广东省广州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）穗中法民五终字第140号
上诉人（原审原告）崔小荣，女，1958年12月2日出生，汉族。
委托代理人刘玉国，广东海际明律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）黄伟佳，男，1977年9月4日出生，汉族。
委托代理人吴海滨，广东百科律师事务所律师。
委托代理人梅聪颖，广东百科律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）广州新港机场实业有限公司。
法定代表人姚坤金，该公司总经理。
委托代理人吴海滨，广东百科律师事务所律师。
委托代理人梅聪颖，广东百科律师事务所律师。
上诉人崔小荣因与被上诉人黄伟佳、广州新港机场实业有限公司（以下简称新港公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服广州市花都区人民法院（2012）穗花法民三初字第1252号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院经审理查明：新港公司是位于广州市花都区花东镇中国南方进出口商品交易中心所在楼盘的开发商，也是黄伟佳的保证人及受委托人，受黄伟佳和案外人黄玉霞、李金松等人的委托代为出售黄伟佳和案外人黄玉霞、李金松等人在广州市花都区花东镇的中国南方进出口商品交易中心的商铺及自行出售该中心内属其所有的商铺。为推销商铺，新港公司通过派发宣传单及刊登广告的方式宣传、推介位于广州市花都区花东镇的中国南方进出口商品交易中心的商铺。
2010年6月12日，崔小荣（认购方）与黄伟佳（出售方）及新港公司（担保方）签订《【中国南方进出口商品交易中心】商铺认购书》，约定认购方自愿认购广州市花都区花都大道与机场北出口交汇处【中国南方进出口商品交易中心】2C层216号商铺，该物业建筑面积16.06平方米，套内建筑面积8.19平方米。该物业用途为商业，于2012年10月1日前交付使用。物业总价款为410277元，付款方式：商业按揭款优惠折扣特惠价减两年租金，认购价为303966元。认购方须于2010年6月16日前…….到发展商指定地点与出售方签署《商铺买卖合同》。其他约定：双方同意，由出售方指定单位与认购方签署《租赁及委托经营管理合同》，另行约定双方的权利义务。
2010年6月16日，崔小荣（买受人）与黄伟佳（出卖方）及新港公司（委托代理人及保证人）签订《商铺买卖合同》，约定：买受人所购的商铺位于广州市白云国际机场北出口与花都大道交汇处航空商住大厦（R1-R4栋、R1A-R3A栋）二层2216号铺（以政府相关部门批准的最终地址为准），该商铺建筑面积16.06平方米，其中套内建筑面积8.19平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积7.78平方米。计价方式与价款：该商铺属现房，按套内建筑面积计价，房价款总金额为303966元。付款方式及期限：2010年6月16日前支付全部房价款的51%（含定金），即153966元；余下房价款150000元向银行申请抵押贷款，由贷款银行直接拨入出卖人指定的银行账号。备注：1、买受人接出卖人通知（电话通知或书面通知）的3天内须到出卖人指定的律师事务所办理按揭贷款手续；如买受人未按约定期限办理按揭贷款手续或逾期未按银行要求提供所需的按揭资料，视为逾期付款，按本合同第五条承担违约责任。2、银行审批的贷款与申请贷款额度之间的差额，买受人须在收到银行（包括银行委托办理按揭机构）或出卖人电话或书面通知后3天内以现金支付；逾期付款，则按本合同第五条承担违约责任。3、如买受人提出按揭贷款申请后，因买受人原因导致无法办理银行按揭贷款手续或银行不批准买受人贷款的，买受人须在收到银行或出卖人的电话或书面通知后3日内，足额向出卖人一次性支付该商铺全部价款；逾期付款，则按本合同第五条承担违约责任。买受人逾期付款的违约责任（第五条）：买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列方式处理：按逾期时间长短，分别处理（即下列两点不合并执行）。（1）逾期在15日之内，自本合同规定的应付款期限的第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按每日应付房价款1‰的标准向出卖人支付违约金，本合同继续履行；（2）逾期超过15日后，出卖人有权单方面提出解除本合同。若出卖人选择解除本合同的，出卖人可将买受人已付房价款作为违约金没收，且购房定金亦不予退回。若出卖人选择继续履行本合同，本合同继续履行，按本合同规定的应付款期限的第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按每日应付房价款1‰的标准向出卖人支付违约金。商铺的交付约定（第六条）：出卖人应当于2010年10月1日前，以书面形式通知买受人办理该商铺的交付手续。买受人负有积极配合出卖人办理该商铺交接的义务，并配合该商铺商场管理公司签订相关委托租赁、经营管理的相关协议。商铺使用权约定（第七条）：该商铺出售后，自双方签订商铺买卖合同之日起至2012年9月30日止，出卖人委托广州福地商务有限公司行使该商铺的使用权及收益权，包括对该商铺进行关、停、并、分立、装修、与第三方联营、合作、企业承包、转租、出租柜台等，买受人不得干涉。……。商铺使用权的交接（第八条）：出卖人应于2012年10月1日前，将符合合同约定的该商铺交付买受人使用，买受人同意从该日起开始正式行使该商铺的使用权及收益权。……。产权证的办理（第十五条）：本合同生效后的220个工作日内，由出卖人负责向广州市花都区房地产交易登记中心申办该商铺的交易过户手续。在此情况下，买受人应当在收到出卖人书面通知后5个工作日内向出卖人提供房地产登记机构要求的需买受人提供的证件资料。买受人同意委托并授权出卖人或出卖人指定的代理人代其到产权登记部门办理该商品房的产权登记手续及申领房地产权证。若买受人选择按揭付款方式的，则在出卖人申领《房地产权证》后，出卖人将其直接交付给买受人的按揭银行，亦视为出卖人将《房地产权证》交付买受人。买受人须在申请办理房地产权证手续前，向出卖人提供所需资料及交清全额房价款、违约金（如有）、与政府规定缴纳的税项和费用，因买受人未提供或延迟提供所需资料及未支付或延迟支付上述款项、税费导致出卖人不能或延迟办理产权登记或《房地产权证》的，视为买受人未履行办理产权证的相关义务，由此产生的责任全部由买受人承担，出卖人办理《房地产权证》的时间相应顺延。……。合同第十六条约定：保证人同意对出卖人在本合同约定的全部义务和责任承担一般保证责任。此外，合同还对买卖双方的其他权利义务进行了约定。
上述合同签订的同时，崔小荣办理了公证委托，委托黄静花、毕桂甜代为办理涉案房屋的各项手续及签署有关文件，并与广州福地商务有限公司（以下简称福地公司）签订租赁合同，约定福地公司承租崔小荣的涉案商铺。
2010年6月12日，崔小荣向新港公司支付定金20000元。2010年6月16日，崔小荣向新港公司支付首期款133966元。2010年6月16日，崔小荣向国浩律师集团（广州）事务所支付律师费1480元、向新港公司支付公证费200元。2010年6月16日，崔小荣向新港公司支付办证税费10119元。
2012年7月3日，新港公司以快递方式向崔小荣寄发《告知函》，内容为：“致：崔小荣（先生／小姐）：本公司就您未办妥向黄伟佳购买航空商住大厦（R1-R4、R1A-R3A栋）二层2216号商铺的按揭贷款手续事宜，函告如下：根据《商铺买卖合同》的约定，您选择按揭付款的方式支付房款人民币￥150000元.按揭银行同意您的按揭贷款申请后，银行及本公司曾多次通知您，要求您及时办理相关的按揭贷款手续，但您一直不予理会，导致银行方至今不予批准房款，同时，您也未以其他方式履行合同约定的付款义务。本公司现再次敦请您于2012年7月13日前带齐按揭所需资料到按揭银行办理相关的按揭贷款手续或到本公司向黄伟佳一次性付清房价款。如您在上述期间内仍拒绝或怠于办理相关手续并拒绝一次性付清双方约定的全部款项的，本公司将视为您拒绝履行《商铺买卖合同》中约定的付款义务，届时，本公司将通过包括诉讼在内的途径追究您的法律责任，由此产生的法律后果和责任将由您承担。”
合同履行期间，黄伟佳、新港公司按约定的装修标准对涉案场地的商铺进行装饰装修。在房管部门向黄伟佳核发涉案商铺的房地产权证后，黄伟佳与崔小荣的公证委托人向房管部门递件办理了涉案商铺的过户登记手续，由黄伟佳代崔小荣向有关部门缴交涉案房屋办理交易过户应缴交的税费。广州市国土资源和房屋管理局核发了房地产权属人为崔小荣的涉案商铺的房地产权证，该房地产权证载明涉案商铺的建筑面积为16.06平方米。
另查明：购买了中国南方进出口商品交易中心商铺的张玉欢等人认为与福地公司签订《租赁协议》返租商铺后，福地公司并没有实质经营，因此先后向有关政府部门投诉并提出诉求，相关政府部门亦对张玉欢等人提出的信访进行了答复。
2012年9月7日，崔小荣等人委托律师向新港公司发出《关于广州市花都区航空商住大厦商铺买卖若干事宜的函》，对新港公司就出售商铺权利暨合法性，商铺出售方式、合同条款及收款方面，按揭方面，在签订合同后是否诚信履行，房产证办理等提出质问。崔小荣等人对新港公司的回复不满意。随后，崔小荣等人于2012年9月20日委托代理律师以快递方式向新港公司的通信地址发出《关于解除广州市花都区航空商住大厦商铺买卖合同的函》，认为黄伟佳、新港公司在《商铺买卖合同》签订及履行过程中存在诸多问题，对黄伟佳、新港公司的资信和履约能力产生严重质疑。具体在黄伟佳、新港公司在商铺销售过程中存在商业欺诈；按揭方面当初承诺定会成功办妥按揭，但黄伟佳、新港公司只将责任推给崔小荣；就商铺尾数向广州市花都区政府、广州市国土资源和房屋管理局花都区分局表示不再进行催办，承诺将商铺做旺；黄伟佳、新港公司签订合同后未诚信履行合同，导致崔小荣的合同目的无法实现；崔小荣已完全丧失对新港公司继续履行合同的信心等为由，提出自黄伟佳、新港公司收到函件之日起解除，并要求黄伟佳、新港公司退还崔小荣等人已缴纳的款项，黄伟佳、新港公司承担连带退款责任。2012年9月25日，新港公司收到该信函，但表示不同意解除合同。此后，新港公司向原审法院提起相关诉讼。
2012年11月8日，崔小荣向原审法院提起本案诉讼，请求法院判令：1、确认崔小荣于2012年9月20日发出的《关于解除广州市花都区航空商住大厦商铺买卖合同的函》合法有效，崔小荣、黄伟佳、新港公司之间的《商铺买卖合同》已于2012年9月25日解除；2、黄伟佳、新港公司立即向崔小荣退还已交的房款153966元、办证税费10119元，合计164085元，并赔偿崔小荣相应利息损失（利息以164085元为本金，从2012年11月8日起计至黄伟佳、新港公司退还款之日止，按中国人民银行同期逾期贷款利率标准计算）。
原审法院认为：崔小荣与黄伟佳、新港公司签订的《商铺买卖合同》是各方当事人的真实意思的表示，没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。崔小荣、黄伟佳、新港公司均应依约履行各自的义务。
《中华人民共和国合同法》第九十三条规定：当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。因此，根据上述法律的规定，合同的解除必须具备约定或法定解除条件，也就是合同解除权的行使须以解除权成就为前提，且解除合同的行为应当符合法律规定的程序。本案中，新港公司在商铺销售过程中进行广告宣传系营销的促销手续，广告内容仅构成要约邀请，而不构成要约，并不成为合同的内容。崔小荣明知购买商铺属于风险性较高的投资行为，作为理性的投资人，崔小荣应对宣传广告中所包含的不确定性及不确定性所带来的经营风险存在合理预期，故新港公司的宣传不足以构成商业欺诈，因此而产生的风险应由购买人自行承担。崔小荣主张黄伟佳、新港公司利用其在商业房产销售、策划的优势，利用崔小荣没有任何经验，通过极大虚高商铺价值，售后返租期不采取实质经营，商铺未做旺及按揭条件苛刻等理由提出解除合同，并不成为法定或合同约定解除合同的条件。崔小荣与黄伟佳、新港公司在履行买卖合同过程中，崔小荣未按约定支付购房余款，因此崔小荣未征得黄伟佳、新港公司的同意无权单方解除合同，故崔小荣于2012年9月20日发出《关于解除广州市花都区航空商住大厦商铺买卖若干事宜的函》不产生合同解除的效力，崔小荣要求确认《商铺买卖合同》已于2012年9月25日解除的请求，不予支持。因合同并未解除，崔小荣要求黄伟佳、新港公司返还已付的购房款153966元并赔偿利息损失的请求，理由不成立，不予支持。同理，公证费200元是崔小荣为办理公证委托而由新港公司代收的费用，属代收代支，且该费用已经发生；律师费1480元是崔小荣向律师事务所支付，并非黄伟佳、新港公司收取，因合同并未解除，崔小荣要求黄伟佳、新港公司返还公证费200元、律师费1480元并支付该费用的利息损失的请求，理由不成立，不予支持。
按照崔小荣、黄伟佳、新港公司签订的合同约定，买受人须在申请办理房地产权证手续前，向出卖人提供所需资料及交清全额房价款、违约金（如有）、与政府规定缴纳的税项和费用，故办理房地产权证的办证税费应由崔小荣承担，所以崔小荣要求黄伟佳、新港公司返还办证税费10119元及其利息的诉讼请求理据不足，不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，原审法院于2013年9月16日作出如下判决：驳回崔小荣的全部诉讼请求。案件受理费3581.7元，由崔小荣负担。
判后，上诉人崔小荣不服原审判决，向本院提起上诉称：一、原审法院遗漏查明以下重大事实。（一）黄伟佳、新港公司商场未按图纸设计，属重大变更，未告知崔小荣。黄伟佳、新港公司向崔小荣出售商铺时明确表示商场二楼D区有VIP登机口及候机楼，并向崔小荣出示了图纸。崔小荣在一审中提供了上述图纸、视频及新港公司在《广州日报》上的宣传资料、彩页宣传图册等均可证实对方承诺的上述事实。依据合同约定，黄伟佳、新港公司擅自改变商品房项目的规划、设计的，崔小荣可要求解除买卖合同。（二）《商铺买卖合同》履行过程中，一审法院对黄伟佳、新港公司“售后返租”的不真实性履行情况刻意漏查。崔小荣在《商铺买卖合同》履行期间，就涉案商铺根本没有经营的情况，多次要求黄伟佳、新港公司如实披露涉案商铺“售后返租”的履行情况。只有查清黄伟佳、新港公司是否确实履行“售后返租”的合同义务，才能判断黄伟佳、新港公司是否存在合同的根本违约，这与崔小荣的诉讼请求能否得到法院的支持有直接相关。但原审法院对崔小荣及代理人的主张及书面申请予以拒绝，对足以影响案件判决结果的关键事实未予查明。涉案商铺“售后返租”对于崔小荣而言，实际上是前期由黄伟佳、新港公司实质经营两年再移交商铺，从而降低经营风险的措施。黄伟佳、新港公司直到交铺截止时间2012年9月30日前1个月才进行分割，即意味着从签订合同开始至整个“售后返租”期间，整个卖场是空的，商铺并未完成间隔及装修，更谈不上具备条件进行实际租赁经营和收益，这直接影响了崔小荣的合同目的的实现。（三）新港公司伪造虚假的买卖合同在房管局备案，采用阴阳合同的方式取得房产证。原审法院遗漏此部分事实。（四）新港公司才是“售后返租”的实际经营主体，原审未予查明。福地公司与新港公司的法定代表人均为姚坤金，且福地公司成立时间与新港公司开售商铺时间同步，证明新港公司才是“售后返租”的实际经营主体，原审未能查明，明显遗漏。（五）新港公司在合同履行过程中注销国税、地税登记，属于重大经营事项变更，并未通知合同相对方，新港公司作为担保人己丧失继续履行合同的能力。（六）一审判决遗漏查明黄伟佳与新港公司之间存在不可分割的利益关系。该部分事实关系到黄伟佳、新港公司是否诚信履行合同以及是否承担连带责任。黄伟佳、新港公司在崔小荣就此提出合理异议并催告后，至今仍未解决，导致崔小荣对继续履行合同丧失信心，可见，崔小荣是在穷尽所有努力后才提出解除合同，原审判决对此事实故意遗漏，对崔小荣提供的上述证据置之不理。二、原审法院对事实认定错误，导致适用法律错误。原审判决驳回崔小荣的诉请主要依据事实是广告宣传仅是要约邀请，非要约；崔小荣未支付购房余款，无权单方解除合同，原审上述认定是片面和错误的。（一）如前文所述，黄伟佳、新港公司交付给崔小荣的图纸，明确标明商铺二楼与机场VIP登机口直接相连，此部分说明和承诺具体确定，新港公司在《广州日报》上的宣传资料和彩页宣传图册最后一面对VIP登机口等特别配套有文字具体明确注明，与上述图纸相互印证，均对商铺的价格确定有决定性作用，直接对商铺价格产生重大影响，足以让崔小荣产生信赖而签订商铺买卖合同，应视为黄伟佳、新港公司向崔小荣发出的要约。（二）原审法院认为崔小荣应对宣传广告中所包含的不确定性存在合理预期，但对广告内容闭口不谈，忽视涉案商铺广告内容中具有具体确定性的部分并对商铺的价格确定有决定作用，直接对商铺价格产生重大影响。除了黄伟佳、新港公司交付给崔小荣的图纸、新港公司在《广州日报》上的宣传资料、六页彩页宣传图册最后一面对VIP登机口等特别配套有文字具体明确注明，其中，广告彩页倒数第2页明确描述：广东省皮具行业协会理事黄先生介绍“珠三角……所以我们46家行业协会首度携手合作，打造中国南方进出口商品交易中心，但一期只有1000个黄金展位……”、“不需要守三五年，到手就是一间成行成市……”，其中“广东省皮具行业协会理事黄先生”、“46家行业协会”等陈述都是很具体的，很明确地写明购铺即获利。事实上，这些完全是无稽之谈，即便黄先生信口雌黄，但刊登在广告上，其刻意误导色彩已经非常深厚。原审法院明显遗漏对上述事实的审查，反而认定此种宣传广告不足以构成商业欺诈。（三）崔小荣除了依据商铺设计与图纸约定不符合行使解除权之外，针对黄伟佳、新港公司在履行合同过程中未履行“售后返租”的合同义务，在经崔小荣多次催告后仍拒绝履行的情况，崔小荣提出依据《中华人民共和国合同法》第九十四条“（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同”行使法定解除权。本案中，崔小荣购买涉案商铺的目的是用于投资，而新港公司先通过虚假广告诱人入局高价买铺却没有兑现具体明确说明的特别配套等承诺，继而在履行合同过程中存在返租期没有实质经营，不履行“售后返租”的义务，采用伪造签名手段、没有崔小荣的委托书、没有崔小荣的公证书、崔小荣没有交齐房款全额的情况下，黄伟佳、新港公司却向花都区国土局出具本人交齐售房全款的销售发票等单方面骗取房产证等严重违约行为，导致崔小荣无法实现合同目的，这些正是黄伟佳、新港公司的人为原因造成，并非单纯市场投资风险。因此，崔小荣享有法定的解除权。三、从黄伟佳、新港公司卖场的其他系列案中反映的事实，同样可以印证崔小荣的主张，崔小荣认为，既然案件属于同类型案件，法院应该统一审查综合证据，做出判决。原审判决对案件事实审查有遗漏，对事实的认定和法律的适用都存在错误，在崔小荣享有合同约定解除权及法定解除权的情况下，驳回崔小荣的诉请，是错误的。况且黄伟佳、新港公司也并未将房产证交付给崔小荣，涉案商铺也未实际交付给崔小荣，即使判决合同解除，崔小荣也可以配合将商铺转回给黄伟佳、新港公司，回归合同的原始状态，黄伟佳、新港公司并没有损失。相反，原审判决驳回崔小荣的诉请，使得崔小荣的正当权益没有得到合法的保护，对崔小荣是极其不公平的。为此，上诉人崔小荣上诉请求撤销原审判决，支持其原审全部诉讼请求。
被上诉人黄伟佳、新港公司答辩称：一、原审判决认定事实基本清楚，程序合法，判项合理合法，恳请二审法院予以维持。二、崔小荣的上诉请求没有任何依据，其上诉理由不能成立。（一）关于“虚假广告”的问题。黄伟佳、新港公司并未进行崔小荣所谓的虚假广告宣传，崔小荣一审所提供的所谓关于涉案商铺的广告宣传资料等相关证据，黄伟佳、新港公司对其真实性及合法性均不予确认。即便按照崔小荣所提供的所谓关于涉案商铺的广告宣传资料中相关内容，也没有就涉案商铺的商品房规划开发范围内的房屋及设施作出任何具体明确的承诺，至多属于要约邀请，不构成要约，没有合同约束力。崔小荣明知购买商铺属于风险性较高的投资行为，作为理性的投资人，理应对广告中包含的不确定性及不确定性所带来的风险存在合理的预判。并且，崔小荣所述的VIP登机口及候机楼等设施，显然应属于政府规划的机场配套公共设施，必须也只能是由政府规划及建设，根本不属于涉案商铺的商品房规划开发范围，不可能作为商品房买卖甚至涉案商铺买卖合同的要约。更何况崔小荣所提供的所谓关于涉案商铺的广告宣传资料中都已明确注明了该广告图文是仅供参考，不作为合同附件。（二）关于“虚假经营”的问题。经营问题与本案无关，涉案商铺经营不属于双方合同约定的黄伟佳、新港公司的义务，黄伟佳、新港公司也从未就合同以外的内容对崔小荣作过任何承诺。购买商铺本属于投资行为，投资有风险是众所周知的事实，即使崔小荣认为其投资失败，也不能因此加重黄伟佳、新港公司的合同义务。本案证据材料结合崔小荣自认的事实，崔小荣已将涉案商铺出租给案外人，崔小荣已经对涉案商铺进行处分及收益。崔小荣自称未能实现其投资目的，实际上是混淆了合同目的和投资目的的区别。事实上，崔小荣在取得涉案商铺的所有权及使用权后，就已完全实现了其合同目的。至于崔小荣能否获取其所期待的“炒铺暴利”，并不属于黄伟佳、新港公司的合同义务，更不是黄伟佳、新港公司所能控制的。（三）关于“售后返租”的问题。“售后返租”与本案无关，且不影响涉案合同的效力。涉案合同内约定的关于涉案商铺的委托经营是合法合规的。涉案合同所约定的委托经营期限已经届满，崔小荣已经实际取得委托经营期间的收益。黄伟佳、新港公司从未就合同以外的内容对崔小荣作过任何承诺。崔小荣所谓黄伟佳、新港公司没有履行“售后返租”的义务，是没有事实依据的。（四）关于税务注销的问题。与本案无关，而且黄伟佳、新港公司已全面履行了合同义务。三、黄伟佳、新港公司作为涉案合同的出卖方，已按约定全面履行了相应的义务，协助买受人办理按揭贷款手续，将涉案房产交付崔小荣使用，代为缴纳税费、登记费等费用，并为崔小荣办理了相应的产权过户手续等，现涉案房产已登记在崔小荣名下，黄伟佳、新港公司在本案中不存在任何过错。崔小荣经多次催款，仍拒绝履行相应的付款义务，崔小荣的上诉请求缺乏依据，应予驳回。
经审理查明，原审法院查明事实无误，本院依法予以确认。
本院另查明，李小龙、ＸＸ连、刘庆龙、刘厚奖以中国南方进出口商品交易中心商铺业主名义在二审庭后向广州消防支队花都区公安分局治安防火大队提交《消防验收调查及公开信息申请书》，申请该大队依职权对花都区空港大道1号（航空商住大厦）商铺首层和二层的消防安全进行调查并提供上述商铺是否通过消防验收的公开信息。广州市公安局花都区分局防火监督大队于2014年3月26日作出《关于“中国南方进出口商品交易中心”查处情况回复》：中国南方进出口商品交易中心商铺业主：关于申请人反映“花都区空港大道1号（航空商住大厦）首、二层的消防安全进行调查并提供该上述商铺是否通过消防验收”的申请事项已收悉。现将查处情况回复如下：一、基本情况：航空港物流商住大厦位于花都区花东镇三凤村花都大道边（花都区空港大道1号），该商住大厦于2003年7月7日建筑工程审核合格，文号：穗（花）公消审（2003）第628号，2009年11月30日建筑工程验收合格，文号：穗（花）公消（建验）字（2009）第0390号。2010年9月11日、2010年12月22日对首层中国南方进出口商品交易中心进行消防设计备案，竣工验收消防备案，备案号分别为440000WSJ100056175、440000WYS100077270。2010年10月10日、2010年12月27日对二层中国南方进出口商品交易中心进行消防设计备案，竣工验收消防备案，备案号分别为440000WSJ100061019、440000WYS100078340。2011年1月19日向我公安机关消防机构申报首层消防安全检查，并于2011年1月26日公布合格，合格证：穗（花）公消安检许字（2011）第0019号。2011年1月24日向我公安机关消防机构申报二层消防安全检查，并于2011年1月27日公布合格，合格证：穗（花）公消安检许字（2011）第0028号。二、实地核查情况：我分局的防火监督人员会同花东镇政府及辖区派出所相关人员于2014年3月24日下午到中国南方进出口商品交易中心作了专门调查。经核查发现：1、首、二层商场已停止营业。2、通过现场与资料对比，疏散通道、安全出口、防火分区未作改变。3、消防控制室火灾自动报警系统未保持完好有效。三、处理情况：对该商品交易中心主管人员提出以下要求：1、工程如需扩建、改建（含室内装修、用途变更）等，应依法向公安机关消防机构申请建设工程消防设计审核、验收或备案。2、符合开业前安全检查条件的应向我公安机关消防机构申报消防安全检查，经消防安全检查合格后方可投入使用、营业。3、拟对该商品交易中心物业管理公司消防设施未保持完好有效的违法行为受案查处。据此，崔小荣认为涉案商铺完成独立分割后未通过消防验收，存在消防隐患，依照《中华人民共和国消防法》第十条规定“按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核”、“按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用”。另根据《消防法》第13条规定，依法应当进行消防验收的建筑工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。本案涉案商场符合必须经过消防验收合格方允许投入使用和开业的情况。涉案商铺未通过消防检查和消防验收合格，是违反《中华人民共和国消防法》强制性规定的行为，黄伟佳、新港公司事实上无法交付商铺，直接导致崔小荣合同目的无法实现。因此，崔小荣提出解除合同符合法定解除条件，二审法院应予支持等。被上诉人黄伟佳、新港公司质证称：对该组证据的真实性没有意见，但回复第一条应该有笔误，该证据显示2009年11月30日建筑工程消防验收合格，该函第一点第三行遗漏了“消防”，且根据该组证据显示出售商铺前已经通过了建筑工程消防验收，涉案商铺登记在业主名下后，并交付，关于商场的整体经营的消防问题是业主与物业公司或商场的经营者负责的，而且防火监督大队只是说对商场物业公司消防设施未保持完好的查处，但物业公司与新港公司是独立主体，且消防防火监督大队也未作出最终的意见；穗（花）公消（建验）字2009第0390号建筑工程消防验收的意见书明确表明2009年11月30日已经通过消防验收并合格，崔小荣提及的消防检查并不属于消防验收，只是平常经营时的检查，是经营过程中经营者应当履行的义务，可能是承租户或物业服务方需要承当的义务，而并非出卖人或开发商应当承担的义务。
本院认为：原审法院对于崔小荣与黄伟佳、新港公司之间的合同性质及各方权利义务的认定，合法有据、论理清晰，不作赘述。针对崔小荣的上诉主张，本院认定如下：
一、崔小荣上诉主张黄伟佳、新港公司在销售商铺过程中存有“虚假宣传及虚假广告”的问题。崔小荣原审诉讼中提交商铺销售的广告宣传资料等已注明广告图文仅供参考，不作为合同附件。因此，原审认定上述资料系新港公司在商铺销售过程中进行广告宣传系营销的促销手续，广告内容不成为合同内容，并无不妥。崔小荣以此为由发函要求解除《商铺买卖合同》，理据不足。
二、崔小荣上诉主张新港公司虚假经营的问题。因涉案纠纷为崔小荣与黄伟佳、新港公司之间的房屋买卖合同纠纷，双方合同对于涉案商铺的经营问题亦未作约定，该经营问题并不属于新港公司房屋买卖合同义务，黄伟佳、新港公司也从未就合同以外的内容对崔小荣作过任何承诺。涉案商铺经营收益属于投资风险的问题，经营能否获益并不能成为解除商铺买卖合同的理由。
三、崔小荣上诉主张售后返租的问题。涉案纠纷系房屋买卖合同关系，黄伟佳、新港公司在该合同关系中不负有招商引资、促成商铺盈利的合同义务，崔小荣自愿同意将商铺另行出租给他人，并已经实际获得租金收益，崔小荣并无证据证明黄伟佳、新港公司因此而损害了其合法权利。另外，崔小荣称新港公司与福地公司系关联公司，实际承租经营的就是新港公司等，虽新港公司与福地公司的法定代表人相同，两者存在关联性，但两公司均系独立法人，与崔小荣签订租赁合同约定的承租人和支付租金的主体均是福地公司，崔小荣所述缺乏事实依据。
四、关于新港公司税务注销、虚假办证等问题。新港公司税务注销是否合规，崔小荣可向有关税务部门提出核查，该问题对于新港公司有无履行买卖合同的担保义务并无直接关联，亦不能成为崔小荣主张解除合同的理由。至于黄伟佳、新港公司单方为崔小荣办理房产证的问题，因双方合同已经明确约定崔小荣委托出售方代为办理房产证，黄伟佳、新港公司单方申办相关房产过户及房产证手续，并未超出崔小荣的委托授权。崔小荣上诉称黄伟佳、新港公司存在虚假办证与事实不符，亦不能成为其单方解除合同的理由。
五、关于未办妥按揭能否成为解除合同理由的问题。现涉案商铺的产权已登记在崔小荣名下并已办妥《房地产权证》，依据双方《商铺买卖合同》的约定，崔小荣未办妥贷款但并不能免除其支付购铺余款的义务，其以未办妥贷款为由主张解除合同的理由亦不能成立。
六、关于崔小荣二审庭后主张涉案商铺未经消防验收无法投入使用、营业，导致合同目的无法实现，符合法定解除条件的问题。因涉案商铺所在商住大厦已经取得建筑工程消防验收合格，商住大厦首、二层已经申请了商场消防安全检查并经公布合格，符合合同约定的交房条件。涉案商铺现已取得产权人登记为崔小荣的房地产权证，崔小荣进行实际使用、出租和经营等所需要的消防义务，应由其自行负担，崔小荣现以此为由主张解除涉案商铺买卖合同，缺乏充分依据，本院不予支持。
综上所述，崔小荣与黄伟佳、新港公司在履行商铺买卖合同过程中，未按约定支付购房余款，其以新港公司利用其在商业房产销售、策划的优势，利用崔小荣没有任何经验，通过极大虚高商铺价值，售后返租期不采取实质经营，商铺未做旺及按揭条件苛刻等理由提出解除商铺买卖合同，缺乏事实和法律依据。故崔小荣于2012年9月20日发出《关于解除广州市花都区航空商住大厦商铺买卖合同的函》不发生合同解除的效力，崔小荣要求确认双方签订的《商铺买卖合同》已于2012年9月25日解除的请求并要求返还购房款及办证综合税费等，原审法院未予支持，合法有据，本院予以维持。
审查原审判决认定事实清楚，适用法律准确，处理结果并无不妥，本院予以维持；上诉人崔小荣的上诉主张，理据不足，依法应予驳回。为此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费3581.7元，由上诉人崔小荣负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 蔡粤海
审 判 员 李 静
代理审判员 余 盾
二〇一四年四月十一日
书 记 员 闫 娜