贵州省黔西县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黔0522民初2284号
原告廖某某，男。
委托代理人朱启杰，贵州穹达律师事务所律师，代理权限为特别授权。
委托代理人徐玲倩，贵州穹达律师事务所律师。
被告贵州某集团股份有限公司贵州百里杜鹃金坡乡某煤矿。
负责人孙某某。
被告贵州某集团股份有限公司。
法定代表人楚某某，系该公司总经理。
二被告委托代理人赵某某，男，系被告贵州某集团股份有限公司贵州百里杜鹃金坡乡某煤矿办公室主任。
原告廖某某与被告贵州某集团股份有限公司贵州百里杜鹃金坡乡某煤矿（以下简称某煤矿）、贵州某集团股份有限公司（以下简称某公司）承揽合同纠纷一案，本院于2016年6月1日受理，依法由审判员高翎朕适用简易程序公开开庭进行了审理。原告廖某某及其委托代理人朱启杰、徐玲倩与被告某煤矿、某公司的委托代理人赵某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告廖某某诉称：2014年10月，原告与被告某煤矿约定由原告组织工人组成生产班组为某煤矿开采1093号采面的煤，直至该采面回采完毕为止，被告某煤矿按照原煤产量向原告支付报酬，采煤过程中，因被告某煤矿的原因造成原告的生产班组误工的，被告某煤矿按每人每天50元的标准向原告支付生产班组工人的生活费。2014年11月9日，原告组织119名工人进场准备开始采煤。2014年11月9日，原告与被告某煤矿补签《百里杜鹃某煤矿1093采面吨煤工资协议》，对上述事宜进行书面约定。2015年2月，被告某煤矿拒绝履行协议，要求原告离开煤矿。2014年10月16日至2015年2月10日期间，因被告某煤矿的原因导致原告停工171个班，按每天三个班计算，误工天数折合为57天，被告某煤矿应向原告支付生活费339150元（50元×57天×119人），被告违约后应支付工人回家的车费59500元（500元/人×119人）。2015年10月，原告与被告某煤矿就1094号采面的采煤事宜达成一致意见，约定原告组织工人开展开采工作，直至采面回采完毕为止，并约定原告向被告某煤矿支付风险保证金200000元作为合同履行的保证金，同时约定采煤过程中，因被告某煤矿的原因造成原告的生产班组误工的，被告某煤矿按每人每天50元的标准向原告支付生产班组工人的生活费，另外若被告某煤矿在原告每月完成产量、安全无事故的情况下解除协议，被告应支付违约金100000元。2015年10月1日，原告组织109名工人进场采煤。2015年10月15日，原告向被告某煤矿支付风险保证金200000元。2015年10月21日，原告和被告某煤矿补签《百里杜鹃金坡乡某煤矿1094采面吨煤工资包干方案及相关规定》，就上述采煤事宜作出书面约定。2016年2月，被告某煤矿拒绝继续履行协议，要求原告离开煤矿。2015年10月1日至2016年1月31日期间，因被告某煤矿原因导致原告误工286个班，按每天三个班计算，误工天数折合为95.33天，根据约定，被告某煤矿应向原告廖某某支付生活费519548.5元（50元/天×95.33天×109人）。被告某煤矿系被告某公司的分公司，无独立财产，也没有独立承担民事责任的能力，其责任应由某公司承担，请求法院判令：一、解除原告与被告某煤矿的《百里杜鹃某煤矿1093采面吨煤工资协议》和《百里杜鹃金坡乡某煤矿1094号采面吨煤工资包干方案及相关规定》；二、由二被告退还风险保证金200000元；三、由二被告向原告支付工人停工期间生活费858698.5元；四、由二被告向原告赔偿违约造成的损失159500元；五、本案诉讼费用由被告承担。
原告为支持其诉讼主张，在举证期内向本院提交了下列证据：
1、原告身份证，证明原告身份情况和主体；
2、《百里杜鹃某煤矿1093采面吨煤工资协议》、采煤队2015年1月工资表、某煤矿产量月报表，证明1、原告与被告某煤矿于2014年11月9日签订《百里杜鹃某煤矿1093采面吨煤工资协议》，约定误工期间生活费的计算方式、合同履行期及其他内容；2、原告于2014年10月16日进场；3、自2014年10月16日至2015年2月10日期间，原告停工共计171个班；4、每天工作班次为3个班；5、原告组织的生产班组工人共计119名；
3、《百里杜鹃金坡乡某煤矿1094采面吨煤工资包干方案及相关规定》、收款收据、采煤队2015年10-12月工资表、日产量统计表，证明1、原告与被告某煤矿于2015年10月21日签订《百里杜鹃金坡乡某煤矿1094采面吨煤工资包干方案及相关规定》，约定误工期间生活费的计算方式、合同履行期、违约金数额及其他内容；2、原告于2015年10月1日进场；3、2015年10月1日至2016年1月31日期间，原告共停工286个班；4、每天工作班次为3个班；5、原告组织的生产班组工人为109名；6、原告于2015年10月15日向被告某煤矿支付风险保证金200000元。
原告方证人党某某证实：2014年10月，我跟随廖某某到某煤矿1093采面采煤，我们一起到达煤矿的总共119人，在煤矿停工期间，廖某某按每人每天70元标准向我们发放生活费，2015年2月，在1093采面的煤没有采完情况下，煤矿将采煤事宜另外承包给别人，我们就不能在煤矿上采煤，廖某某支付我们每人500元车费回家。2015年10月1日，我再次跟随廖某某到某煤矿1094采面采煤，和我们一起的总共109人，采煤期间发生停工，廖某某也是按照每人每天70元的标准向我们发放生活费，2016年1月，在1094号采面未采完情况下，煤矿再次要求我们离矿，不再继续采煤。
原告方证人李某某证实：2014年10月，廖某某叫我跟他到某煤矿1093采面采煤，我们一起到达煤矿的总共119人，煤矿发生停工，廖某某按照每人每天70元标准发放生活费，2015年2月，1093采面在煤没有采完情况下，煤矿将该采面采煤事宜另外承包给他人，我们不能继续采煤，廖某某支付我们每人500元回家的车费。
原告方证人蒋某某证实：2015年9月底，我跟随廖某某到某煤矿1094采面采煤，我们2015年10月1日到达，当时一起到矿的工人有109人，在煤矿发生停工后，廖某某按每人每天70元发放生活费，2016年1月底，在1094采面的煤没有采完的情况下，煤矿将采煤事宜另外承包给别人，我们就不能在煤矿继续采煤了。
被告某煤矿、某公司辩称：同意解除《百里杜鹃某煤矿1093采面吨煤工资协议》和《百里杜鹃金坡乡某煤矿1094采面吨煤工资包干方案及相关规定》，原告和被告某煤矿不仅签订上面两个协议，双方还于2015年4月17日签订《某煤矿1093号采煤工作面提高块煤率及成本预算的方案补充协议》，双方在协议及补充协议中约定双方权利义务，对提高块煤、采煤工艺采取的措施等作了约定，因原告无法完成采煤量，原告离开煤矿未履行协议。解除协议后同意退还原告交纳的保证金200000元。由于煤矿生产的特殊性，双方在协议中约定因矿方影响生产班组误工，需支付每人每天50元生活费，原告无证据证明因某煤矿原因导致停产，双方在1094号采面协议中约定，如因政策性停产超过10天，给予原告工人每人每天50元生活补助，1093号协议约定因政策性停产不支付生活费，原告提出的支付停产期间生活费无事实依据。原告退场的原因是原告没有能力完成协议上内容，达不到协议要求的经济技术指标不得不退场，原告要求支付违约金及损失无事实依据。原告所述停产情况属实，两份协议约定内容真实，但安监局检查通知停产属政策性，矿方没有存在全部责任原因，机器检修没有约定是哪方原因，技术指导属于矿方管理，但是有时原告未按技术指导施工，造成安全隐患，矿方没有辞退原告方，原告没有按要求完成产量，因原告技术不到位，2016年3月自行离开，现在已有其他人进场采煤。综上所述，答辩人同意与原告解除协议，退还保证金20万元，对原告其他无理要求请法院依法驳回。
二被告在举证期限内未向本院提交证据。
经本院庭审质证，二被告对原告提交的第1组证据无议，对第2组证据，被告称停工属于政策性，不属于矿方原因，对第3组证据，只认可风险保证金200000元，对其他有异议。对原告方证人证言，二被告没有意见，但认为证人所述与被告方没有任何关系。
经本院认证，原告提交的第1组证据和2、3组证据中的两份协议、风险保证金、工人人数、停工天数客观真实，来源合法，与本案的事实相关联，可以作为认定本案事实的依据，本院予以确认。
本案争议焦点为：1、二被告是否需要向原告工人支付停工期间生活费；2、二被告是否向原告支付违约金及损失。
经审理查明：2014年10月16日，原告廖某某带领119名工人组成生产班组进入被告某煤矿，2014年10月26日开始在被告某煤矿的1093采面进行采煤，双方未签订书面协议，2014年11月9日，原告廖某某与被告某煤矿签订《百里杜鹃某煤矿1093采面吨煤工资协议》（以下简称《1093协议》），协议第一点第9条第（5）款约定因矿方影响生产班组误工，由矿方支付原告生产班组每天每人50元，若因政策性停产，在矿方提前通知生产班组情况下，矿方不支付生产班组误工工资或生活费；协议第三点第7条约定本协议自签订之日起执行，至1093采面回采工程结束终止。从2014年11月9日开始，11月9日-26日因设备或检查影响停产，停产27个小班，12月份因机械设备或检查影响19个小班，2015年1月份受“一矿一组”专家组驻矿检查停产25个小班，24日后安监局检查停产24个小班，2015年2月10日前因工资发放原因及安监局检查停产22个小班，之后原告离开煤矿未在煤矿采煤。2015年10月1日，原告廖某某组织109名采煤工人进被告某煤矿准备采煤，2015年10月15日原告交纳200000元风险保证金给被告某煤矿，2015年10月21日原告与被告某煤矿签订《百里杜鹃金坡乡某煤矿1094采面吨煤工资包干方案及相关规定》（以下简称《1094协议》），该规定第一点第10条第（4）项约定：因矿方原因影响采煤队误工，补偿采煤队每人每天50元，因政策性停产在矿方提前通知采煤队的情况下及10天以内，矿方不给予采煤队误工工资或生活费，中途停产又继续生产超过10天以外，矿方付给采煤队每人每天50元。第二点第19条约定，原告向被告某煤矿交纳风险保证金200000元，采煤队因工作面条件差及采煤队管理缺陷无人上班，由采煤队受罚100000元，矿方在采煤队每月完成产量、安全无事故情况下辞退采煤队，由矿方受罚100000元。第五点约定：本方案自签订之日起执行，至该采面回采结束为止。规定上并没有约定每月必须完成产量多少，只是约定在15000吨以下和15000吨以上、18000吨以上按多少价格结算工资。2015年10月21日开始，10月份因中途采面煤未打出，停产5天，11月份停产23天，12月份停产19天，2016年1月份停产10天，安监局检查当天不在停产天数内。
另查明班组采煤每天分为3个小班，现也有其他采煤队在1094采面进行采煤，被告某煤矿系被告某公司分公司。
本院认为，原被告均同意解除协议，双方对退还风险保证金没有争议，本院支持原告要求解除协议并退还风险保证金的请求。原告与被告某煤矿于2014年11月9日签订的《1093协议》约定因矿方影响生产班组误工，每人每天50元，因政策性停产矿方提前通知班组情况下，矿方不给予生产班组误工工资或生活费，该协议自签订之日起执行。本院认为，原告要求被告支付生活费应从2014年11月9日起开始计算，“一矿一组”专家组和安监局检查期间停产确实不属于煤矿原因，因煤矿原因造成停产的为46个小班，按一天3个班计算，为15.33天，被告应支付原告工人生活费为91213.5元（119人×15.33天×50元）。原告与被告某煤矿于2015年10月21日签订的《1094协议》约定因矿方影响采煤队误工，补偿采煤队每人每天50元，因政策性停产在矿方提前通知采煤队的情况下及10天以内，矿方不给予采煤队误工工资或生活费，中途停产又继续生产超过10天以外，矿方给付采煤队每人每天50元，采煤队因工作面条件差及采煤队管理缺陷无人上班，由采煤队受罚100000元，矿方在采煤队每月完成产量、安全无事故的情况下辞退采煤队，由矿方受罚100000元，本方案自签订之日起执行。本院认为，安监局检查的当天确实不是煤矿原因，但安监局检查后要求煤矿停产是煤矿安全未达到一定标准，停产原因属于煤矿，被告应支付原告工人生活费。协议约定自签订之日起执行，原告要求被告支付因停产的生活费应从2015年10月21日起计算，除去安监局检查的当天，原告停产天数为57天，被告应支付原告工人生活费310650元（109人×57天×50元）。原告要求被告支付违约金100000元及损失59500元，《1094协议》约定矿方在采煤队每月完成产量、安全无事故的情况下辞退采煤队，由矿方受罚100000元，该款实际上为违约金，现在1094采煤已经由别的采煤队进行采煤，被告间接辞退原告，原被告并未约定每月具体产量，因此被告应支付原告违约金，对于原告要求的损失，因被告已经支付违约金，本院不再支持，被告辩称有补充协议约定有产煤产量，原告采煤队系不能完成产量才自动离开煤矿，但被告无相关依据证实，本院不予采纳其意见。综上，被告某煤矿应支付原告的款项为1、风险保证金200000元；2、因停产应支付的工人生活费401863.5元（91213.5元＋310650元）；3、违约金100000元。被告某煤矿系被告某公司的分公司，其应承担的民事责任由总公司被告某公司承担连带责任。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十八条、第一百一十二条、第一百一十五条、第一百三十四条、《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第九十三条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、解除原告廖某某与被告贵州某集团股份有限公司贵州百里杜鹃金坡乡某煤矿签订的《百里杜鹃某煤矿1093采面吨煤工资协议》和《百里杜鹃金坡乡某煤矿1094采面吨煤工资包干方案及相关规定》；
二、由被告贵州某集团股份有限公司贵州百里杜鹃金坡乡某煤矿和贵州某集团股份有限公司退还原告廖某某风险保证金200000元；
三、由被告贵州某集团股份有限公司贵州百里杜鹃金坡乡某煤矿和贵州某集团股份有限公司支付原告廖某某因停产造成的工人生活费及违约金等共计501863.5元。
案件受理费15760元，减半收取7880元，由原告廖某某负担3336元，被告贵州某集团股份有限公司贵州百里杜鹃金坡乡某煤矿和贵州某集团股份有限公司负担4534元。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。
逾期不提出上诉，则本判决发生法律效力，权利人可在判决书生效后二年之内，向本院申请强制执行。
审判员 高翎朕
二〇一六年八月十一日
书记员 李 健