黑龙江省绥芬河市人民法院
民 事 判 决 书
（2018）黑1081民初536号
原告：绥芬河富邦电能置业有限责任公司，住所地黑龙江省绥芬河市。
法定代表人：王少平，总经理。
委托诉讼代理人：袁丛铭，黑龙江晨光律师事务所律师。
被告：绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际贸易有限公司，住所地黑龙江省绥芬河市。
法定代表人：王斌，该公司总经理。
委托诉讼代理人：张贵，男，绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际贸易有限公司经营部经理。
原告绥芬河富邦电能置业有限责任公司与被告绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际贸易有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年4月24日立案受理后，依法适用普通程序，于2018年6月21日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人袁丛铭、被告委托诉讼代理人张贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告绥芬河富邦电能置业有限责任公司向本院提出诉讼请求：请求法院依法判令被告立即给付施工费127543元。事实和理由：2014年6月22日，原、被告双方签订2#楼变电站工程施工合同，合同约定被告将绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际化标准厂房2#楼变电所工程发包给原告施工，承包方式为包工包料，合同价款暂定为350000元。经被告及被告委托的审计单位审核完毕双方认可后7日内，被告支付乙方工程款95%，剩余5%作为工程质保金。合同签订后原告按照约定进行了施工。被告于2014年7月16日给原告施工费105000元。2017年6月1日，经过被告委托的审计单位审核工程总价款为232543.8元，原告按照合同约定要求被告给付剩余施工费，但是被告至今未给付。原告认为，原告按照施工合同约定进行了施工，被告认可了施工质量并委托相关部门对施工费进行审计，被告就应当按照合同约定给付施工费。
被告绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际贸易有限公司辩称，2014年6月22日，绥芬河富邦电能置业有限责任公司（乙方、以下简称富邦公司）与绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际贸易有限公司（甲方、以下简称绥芬河龙申）就绥芬河综合保税区龙申国际标准化厂房2#楼变电所工程签订了2#楼变电站工程施工合同（以下简称施工合同）。施工合同第二条约定合同工期为通知乙方进场施工七日内完成。第十条双方的权利与义务（二）项乙方的权利与义务第2条还明确约定：乙方必须负责配合甲方工程施工图纸的审批和工程竣工验收，如乙方施工不符合要求造成竣工验收推迟或无法验收，给甲方造成的损失由乙方承担，同时甲方有权延迟支付乙方剩余工程借款款额。
上述合同签订后，富邦公司于2014年7月20日进场施工，但直至2016年8月6日才完成第二次施工，获得了绥芬河供电局验收。施工期限逾期达两年之久，给绥芬河龙申造成重大经济损失。富邦公司实际上是绥芬河供电局的自属企业，即绥芬河供电局依托自身的管理权优势，保证在绥芬河的用电企业其电站设备安装都由富邦公司负责施工。为此，双方在施工合同中第十条（二）项明确约定了富邦公司有图纸审批、工程竣工验收义务，并设定相应的违约责任。然而施工合同实际履行中，绥芬河龙申将全套变电站施工图纸报绥芬河供电局审批，电业局批转富邦公司施工，并未对施工图纸提出异议。而且，绥芬河变电站安装工程使用的高低压配电柜的生产厂家也是电业局推荐并指定的。在2014年8月初，变电站施工完毕后由电业局负责的验收中，电业局主管人员提出安装的设备中没有高压电闸，不符合用电安全要求，不予验收。此后，由于未能通电，服装综合楼项目3栋大楼的使用功能存在重大缺陷，致使多次招商都未能达成，给绥芬河龙申造成重大经济损失。
为了保证服装综合楼项目3栋大楼的正常使用，无奈之下，绥芬河龙申于2016年7月又额外投入了120450元购置了一个高压配电柜，柜内安装高压电闸，同时改造了两个配电柜，作废并闲置了两个配电柜，由富邦公司二次安装，才符合供电局的验收要求。
综上，绥芬河龙申认为因富邦公司未履行施工合同项下相关约定义务，给绥芬河龙申造成重大经济损失，依法应予赔偿，故提出要求富邦公司赔偿绥芬河龙申经济损失120450元请求，并对绥芬河龙申发生的其他经济损失酌情予以赔偿。被告保留要求由于原告施工不合格给被告造成损失赔偿的权利。
原告绥芬河富邦电能置业有限责任公司围绕诉讼请求依法提交以下证据：
2#楼变电站工程施工合同一份、结算报告书一份。意在证明：2014年6月22日，原、被告双方签订施工合同，约定原告为被告的标准化厂房2号楼变电所工程进行施工，双方约定合同签订后五日内给付工程款105000元，被告委托的审计单位审核完毕双方认可后七日内被告给付工程结算总额的95%施工费，剩余5%作为质保金，经过被告委托黑龙江省龙建建设工程技术咨询有限公司审核工程款为232543.80元，被告至今未支付原告剩余的工程款。
经质证，被告对原告提交的证据形式要件及证明问题均无异议。
本院经审查认为，被告对原告提交的证据形式要件及证明问题均无异议，本院予以确认并在卷佐证。
被告绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际贸易有限公司依法提交以下证据：
增值税专用发票一张。意在证明：被告于2016年8月4日给付原告工程款10000元。
经质证，原告对被告提交的证据形式要件无异议，对证明问题有异议。原告称，该期间原告确实收到被告支付的10000元，但是该10000元并不是支付本合同内的工程款，因为原、被告之间对于1号楼还有一个施工合同，被告扣留原告的质保金，该10000是被告支付给原告1号楼的质保金，其次双方约定被告委托审核机构审核后7日内支付剩余的工程款95%，双方审核的时间是2017年6月1日，款项收到时间2016年8月4日，支付时间是早于工程价款审核时间，所以10000元不应该是本案的工程款。
被告辩解意见，被告公司一共三栋楼，只有在二号楼设立高压配电室，原告方陈述10000元是别的工程款不对，就是变电所的工程款
本院经审查认为，被告对原告提交的证据形式要件无异议，本院予以确认。因增值税专用发票载明绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际标准化厂房2#楼变电所工程。故对原告的质证意见不予采信，对被告要证明的问题予以确认。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2014年6月22日，原告（乙方）与被告（甲方）签订2#楼变电站工程施工合同，合同约定：工程名称为绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际化标准厂房2#楼变电所工程；承包范围为2#楼变电站图纸所示高低压柜安装、变压器安装及其相关工程等全部工作内容；承包方式为包工包料（高低压柜、变压器除外）；合同工期为现场具备施工条件，甲方通知乙方进场施工后7日内完成；合同价款为本工程价款暂定为350000元，工程款支付为本合同签订5日内，甲方预付本合同暂定价款的30%即105000元给乙方，乙方在收到预付款的次日开始进场施工，整体工程竣工验收合格后7日内，乙方将竣工结算资料报甲方审核，经甲方及甲方委托的审计单位审核完毕双方认可后7日内，甲方支付乙方工程款至工程结算总额的95%。剩余5%作为工程质保金，质保金期满后无息返还，质量保修为本工程质量保修期为整体工程竣工验收合格备案之日起2年；乙方权利与义务为乙方必须负责配合甲方工程施工图纸的审批和工程的竣工验收，如乙方施工不符合要求造成竣工验收推迟或无法验收，给甲方造成的损失应由乙方承担，同时甲方有权延期支付乙方剩余工程结算款额。2014年7月16日，被告给付原告施工费105000元，原告开始施工。2016年8月4日竣工。2017年6月1日，被告委托黑龙江省龙建建设工程技术咨询有限公司的审核，工程总价款为232543.80元。2016年8月4日，被告给付原告工程款10000元。
本院认为，原、被告签订的2#楼变电站工程施工合同，是双方当事人之间真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，受法律保护。双方合同约定质量保修为本工程质量保修期为整体工程竣工验收合格备案之日起2年，工程款总额的5%作为工程质保金，因质保期未满2年，在被告应给付原告的总工程款中应扣除质保金11627元（232543.80元×5%=11627元），被告已给付原告工程款115000元，扣除质保金后尚欠工程款105916.80元（232543.80元-115000元-11627元=105916.80元）。故对原告要求被告立即给付工程款105916.80元的诉讼请求予以支持，超出部分不予支持。被告在答辩中要求原告赔偿损失120450元，因被告未在答辩期间、举证期限内提出反诉，亦未交纳反诉案件受理费。故本院对被告该主张不予合并审理。本案经本院主持调解，被告不同意调解。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条规定，判决如下：
一、绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际贸易有限公司于本判决生效之日起三日内给付绥芬河富邦电能置业有限责任公司工程款105916.80元；
二、驳回绥芬河富邦电能置业有限责任公司的其他诉讼请求。
负有给付金钱义务的债务人，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则自指定期间届满之日起，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2850.86元，绥芬河富邦电能置业有限责任公司负担432.52元，绥芬河综合保税区黑龙江龙申国际贸易有限公司2418.34元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省牡丹江市中级人民法院。
如当事人在规定的期限内未提出上诉，本判决书即发生法律效力。权利人可以向本院申请执行。申请执行的期限为二年。上述期限从本判决书规定履行期间的最后一日起计算。逾期申请执行的，人民法院将不予受理。
审 判 长 赵庆玉
审 判 员 车玉军
人民陪审员 赵长青
二〇一八年六月二十五日
书 记 员 宿 桃