文书内容广东省广州市南沙区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0115民初3087号原告：深圳市铭万丽广告有限公司，住所地广东省深圳市罗湖区。法定代表人：苏能许。委托代理人：欧永生，广东沁森律师事务所律师。被告：广州市达森物业管理有限公司，住所地广东省广州市南沙区。法定代表人：连绍龙，该公司经理。委托代理人：柏满祥、郭一文，广东满祥律师事务所律师。原告深圳市铭万丽广告有限公司（以下简称铭万丽公司）与被告广州市达森物业管理有限公司（以下简称达森公司）服务合同纠纷一案，于2018年6月1日向本院提起诉讼，本院于同日立案受理。本案依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告铭万丽公司的委托代理人欧永生、被告达森公司的委托代理人柏满祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告铭万丽公司起诉称：原告铭万丽公司与被告达森公司于2015年10月8日签订《南沙大岗镇商业项目品牌顾问及广告整合推广服务合同》，约定原告铭万丽公司负责“南沙大岗镇达森广场”项目的VI形象视觉识别系统、招商与销售广告推广包装设计等工作。后原告铭万丽公司按约履行了合同义务，并经被告达森公司确认和验收。但被告达森公司拖欠合同约定的第三期、第四期服务费用共计95200元未付。故请求判令：1.被告达森公司支付服务费用95200元及违约金（暂计至2018年5月23日为24367.2元，从2016年6月1日起以95200元为本金按每日0.05%的标准计算至实际支付之日止）；2.被告达森公司承担本案诉讼费。原告铭万丽公司提供证据：《南沙大岗镇商业项目品牌顾问及广告整合推广服务合同》、《工作完成确认单》、《验收报告》、微信公众号文章、电子文件夹、《达森广场增加广告物料设计费用》。被告达森公司答辩称：不同意原告铭万丽公司的诉讼请求。原告铭万丽公司没有完成合同项下所有义务，其只完成了VI视觉识别系统设计，未完成招商包装推广物料设计、销售包装推广物料设计工作。且原告铭万丽公司完成的VI视觉识别系统与被告达森公司在搜索引擎搜索到的同类设计存在高度相似，可能侵犯他人知识产权。被告达森公司已支付172800元，保留要求原告铭万丽公司继续履行合同或退还款项的权利。被告达森公司提供证据：《南沙大岗镇商业项目品牌顾问及广告整合推广服务合同》、《推广工作工期表》、《公证书》、视觉识别标志、中国工商银行网上银行电子回单、发票、收据。经审理查明：达森公司作为甲方与作为乙方的铭万丽公司，于2015年10月8日签订《南沙大岗镇商业项目品牌顾问及广告整合推广服务合同》（合同号：MWL-××-××-××）（以下简称《推广服务合同》），约定：铭万丽公司接受达森公司委托，负责“南沙大岗镇达森广场”项目的VI形象视觉识别系统、招商与销售广告推广包装设计事宜，具体服务项目包括：VI形象视觉识别系统、招商广告推广包装、销售广告推广包装；铭万丽公司提供的广告整合推广设计服务内容详列于附件一、附件二、附件三服务项目细则之中，该服务内容在上述服务项目之内可以根据项目推广的需要或达森公司的要求适当增减；项目合同总金额为含税价238000元，分三期支付，第一期于签订合同后两天内一次性以现金或转账方式支付30%即71400元，第二期于工作进度表起至10月31日内所有工作内容完成并提交通过验收合格后3个工作日内以现金或转账方式支付30%即71400元，第三期于工作进度表起至11月14日内所有工作内容完成并提交通过验收合格后3个工作日内以现金或转账方式支付30%即71400元，第四期于合同期结束并交付清合同内规定所有涉及稿件且经过甲方全部验收后3个工作日内支付23800元；合作期为2015年10月8日至2016年1月30日；铭万丽公司所有方案应以书面形式向达森公司汇报；铭万丽公司所提交的方案及创意表现必须经达森公司签字确认后方可实施，铭万丽公司应按达森公司确认之正稿协助达森公司进行输出、制作等业务；铭万丽公司确保每次广告发布前合理的时间向达森公司交稿，有关广告设计制作稿件，作品一经定稿，铭万丽公司需提供有关稿件作品正稿之电子文件给达森公司，该文件须能满足输出、印刷等制作要求。合同附件一名为《VI形象视觉识别系统》（以下简称附件一），下分基本系统、办公系统、商务系统、环境应用系统、指示系统等五大部分，共计85项内容。合同附件二名为《项目招商包装推广物料设计》（以下简称附件二），内容详见本判决书附表一。合同附件三名为《项目销售包装推广物料设计》（以下简称附件三），内容详见本判决书附表二。2016年5月24日，达森公司作为甲方与作为乙方的铭万丽公司签署《验收报告》，载明：“根据甲乙双方签订的《南沙大岗镇商业项目品牌顾问及广告整合推广服务合同》（合同号：MWL-15-09-08）所服务的内容，双方进行工作进度确认。一、乙方提交的设计产品/方案经过甲方书面确认审核，确认以下内容已验收。（具体见验收附件）二、自验收之日起，整套VI产品的知识产权归为甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得使用或者批准第三方使用。乙方不得以合同约定内容未验收完毕为由主张VI版权。三、乙方保证VI产品不存在侵犯他人权利的情形，如有，则由乙方承担责任并赔偿甲方因此遭受损失。四、乙方对服务过程中知悉的甲方商业秘密承担保密责任。”2016年5月24日，铭万丽公司与达森公司签署《工作完成确认单》，确认对象为“附件一：《VI形象视觉识别系统》”，含85项内容，与《推广服务合同》附件一一致。诉讼中，达森公司主张铭万丽公司延误工期，提供了加盖有铭万丽公司公章的《推广工作工期表》拟予证明，该表记载了附件一、附件二、附件三大部分项目的设计确认时间，详见本判决书附表三。该表还注明“此工作表只作为合同支付设计款依据，不作为审核标准，一切以实际工作进度表为准”。铭万丽公司确认《推广工作工期表》的存在，但不确认与达森公司所提供的一致，并主张《推广工作工期表》仅系支付设计款的时间依据，不能证明双方对工期进行了约定，且双方有增加服务内容，双方对工期没有严格限定。关于增加服务内容的主张，铭万丽公司提供了名为《达森广场增加广告物料设计费用》的文件拟予证明，该证据显示文件发送日期为2016年5月4日，接收对象为达森公司，内容为新增物料设计明细及报价。该文件无达森公司签字或者盖章。达森公司对该文件真实性不予认可。诉讼中，达森公司主张《工作完成确认单》即为《验收报告》中所指验收附件，但同时主张双方仅就附件一的第1至21项内容进行了验收。铭万丽公司起初主张《推广服务合同》合同总价款按整体服务内容定价，未按各个附件进行区分，各个附件并非系对工作内容的区分，附件二、附件三的内容包含于附件一中，双方均对该包含关系知情，故《工作完成确认单》仅列出附件一而未列出附件二、附件三。铭万丽公司后又称由于附件一完成得比较早，故有验收手续，后来时间比较紧，故未就附件二、附件三办理同样手续。对此，达森公司抗辩附件一、附件二、附件三为相互独立关系，各有内容，功能亦不相同，铭万丽公司无证据证明其已交付全部设计工作的电子文本，且从合同标题以及附件二、附件三的内容来看，铭万丽公司除设计工作外，还需完成顾问工作。为证明己方已完成附件二、附件三的工作内容，铭万丽公司提供了以下证据：（一）微信公众号文章《有人@你，达森广场澳门风情嘉年华等你来玩——千人聚焦达森广场引领大纲投资新风向》。该文章由微信公众号“达森购物广场”发布于2016年1月3日，记载南沙大岗达森广场于2016年1月1日举办开放活动，并附有多张现场照片及宣传图片，现场照片拍摄对象涉及围蔽、海报等具有宣传性质的物品。达森公司质证称，文章中的宣传图片和现场照片所示围蔽、海报均为其员工自行制作或委托他人制作，非由铭万丽公司设计。铭万丽公司确认凭现场照片、宣传图片本身无法反映该些物品系由其设计。（二）名称为“1附件一”、“2附件二”、“3附件三”的电子文件夹。“1附件一”中有名为“环境应用”、“基础系统”、“商务系统”、“指示系统”的文件夹，内均含多张图片。“2附件二”下分15个文件夹，名称均与附件二内容对应，内含有图片或PPT文稿。“3附件三”下分18个子文件夹，名称均与附件三内容对应，内含有图片或PPT文稿。铭万丽公司主张已通过U盘将上述电子文件夹中内容交付达森公司。达森公司质证称，未曾收到过该些电子文件夹中的内容。达森公司分别于2015年10月15日向铭万丽公司付款71400元，于2015年12月31日向铭万丽公司付款71400元，于2016年5月24日向铭万丽公司付款30000元。铭万丽公司主张，达森公司支付完毕第一期、第二期款项后又支付30000元，可以证明达森公司对铭万丽公司完成的工作无异议。对此，达森公司称之所以在铭万丽公司尚未完成附件二、附件三项下内容之时即支付第三期的部分款项，系为了促使铭万丽公司尽快履行义务。另查明，达森公司主张铭万丽公司交付的VI形象视觉识别系统可能侵犯他人知识产权，提供了铭万丽公司设计的视觉识别标志和两份《公证书》拟予证明。《公证书》记载了达森公司通过互联网搜索保全图片的过程并附有保全所得图片的打印件。达森公司主张铭万丽公司设计的VI形象视觉系统与保全所得图片高度相仿，但确认尚无案外人向其主张权利。以上事实有原告铭万丽公司、被告达森公司提供的前述证据和相关陈述附卷为据。本院认为：本案为服务合同纠纷。《推广服务合同》是铭万丽公司、达森公司的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应恪守履行。《推广工作工期表》加盖有铭万丽公司公章，在铭万丽公司未提供相反证据情况下，本院对《推广工作工期表》予以采信。《达森广场增加广告物料设计费用》无达森公司签字盖章，达森公司对其真实性不予认可，本院不予采信。结合《推广服务合同》关于付款条件的约定和《推广工作工期表》的内容来看，铭万丽公司完成本判决书附表三第1-9、12-16、19、23-27、30、32、33项内容并提交达森公司验收合格，第二期款项的付款条件即可成就；铭万丽公司完成本判决书附表三第10、11、17、18、20-22、28、29、31、34、38、39项内容并提交达森公司验收合格，第三期款项的付款条件即可成就。对于铭万丽公司提出的《推广工作工期表》仅系支付款项的时间依据而非对工期的限制性要求的主张，本院予以采纳。《推广服务合同》明确约定铭万丽公司提供的广告整合推广设计服务内容详列于附件一、附件二、附件三服务项目细则之中。可见，附件一、附件二、附件三之间属于并列关系。铭万丽公司主张附件二、附件三的内容包含于附件一中，与合同约定不符，亦与其因时间紧而未就附件二、附件三办理书面验收手续的说法相矛盾，本院不予采信。《工作完成确认单》记载了附件一的所有内容，并获达森公司盖章确认，达森公司现主张其仅就附件一的部分内容进行了验收，但未提供相反证据，本院不予采信。达森公司主张铭万丽公司交付的附件一项下内容可能侵犯他人知识产权，但其提供的证据尚不足以证明，本院不予采信。根据《验收报告》记载，双方系就“验收附件”中的内容进行验收。在附件二、附件三并列于附件一的情况下，《工作完成确认单》仅属于验收附件一项下内容的书面文件，而铭万丽公司亦确认并未就附件二、附件三办理书面验收手续，说明“验收附件”并不包含附件二、附件三的内容。从《验收报告》的其他内容来看，亦未提及附件二、附件三的工作进度。至于铭万丽公司提交的微信公众号文章，无法反映文章所述活动中使用的宣传物品系由铭万丽公司设计。铭万丽公司提交的电子文件夹所含内容，以及达森公司有支付第三期部分款项的事实，亦不足以证明附件二、附件三项下内容的交付情况。因此，现有证据仅能证明铭万丽公司已完成并交付附件一项下工作内容，无法证明铭万丽公司已完成并交付附件二、附件三项下内容。而从本判决书附表一、附表二和附表三内容可见，成就第三期款项付款条件所需完成的工作内容全部位于附件二、附件三项下，故第三期、第四期款项的付款条件尚未成就。铭万丽公司要求达森公司清偿余款并支付逾期付款违约金，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：驳回原告深圳市铭万丽广告有限公司的诉讼请求。案件受理费1445.7元，由原告深圳市铭万丽广告有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  谭茗二〇一八年七月二十五日法官助理周晓宇书记员谭晓琪附表一：序号              名称                  1              项目招商手册（折页）              折页创意构成                  文字排版                  图片整理                  正稿输出与印刷工艺建议                  2              项目招商单张              画面创意构成                  文字排版                  图片整理                  正稿输出与印刷工艺建议                  3              项目招商平面图（4层）              整理描绘                  美化处理                  色块填充分布业态                  4              现场销控图/租控图              整理描绘                  美化处理                  色块填充分布业态                  5              外立面户外大海报              招商信息                  进驻品牌宣传                  外立面效果展示                  6              现场包装              现场灯箱设计                  现场刀旗设计                  横幅                  7              资料手提袋              8              名片              9              纸杯              10              招商中心大的区域图              11              户外广告牌设计              画面创意构成                  广告文案编辑组成                  图片整理                  正稿输出与印刷工艺建议                  12              围墙广告设计              画面创意构成                  文字排版                  图片整理                  13              项目微信推广与建筑效果设计建议              推广方式建议                  发布广告与信息建议                  室内设计导入VI元素设计                  14              招商中心包装              内部                  现场                  现场标示                  15              样板铺包装/看铺通道包装/现场指示              招商中心牌                  分区指示                  欢迎接牌      附表二：1              销售单张或折页单张（为主要销售工具）                  2              销售名片、手提资料袋、工作证                  3              现场围蔽                  4              户外                  5              销售中心包装（中心外与中心内部）形象墙，效果图                  6              楼体海报                  7              横幅气氛效果                  8              区域广告T牌（建议）                  9              报纸/电台：以新闻炒作为主（建议）                  10              销售平面图                  11              现场展板                  12              现场吊旗                  13              阶段性策略调整建议                  14              阶段性销售宣传物料、阶段性平面广告调整                  15              阶段性策略提案建议                  16              阶段性公关/推广活动策划建议                  17              第三媒体推广平面与文案建议（微信、网络、短信、针对家庭的主题活动）                  18              外展现场包装平面设计（背景，X架，门头，等……）      附表三：序号              名称              设计确认时间                  VI视觉识别系统设计              1              基本系统              2015年9月23日                  2              办公系统              2015年10月5日                  3              商务系统              2015年10月7日                  4              环境应用              2015年10月12日                  5              指示系统              2015年10月12日                  招商包装推广物料设计              6              招商手册（折页）              2015年10月26日                  7              项目招商单张              2015年10月26日                  8              项目招商平面图（4层）              2015年10月26日                  9              现场销控图/租控图              2015年10月26日                  10              外立面户外大海报              2015年11月2日                  11              现场灯箱设计              2015年11月2日                  12              现场刀旗设计              2015年10月26日                  13              横幅              2015年10月19日                  14              资料手提袋              2015年9月28日                  15              名片              2015年9月28日                  16              纸杯              2015年9月28日                  17              招商中心大区域图              2015年11月2日                  18              户外广告牌设计              2015年11月9日                  19              围墙广告设计              2015年10月19日                  20              项目微信推广与建筑效果设计建议              2015年11月9日                  21              招商中心包装              2015年11月2日                  销售包装推广物料设计              22              销售单张或折页单张（为主要销售工具）              2015年11月2日                  23              销售名片              2015年9月28日                  24              手提资料袋              2015年9月28日                  25              工作证              2015年9月28日                  26              现场围蔽              2015年10月19日                  27              户外              2015年10月26日                  28              销售中心形象墙              2015年11月2日                  29              楼体海报              2015年11月13日                  30              区域广告T牌（建议）              2015年10月19日                  31              报纸              2015年11月13日                  32              销售平面图              2015年10月26日                  33              现场展板              2015年10月26日                  34              现场吊旗              2015年11月9日                  35              阶段性策略调整建议              2015年11月16日                  36              阶段性销售宣传物料              2015年11月16日                  37              阶段性平面广告调整              2015年11月23日                  38              阶段性公关/推广活动策划建议              2015年11月9日                  39              第三媒体推广平面与文案建议              2015年11月2日                  40              外展现场包装平面设计              2015年11月16日