北京市第二中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）二中民终字第09990号
上诉人（原审被告）北京宝龙蓝德房地产开发有限公司，住所地北京市丰台区万柳西园6号楼。
法定代表人李伟，董事长。
委托代理人蔡笑，男，1986年2月11日出生。
委托代理人王非，女，1989年1月10日出生。
被上诉人（原审原告）魏萌，女，1983年4月2日出生。
委托代理人赵玉峰，北京市亚东律师事务所律师。
上诉人北京宝龙蓝德房地产开发有限公司（以下简称宝龙蓝德公司）因商品房预售合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院（2015）丰民初字第05721号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了此案。上诉人宝龙蓝德公司之委托代理人蔡笑、王非与被上诉人魏萌之委托代理人赵玉峰均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
2015年2月，魏萌诉至原审法院称：2009年，我与宝龙蓝德公司签订了一份《商品房预售合同》。该合同主要约定，我购买宝龙蓝德公司开发的位于北京市丰台区×××8层2-928号房屋（现行政地址为丰台区×××91号院1号楼8层2单元928号，以下简称涉案房屋）。该合同第二十一条约定：宝龙蓝德公司应在2010年12月31日前取得诉争楼栋的楼栋权属证明；如因宝龙蓝德公司原因未能在上述期限内取得权属证明的，双方同意按照下列方式处理：我不退房的，合同继续履行，自宝龙蓝德公司应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满之次日起至实际取得权属证明之日止，宝龙蓝德公司应当按日计算向我支付全部已付款万分之一的违约金。该合同签订后，我依约支付了购房款，但是宝龙蓝德公司却迟至2014年11月5日才取得涉案房屋所在楼栋的权属证明，且至今未将办理权属登记需由其提供的相关材料交与我，致使我无法自行办理房屋所有权证书。现我起诉至法院，要求：1、宝龙蓝德公司向我支付逾期取得楼栋权属证明的违约金66044.16元（自2011年1月1日起至2014年11月5日止，按已付款日万分之一标准计算）；2、宝龙蓝德公司即时向我提供办理涉案房屋权属转移登记所需相关材料。
宝龙蓝德公司辩称：我公司不同意魏萌的诉讼请求。对于魏萌要求我公司支付违约金的诉讼请求，我公司请求法院降低违约金的标准，减免违约金数额。关于提交办理产权证所需材料的问题，我公司在办理所属房屋楼栋产权证时已经向登记机关提交了应当提交的全部资料。业主办理分户产权证时，与开发商之间是相互配合协商的关系。我公司无其他应当提交的材料。
原审法院经审理认为：魏萌与宝龙蓝德公司签订的《商品房预售合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性规定，为有效合同，双方当事人均应依约履行。宝龙蓝德公司迟至2014年11月5日才取得涉案房屋所在楼栋的权属证明，显已违反了双方合同第二十一条关于初始登记的约定，应当承担相应违约责任。关于宝龙蓝德公司所提违约金数额是否应当减免的问题：根据双方合同的约定，宝龙蓝德公司对于迟延办理楼栋权属系承担无过错责任；宝龙蓝德公司主张奥运会及国庆庆典期间停工影响施工进度，其在签订合同时应当已经知悉并预见到奥运会及国庆庆典期间停工的影响，但双方依旧作出了关于楼栋权属证明办理期限的约定，应视为宝龙蓝德公司认可其具备在该时限前取得楼栋权属证明的能力，因此宝龙蓝德公司再以此为由进行抗辩，不予支持；此外，宝龙蓝德公司主张魏萌没有实际损失，考虑到双方合同约定违约金支付标准为每日万分之一，该违约金标准适当，不予调整。综上，魏萌要求宝龙蓝德公司支付逾期办理楼栋权属证明违约金66044.16的请求，并无不当，应予支持。另，本案双方虽在《商品房预售合同》中约定房屋权属转移登记由魏萌委托开发商指定代办机构办理，但魏萌实际未交纳合同约定的代办费用，且明确表示不再委托开发商指定代办机构办理。依据相关法律规定，委托方可以随时解除委托，故魏萌有权自行办理房屋权属转移登记手续，宝龙蓝德公司作为房屋出卖人理应及时将办理权属登记需由其提供的相关材料交与魏萌，以便魏萌可以自行办理房屋所有权证书。故魏萌要求宝龙蓝德公司提交办理涉案房屋权属登记所需材料的请求并无不当，应予支持。综上，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，于2015年7月判决如下：一、北京宝龙蓝德房地产开发有限公司于判决生效之日起十五日内给付魏萌逾期办理楼栋权属证明的违约金六万六千零四十四元一角六分；二、北京宝龙蓝德房地产开发有限公司于判决生效之日起七日内向魏萌提交办理丰台区×××91号院1号楼8层2单元928号房屋权属转移登记所需材料；如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
判决后，宝龙蓝德公司不服原判第一项，持原审答辩意见上诉至本院，请求依法改判减少其向魏萌支付的逾期办理楼栋权属证明的违约金数额。魏萌同意原判。
经审理查明：2009年3月11日，魏萌与宝龙蓝德公司签订了一份《商品房预售合同》。该合同主要约定：魏萌购买宝龙蓝德公司开发的涉案房屋，预测建筑面积43.65平方米，总价款492372元。该合同第十一条“交付条件”约定：（一）宝龙蓝德公司应当在2010年6月30日前向魏萌交付该商品房……该合同第二十一条“产权登记”约定：（一）初始登记；宝龙蓝德公司应当在2010年12月31日前，取得该商品房所在楼栋的权属证明；如因宝龙蓝德公司的责任未能在本款约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的，双方同意按照下列第1种方式处理，即魏萌不退房的，合同继续履行，自宝龙蓝德公司应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满之次日起至实际取得权属证明之日止，宝龙蓝德公司应当按日计算向魏萌支付全部已付款万分之一的违约金，并于宝龙蓝德公司实际取得权属证明之日起30日内向魏萌支付。
上述合同签订后，魏萌向宝龙蓝德公司支付了合同约定的购房款492372元。此后，宝龙蓝德公司向魏萌交付了涉案房屋。
2010年10月，因涉案房屋实际建筑面积变更，房屋价款变更为470489元。宝龙蓝德公司向魏萌开具了购房款发票，发票金额为470489元。原审庭审中，双方均认可以变更后的总价款作为计算违约金的标准。
2014年11月5日，宝龙蓝德公司取得涉案房屋所在楼栋的权属证明。
在原审法院审理期间，宝龙蓝德公司认为：虽然确实存在迟延取得楼栋权属证明的情况，但系因房屋施工期间，恰逢2008年奥运会、国庆庆典等活动在京举办，北京空气治理要求禁止大卡车入京，这些因素影响了工程进度所致；另，现房屋价格较购房时大幅上涨，业主没有实际损失，故请求法院对魏萌主张的违约金数额予以减免。宝龙蓝德公司对上述意见并未提交证据予以证明，仅称2008年奥运会、国庆庆典期间限制施工的相关文件可以从网上公开搜索获取。魏萌对此不予认可，认为：宝龙蓝德公司应当举证证明其主张；另，合同关于违约金标准的约定符合相关法律规定，魏萌主张的数额合理合法；关于损失，因宝龙蓝德公司没有按合同约定的期限办理房屋产权证，使业主对房屋进行转让、出租、抵押等处分均受到影响，魏萌存在实际损失。
此外，双方虽在《商品房预售合同》中约定房屋权属转移登记由魏萌委托开发商指定代办机构办理，但魏萌实际未交纳合同约定的代办费用，且明确表示不再委托开发商指定代办机构办理，其自行办理房屋权属转移登记。另，魏萌称：自行办理房屋权属转移登记需由开发商提交登记申请书、分户平面图、房屋登记表等相关材料；因宝龙蓝德公司至今未将前述相关材料交与魏萌，魏萌至今未取得涉案房屋的所有权证书。
本院审理中，针对魏萌因宝龙蓝德公司延迟取得楼栋权属证明所受损失一节，魏萌述称因不能办理过户手续而无法办理营业执照且影响出租、出售，但对此未提交证据予以证明。
上述事实，有《商品房预售合同》、《房屋面积与价款补充协议》、购房发票及双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力。魏萌与宝龙蓝德公司签订的《商品房预售合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效。双方当事人均应当依约享有相关权利，履行各自义务。
关于宝龙蓝德公司要求减少逾期办理“楼栋权属证明”违约金数额的上诉主张，双方在合同中约定：“出卖人应于2010年12月31日前，取得该商品房所在楼栋的权属证明。如因出卖人的责任未能在本款约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的，双方同意按照下列第1种方式处理”，即“买受人不退房的，合同继续履行，自出卖人应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满之次日起至实际取得权属证明之日止，出卖人应当按日计算向买受人支付全部已付款万分之壹的违约金，并于出卖人实际取得权属证明之日起30日内向买受人支付”。因宝龙蓝德公司未按合同约定的时间取得楼栋权属证书，已构成违约，魏萌要求该公司承担违约责任，应予支持。魏萌请求按合同约定的标准结合逾期时间计付违约金。宝龙蓝德公司认为魏萌没有实际损失，若按合同约定标准计付违约金数额过高，要求法院予以酌减。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第一款规定：当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。本院在衡量是否应当减少违约金时，以迟延取得楼栋权属证书对买受人所造成的实际损失为基础。魏萌应当对宝龙蓝德公司的违约行为给其造成的具体损失及相应数额承担举证责任。因魏萌不能提供充分的证据证实宝龙蓝德公司给其造成的具体损失，其要求宝龙蓝德公司按合同约定的标准向其支付迟延取得楼栋权属证书的违约金，宝龙蓝德公司对此持有异议，故本院对魏萌的该项主张难以全部支持。但鉴于宝龙蓝德公司未能按合同约定的时间取得楼栋权属证书，客观上对魏萌使用、处分该房屋产生一定的影响，本院兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度、预期利益，并结合本案实际情况，对宝龙蓝德公司应支付给魏萌的迟延取得楼栋权属证书的违约金数额酌情予以调整。宝龙蓝德公司的该项上诉请求成立，本院予以支持。
综上，宝龙蓝德公司上诉理由成立，本院对其诉讼请求中的合理部分予以支持。原审法院部分事实认定及处理欠妥，本院依法予以纠正。原审法院对其他诉讼请求的处理恰当，且双方均未提出上诉，故本院予以维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条第一款之规定，本院判决如下：
一、维持北京市丰台区人民法院（2015）丰民初字第05721号民事判决第二项；
二、变更北京市丰台区人民法院（2015）丰民初字第05721号民事判决第一项为：北京宝龙蓝德房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内给付魏萌逾期办理楼栋权属证明的违约金人民币三万九千六百二十六元五角；
三、驳回魏萌的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费725.55元，由魏萌负担290.22元（已交纳），由北京宝龙蓝德房地产开发有限公司负担435.33元（于本判决生效后七日内交纳）；二审案件受理费1451.1元，由魏萌负担580.44元（于本判决生效后七日内交纳），由北京宝龙蓝德房地产开发有限公司负担870.66元（已交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 蒋春燕
代理审判员 李俊晔
代理审判员 李 淼
二〇一五年九月十八日
书 记 员 刘 佳