上海市虹口区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）沪0109民初20350号
原告：李贞其，男，1964年1月16日出生，汉族，住上海市宝山区。
被告：内蒙古元利应用石墨开发有限公司，住所地内蒙古自治区。
法定代表人：马英文。
被告：包头市中销能源有限公司，住所地内蒙古自治区包头市。
法定代表人：伦彩妹。
被告：周继武,男，1972年4月9日出生，汉族，住山东省。
第三人：中十冶集团有限公司华东分公司，住所地上海市宝山区逸仙路XXX号XXX室。
法定代表人：张鹏。
原告李贞其与被告内蒙古元利应用石墨开发有限公司(以下简称元利石墨公司)、被告包头市中销能源有限公司(以下简称中销能源公司)、周继武、第三人中十冶集团有限公司华东分公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李贞其及被告周继武到庭参加诉讼。被告元利石墨公司、中销能源公司及第三人经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：一、请求判令元利石墨公司向原告清偿债务人民币301万元；二、请求判令元利石墨公司向原告支付资金成本(占用费)，以人民币301万元为计算基数，以月2%从2013年5月1日起始计算至实际清偿之日止；三、请求判令元利石墨公司向原告支付违约金，按应付未付款301万元为基数，以月2%从2013年5月1日计算至实际履行之日；四、判令中销能源公司、周继武对上述债务承担连带清偿责任。事实和理由：2012年10月，第三人与元利石墨公司就其新建日产1万吨选矿厂房工程签订了《建筑安装装饰工程施工合同》，经原告、第三人与元利石墨公司协商，由第三人委托原告对该工程进行实际施工，且该工程项目的工程款由元利石墨公司直接付给原告。2013年4月，因元利石墨公司原因导致该工程停工，经第三人与元利石墨公司审核及确认，原告已完成工程量对应的工程款为人民币301万元，该笔工程款元利石墨公司应于2013年5月1日支付，但元利石墨公司未向原告履行付款义务，故原告与元利石墨公司、能源公司、周继武基于以上基础法律事实，于2014年8月23日签订《对账及还款担保协议》，并达成如下协议：一、元利石墨公司确认，截止至协议签署之日，针对上述工程欠付原告债务301万元及资金占用成本(具体计算方式为301万元为基数，自2013年5月1日起计算利息，利率为月2%，以上利息皆计算至实际清偿日止)；二、中销能源公司、周继武同意为协议项下元利石墨公司针对原告的所有付款义务承担不可撤销的连带保证责任，担保期限为5年；三、若元利石墨公司怠于履行还款义务的，则除应以应付未付款为基数按照月2%支付违约金外，还应承担原告实现债权的全部费用，包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费等，石墨公司、中销能源公司及周继武对此惩罚条款完全知晓且自愿承担。若在上述约定的付款期限届满时，元利石墨公司和中销能源公司仍无法支付或没有付清原告款项，元利石墨公司和中销能源公司均自愿以本公司和本公司法定代表人的名下财产作为担保，以保证偿还；四、若元利石墨公司、中销能源公司及周继武分期还款的，则按照如下顺序清偿债务：1.原告实现债权的费用；2、债务违约金；3.债务利息；4.本金。五、若本协议各方发生争议的，应向原告所在地人民法院起诉。现还款期限届满，原告多次要求元利石墨公司还款未果，故作如上诉讼请求。
被告元利石墨公司、中销能源公司未到庭应诉，亦未行答辩。
被告周继武辩称，对原告诉讼的事实和理由没有异议，但认为其承担担保责任的顺序在最后，只有当元利石墨公司和中销能源公司都不支付欠款，其才承担担保责任。
第三人未到庭陈述。
本院经审理认定事实如下：2012年10月，第三人与元利石墨公司就其新建日产1万吨选矿厂房工程签订《建筑安装装饰工程施工合同》，实际合同由原告履行。2013年4月，因元利石墨公司原因导致该工程停工。2014年8月23日，元利石墨公司、中销能源公司、周继武与原告及第三人签订《对账及还款担保协议》，协议书载明，第三人、元利石墨公司、中销能源公司注意到，上述合同实为第三人委托原告，由原告履行工程合同，各方经自愿平等协商，一致同意，针对三方间的工程款，均由元利石墨公司直接支付给原告。协议还约定：一、元利石墨公司确认，截止至协议签署之日，针对上述工程欠付原告债务本金301万元及资金成本(具体计算方式为301万元为基数，自2013年5月1日起计算利息，利率为月2%，以上利息皆计算至实际清偿日止)；二、中销能源、周继武同意为本协议项下元利石墨公司针对原告的所有付款义务承担不可撤销的连带保证责任，担保期限为5年；三、若元利石墨公司怠于履行还款义务的，则除应以应付未付款为基数按照月2%支付违约金外，还应承担原告实现债权的全部费用，包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费等，元利石墨公司、中销能源公司及周继武对此惩罚条款完全知晓且自愿承担。若在上述约定的付款期限届满时，元利石墨公司和中销能源公司仍无法支付或没有付清原告款项，元利石墨公司和中销能源公司均自愿以本公司和本公司法定代表人的名下财产作为担保，以保证偿还；四、若元利石墨公司、中销能源公司或周继武分期还款的，则按照如下顺序清偿债务：1.原告实现债权的费用；2、债务违约金；3.债务利息；4.本金。五、若本协议各方发生争议的，应向原告所在地人民法院起诉解决。
上述事实，由原告提供的《建筑安装装饰工程施工合同》、《对账及还款担保协议书》等证据及双方当事人当庭陈述等为证。
本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更和解除合同。本案中，原、被告及第三人因《建筑安装装饰工程施工合同》实施中产生的债权债务重新达成新的《对账及还款担保协议》，对双方当事人均有法律约束力。基于该协议，原告可以要求元利石墨公司支付价款，也可以要求保证人在保证范围内承担保证责任。保证人承担保证责任后，有权向被告元利石墨公司追偿。周继武辩称应由元利石墨公司、中销能源公司先履行债务，履行不能才应该由其承担担保责任与法律规定不符，本院不予采纳。被告元利石墨公司、中销能源公司、第三人经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，本院依法进行缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条第一款、第三十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、自本判决生效之日起十日内，被告内蒙古元利应用石墨开发有限公司支付原告价款301万元；
二、自本判决生效之日起十日内，被告内蒙古元利应用石墨开发有限公司支付原告301万元价款自2013年5月1日起至本判决生效之日止以每月2%计算的资金占用费；
三、自本判决生效之日起十日内，被告内蒙古元利应用石墨开发有限公司支付原告301万元价款自2013年5月1日起至本判决生效之日止以每月2%计算的违约金；
四、自本判决生效之日起十日内，被告包头市中销能源有限公司、周继武对上述一、二、三项承担连带保证责任。其承担保证责任后，有权向被告内蒙古元利应用石墨开发有限公司追偿。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费30,881.60元，公告费560元，由三被告共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审 判 长 陈道喆
人民陪审员 朱慧勇
人民陪审员 田永生
二〇一七年一月十日
书 记 员 夏 赟
附：相关法律条文
1、《中华人民共和国民法通则》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
2、《中华人民共和国担保法》
第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
……
第三十一条保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。
3、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决