连云港市海州区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）海民初字第00879号
原告唐信芳。
委托代理人夏振国，江苏润国律师事务所律师。
被告江苏同科建设工程有限公司，住所地连云港市海州区苍梧路53号。
法定代表人周利明，总经理。
委托代理人穆晓晗，该单位法律顾问。
原告唐信芳诉被告江苏同科建设工程有限公司（以下简称同科公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告唐信芳的委托代理人夏振国、被告同科公司的委托代理人穆晓晗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告唐信芳诉称，2010年3月17日，原告与被告签订《建设工程施工承包合同》一份，被告将同科汇丰国际小区的土建安装工程的一期工程C5、6、7、8、9、10号土建、水电安装工程分包给原告承建，合同总价款为17108500元。合同签订后，原告按合同约定及被告的变更、增加签证单等完成工程。竣工后，根据决算，被告尚欠原告工程款1390722.62元，经原告多次催要，被告拒不给付。为维护原告合法权益，原告特诉至法院，请求法院判令被告给付原告工程款1390722.62元及利息。（暂定，具体数字待鉴定报告出具后确认）及利息（自2011年12月8日计算至被告实际给付之日）。
庭审过程中，原告将诉讼标的明确为按诉状标的。
被告同科公司辩称，根据被告单位的核算，被告已经超付了工程款，原告起诉被告没有事实依据，请求法庭依法驳回原告诉求。
经审理查明，2010年3月17日，原告唐信芳与被告同科公司签订《建设工程施工承包合同》一份，约定被告同科公司将其承建的同科汇丰国际小区一期工程C5、C6、C7、C8、C9、C10号楼分包给原告唐信芳施工。原告的承包范围为土建、水电安装工程。合同价款暂定为17108500元。双方约定在2010年4月25日前核对工程价款完毕。在合同通用条款第九条32.3载明，发包人（本案被告）收到承包人（本案原告）送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。在合同补充条款第一条第11款载明，经双方商定本工程合同价承包人愿意以双方核对后的预算总价下浮15%后为工程最终结算的合同价款。工程设计变更的量价经双方核对确认后同比下浮15%后作为工程最终结算合同价款的增加价款。在合同专用条款第六项第24条工程款支付方式和时间约定，在工程全部完工经相关部门验收合格后应合计付到合同价款的70%。剩余价款待竣工结算结束及资料备案后扣除结算价款的5%作为保修金，其余款项一年内付清。在合同附件1第二条载明，质量保修期从工程实际竣工之日算起，其中土建工程为按国家相关规定，屋面防水工程的质保期为5年，电气管线、上下水管线安装工程为2年，室外上下水和小区道路等市政公用工程为2年，其他约定为参照国家有关规定执行，不低于2年。第四条载明，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。第五条载明，发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。双方并就付款方式、违约责任等做了约定。
随后，被告依约进行施工。2011年12月11日，该工程竣工，2013年2月4日，该工程进行竣工验收备案。2012年1月2日，被告向原告发出通知，要求原告在2012年1月4日提供完整的决算资料。若逾期不提供，则届时按照被告提供的工程决算价款进行结算。原告对被告的决算价款存有异议，双方屡次核算未果。2013年，本案被告同科公司将本案原告唐信芳诉至本院，要求唐信芳返还超付的工程款并申请对工程造价进行司法鉴定，本院依法委托江苏阳光豫信建设投资咨询有限公司进行评估鉴定，经鉴定，鉴定机构于2013年12月18日出具鉴定报告书，扣除甲供材并按合同约定下浮15%后的工程总造价为17319787.93元。后本案原告唐信芳提出异议，经补充鉴定，鉴定机构于2014年6月20日出具补充报告，扣除甲供材并按合同约定下浮15%后的工程总造价调整为17588324元，但双方对该份鉴定报告均存有异议。因鉴定结论反映同科公司并未超付工程款，同科公司撤诉。
2014年8月，唐信芳诉至本院，要求同科公司给付欠付的工程款。鉴于本案工程已经过鉴定，虽双方对鉴定报告存有异议，但只需进行少许补充，因此，本院要求江苏阳光豫信投资咨询有限公司给予协助，根据原、被告双方的异议进行复核，并对其出具的鉴定报告进行补充。
鉴定机构根据原、被告双方的书面异议并召集双方进行复核后于2014年12月12日出具补充报告，其中，土建部分扣除甲供材并下浮15%后增加的工程造价为1370827.09元；安装部分扣除甲供材增加的工程造价为40061.81元（不下浮）。其中尚有三项争议因双方各有主张且现场无法核实，因此，鉴定机构无法解决。分别为：1、现场安装文明施工考评费，原告主张129992.18元。鉴定机构称根据同科公司申报的安全文明施工考评结果，该工程的考评费为0元。若考评费正常收取，应为0-145168.93元。2、楼面、屋面用细石砼是否应按商品砼计费。鉴定机构称合同第36页第5条约定应使用商品砼，签证单编号54项载明，楼面改为35厚C20细石混凝土。原告主张商品砼，被告则主张自拌砼，该项差价款下浮15%后为87186元。3、屋面砼外加剂。原告主张其添加了外加剂，应当记取费用。鉴定机构称，若实际添加，施工现场对此项目应有施工记录。此项目争议价款为12597.82元。
该份补充报告作出后，被告同科公司对此再次提出异议，鉴定机构经再次组织双方勘查、核算于2015年2月5日再次给出书面答疑。被告提出的异议第25条防水工程部分应扣减17717.76元。第26条窗配合费中的措施费应扣除1714.18元。塔吊垂直运输费、人工工期节点调整增加的726676.74元（未下浮15%）确属索赔费用，而非工程造价，因此，应当予以扣减617675.22。其余部分均系根据造价规则计算，不存在问题。
另查明，被告同科公司已给付（代为垫付）原告工程款17155295.5元，对此，原告予以认可。
上述事实，有原、被告的当庭陈述及原告举证的鉴定报告及补充报告、付款明细、被告举证的施工合同、通知、竣工备案表及本院依法要求原鉴定机构出具的补充报告在案予以证实。
本院认为，原、被告之间签订的合同系双方真实意思的表示，双方均应按照合同约定履行。当事人一方未支付价款或报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬。本案中，原告已依约完成了工程，被告应当给付工程款。除去鉴定机构无法确定的争议外，本案总工程款为18362105.68元。对于存有争议的三项，本院综合认定如下：1、现场安装文明施工考评费。该费用需被告进行申报获取，而经咨询相关建设部门，只要被告进行申报，原告就能获得该费用，但具体费用多少无法确定。因此，本院酌定按50%计取，即72584.46元。2、楼面、屋面用细石砼是否应按商品砼计费。施工合同载明需用商品砼，现场签证虽有变更，但未说明改用自拌砼。而施工过程中，被告、监理单位均未对此提出异议。因此，本院确认应以商品砼进行记取，应增加87186元。3、屋面砼外加剂。若使用了外加剂施工日志中应予以体现。而原告并未提交相关证据支持其主张，因此，对此项费用，本院不予认可。综上，本案总工程款应为18521876.14元。而涉案工程中的屋面防水工程尚未超出5年的质保期，按合同约定应将该部分工程款103538.85元（121810.42元×0.85）扣除5%即5177元的质保金，被告已给付原告17155295.5元，尚需给付1361404元。虽双方约定剩余价款待竣工结算结束及资料备案后扣除结算价款的5%作为保修金，其余款项一年内付清。但因本案工程早已竣工，竣工备案也已在2013年2月4日完成，原、被告双方就最终结算价款无法达成一致意见，因此本案被告才在2013年诉至本院，要求进行工程款结算并要求造价鉴定。本案历经较长时间的勘查、鉴定，最终确定工程价款。因此，本院确认付款条件已经成就。关于原告要求被告自竣工时给付利息的主张，本院认为，工程竣工后，双方因最终结算无法达成一致，本案被告与本案原告分别诉至法院要求进行进一步结算，因此，本院确认应按本金1361404元自本案原告诉至本院之日起按中国人民银行同期贷款利率计算至被告实际给付之日为宜。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告江苏同科建设工程有限公司于本判决生效后十日内给付原告唐信芳工程1361404元及利息（自2014年8月11日起被告实际给付之日止，按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算）。
二、驳回原告唐信芳其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费17320元（原告已预交），由被告江苏同科建设工程有限公司负担，于给付上述款项时一并给付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费17320元。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，帐号：44×××94。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。
审 判 长 刘兴超
代理审判员 宋世安
人民陪审员 宋 燕
二〇一五年三月十二日
书 记 员 李 红
法律条文及上诉须知附录
一、法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
二、上诉须知
根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用﹤诉讼费用交纳办法﹥的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤诉处理。
本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。