黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黑01民终2349号
上诉人（原审被告）：哈尔滨雨润农产品全球采购有限公司，住所地黑龙江省双城区。
法定代表人：祝义财，董事长。
委托代理人：徐全辉，住黑龙江省哈尔滨市道里区。
委托代理人：陈国立，住江苏省南京市玄武区。
被上诉人（原审原告）：通化东宝环保建材股份有限公司，住所地吉林省通化市通化县。
法定代表人：孙波，董事长。
委托代理人：陈丕龙，住吉林省通化市。
委托代理人：曾楠，吉林昱诚律师事务所律师。
上诉人哈尔滨雨润农产品全球采购有限公司（以下简称雨润公司）因与被上诉人通化东宝环保建材股份有限公司（以下简称东宝公司）承揽合同纠纷一案，不服哈尔滨市双城区人民法院（2015）双商初字第2203号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年5月17日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人雨润公司委托代理人徐全辉、被上诉人东宝公司委托代理人陈丕龙、曾楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
雨润公司上诉请求：撤销一审判决，对该判决第三、四、五项中的逾期违约金和第六项律师代理费（共计157,062元）依法改判。事实和理由：1、东宝公司未履行合同义务，未按照约定的时间节点提供相应的发票和竣工、结算资料，导致雨润公司无法支付工程款，雨润公司多次催告东宝公司履行合同义务，但东宝公司至今未提供。东宝公司违约在先，雨润公司不承担违约责任，不认可逾期违约金。2、雨润公司不应承担律师代理费。双方签订的三份合同中，只有后两份合同涉及律师费用的承担，东宝公司未履行合同义务，律师费和诉讼费应由东宝公司承担。即使确定雨润公司承担律师代理费，也应扣除第一份合同未支付工程款对应的律师费。
东宝公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求维持一审判决。
东宝公司向一审法院起诉请求：1、雨润公司立即给付拖欠2012年度合同中规定的塑钢窗及安装费合计371,688.73元及从2013年12月9日开始，按中国人民银行同期贷款年利率6.15%的1.5倍计算的违约金；2、雨润公司立即给付拖欠2013年6月10日合同中规定的塑钢窗及安装费合计70,513.74及从2013年12月9日开始，按中国人民银行同期贷款年利率6.15%的1.5倍计算的违约金；3、雨润公司立即给付拖欠2013年11月10日合同中规定的塑钢窗及安装费合计820,721.60元及从2014年9月16日开始，按中国人民银行同期贷款年利率6.15%的1.5倍计算的违约金；4、本案案件受理费、保全费、律师代理费由雨润公司负担。
一审法院认定事实：（一）关于东宝公司与雨润公司签订的编号为HYRWL-I-CG-2012-005的塑钢窗采购合同以及编号为HYRWL-I-
CG-2015-005-1的设施采购补充合同的内容及双方由此产生的权利义务数额情况。
东宝公司与雨润公司于2012年7月10日签订了塑钢窗采购合同一份（合同编号为：HYRWL-I-
CG-2012-005），合同的主要内容为：发包人（甲方）：雨润公司承包人（乙方）：东宝公司一、工程概况工程名称：哈双物流及其一期一区工程工程内容：塑钢窗的窗型设计方案、制作、安装等相关的一切工作承揽范围：哈双物流基地一期一区果品A-1-1～A-2-5塑钢窗。工期：合同签订后，10日历天内进场安装副框；双方签字确认图纸的最后日期计起或甲方发出开工的指令日起开始，20日历天内完成框扇的制作，40日历天日完成窗框的安装，60日历天内完成玻璃的安装。三、合同总价、交货及付款方式：1、合同总价款的确定：综合单价397.80元/m2，价款暂定为1,527,949.80元，结算方式：价格按固定综合单价，结算工程量塑钢门窗按框体外边缘实际面积计算。2、交货及付款方式合同签订后10日内，甲方交付给乙方本合同暂定金额30%的预付款，付款前，乙方向甲方提供相应金额的银行保函和发票，当单体楼的塑钢窗框全部进场后，经监理、甲方进场验收合格后10天内支付给乙方本单体楼的进度款达到结算金额的60%，付款前，乙方向甲方提供相应金额的发票；当单体楼门窗玻璃全部安装完毕具备工程验收条件后，经监理、甲方验收合格后10天内支付给一方的货款总额达到本单体楼结算总额的90%，付款前，乙方向甲方提供相应金额的发票；竣工验收15天内，乙方提供完整的竣工材料的结算资料上报发包人黑龙江雨润集团合同预算管理中心复审后，双方确认的结算造价为本工程的最终结算造价；甲方于30日内支付给乙方的货款总额达到本合同结算总额的95%，付款前，乙方向甲方提供的发票总额达到本合同结算总额的100%。合同结算总额的5%作为质保金，如无质量问题，质保期结束后的1个月内全额支付。四、保修责任本工程保修期为二年（从竣工验收算起的二年）、二年之内免费维护和维修（但非产品本身质量原因的损坏须收取成本费），质保期后终身维护和维修只收取成本费。八、违约责任。6、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
合同签订后，东宝公司与雨润公司又签订一份设施采购补充合同，该补充合同的主要内容为：一、合同总价款1,123,148.40元。二、付款方式：合同签订后10日内，甲方交付给乙方本合同暂定金额30%的预付款，付款前，乙方向甲方提供相应金额的银行保函和发票，当单体楼的塑钢窗框全部进场后，经监理、甲方进场验收合格后10天内支付给乙方本单体楼的进度款达到结算金额的60%，付款前，乙方向甲方提供相应金额的发票；当单体楼门窗玻璃全部安装完毕具备工程验收条件后，经监理、甲方验收合格后10天内支付给一方的货款总额达到本单体楼结算总额的90%，付款前，乙方向甲方提供相应金额的发票；竣工验收15天内，乙方提供完整的竣工材料的结算资料上报发包人黑龙江雨润集团合同预算管理中心复审后，双方确认的结算造价为本工程的最终结算造价；甲方于30日内支付给乙方的货款总额达到本合同结算总额的95%，付款前，乙方向甲方提供的发票总额达到本合同结算总额的100%。本合同结算总额的5%作为质保金，如无质量问题，质保期结束后的1个月内全额支付。三、本补充合同未尽事宜按原合同执行。
合同签订后，东宝公司的材料设备陆续进场，雨润公司采购部、工程部工作人员，监理单位工作人员，东宝公司单位项目部工作人员均利用ERP软件系统签收了材料（设备）进场验收单。2012年9月27日，东宝公司与雨润公司会签了甲供材料（设备）结算单一份，结算的工程量为：A-1-1-A-1-项目工程量：1,641.791平方米，A-2-1-A-2-5项目工程量：1,881.600平方米，合计工程款为人民币：1,401,604.54元；2013年6月18日，东宝公司与雨润公司会签了甲供材料（设备）结算单一份，该结算单载明：动力中心、宿舍、商网、快检中心项目结算的塑钢窗工程量为：2,581.820平方米，合计工程款为：1,136,000.80元，由此原雨润公司2012年7月28日签订编号为HYRWL-
I-CG-2012-005的塑钢窗采购合同，以及编号为HYRWL-I-
CG-2015-005-1设施采购补充合同中，东宝公司实际的工程量为：6,105.211平方米，工程款为：2,537,605.34元。东宝公司为雨润公司安装完毕后，2013年12月9日，雨润公司工程部工作人员以及工程监理签署了竣工意见。
（二）东宝公司与雨润公司于2013年6月10日签订编号为HYRWL-I-1-CG(JG)-2013-014哈双物流一期一区门窗采购及安装合同的内容及双方由此产生的权利义务数额情况。
合同的主要内容为：买方：雨润公司（以下简称甲方）卖方：东宝公司（以下简称乙方）第一条工程概况及承揽范围工程概况：戊类库房、换热站、垃圾间。承揽范围：哈双物流基地一期一区戊类库房、换热站、垃圾间塑钢窗第二条合同价款2.2合同标的物总价：72,732.40元第五条合同标的物的交货和验收5.1交货时间：合同标的物暂定于2013年6月20日运抵施工现场。最终以甲方的材料设备进场计划单为准，该材料设备进场计划单需要在材料进场时的前60天提交乙方，合同标的物的生产加工周期60天、运输周期5天、安装周期30天第六条计量、结算与货款支付6.2.1预付款：合同签订后10天内，甲方支付给乙方合同金额30%的预付款。同时乙方在甲方付款之前，提供等金额的银行预付款保函。6.2.2进度款当单体楼的塑钢窗全部进场后，经监理、甲方进场验收合格后10天内支付给乙方本单体楼的进度款达到合同金额的60%。当单体楼门窗玻璃全部安装完毕具备工程验收条件后，经监理、甲方验收合格后10天内支付给乙方的货款总额达到本单体楼合同总额的85%。合同结算款，合同标的物竣工验收合格后15天内结算完毕，结算款支付到总额的95%。6.2.4质保金：合同计算金额的5%，质保期贰年6.3付款要求：货款支付前，乙方提供的发票额度达到结算总额的100%。第八条违约责任8.6一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十一条争议解决11.1凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切事宜，甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，应向工程项目所在地的法院提起诉讼，诉讼费和胜诉方的律师费应由败诉方承担。第十二条合同生效及其他12.1本合同自2013年6月10日起，自双方签字盖章之日起生效，至合同标的物的全部供应完毕并经甲方组织验收合格、质保期结束、付清尾款后失效。
合同签订后，东宝公司的材料设备陆续进场，雨润公司采购部、工程部工作人员，监理单位工作人员，东宝公司单位项目部工作人员均利用ERP软件系统签收了材料（设备）进场验收单，该验收单载明东宝公司的工程量为186.03平方米，东宝公司单方自行计算的工程量为：172.89平方米，价款为：70,513.74元。东宝公司为雨润公司安装完毕后，2013年12月9日，雨润公司工程部工作人员以及工程监理签署了竣工意见。
（三）东宝公司与雨润公司于2013年11月10日签订编号为HYRWL-I-3-CG(JG)-2013-006哈双物流一期三区设施采购及安装合同的内容及双方由此产生的权利义务数额情况。
2013年11月10日，东宝公司与雨润公司签订了编号为HYRWL-I-3-CG(JG)-2013-006的哈双物流基地一期三区门窗采购及安装合同一份甲方：雨润公司乙方：东宝公司承揽范围：哈双物流基地一期三区冷库、水产塑钢窗。工作内容：哈双物流基地一期三区塑钢窗采购及安装第二条合同价款2.2合同标的物总价：811,104.80元第五条合同标的物的交货和验收5.1交货时间：合同标的物暂定于2014年5月20日运抵施工现场。最终以甲方的《材料设备进场计划单》为准，该《材料设备进场计划单》需要在材料进场时间的前60天（含节假日）提交给乙方。合同标的物的生产加工周期60天（含节假日）、运输周期5天（含节假日）、安装周期30天（含节假日）。5.2.9工程正式竣工验收通过，交付甲方之日为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提交甲方的日期。第六条计量、结算与货款支付6.2.3合同结算款；合同标的物竣工验收后15天内结算完毕，结算款达到结算金额的95%。6.2.4质保金：合同结算金额的5%，质保期贰年。6.3付款要求6.3.1货款发票：增值税普通发票站结算总额的90%，建安发票站结算总额的10%6.3.3结算款支付前，乙方提供的发票额度达到结算总额的100%。
合同签订后，东宝公司的材料设备陆续进场，雨润公司采购部、工程部工作人员，监理单位工作人员，东宝公司单位项目部工作人员均利用ERP软件系统签收了材料（设备）进场验收单。该验收单载明东宝公司的工程量为2,077.76平方米，价款为820,715.20元。东宝公司单方自行计算的工程量为：2,077.78平方米，价款为：820,721.60元。东宝公司为雨润公司安装完毕后，2014年9月16日，雨润公司工程部工作人员以及工程监理签署了竣工意见。
（四）关于雨润公司的实际付款情况以及东宝公司开具发票情况。
上述三份合同履行后，雨润公司的付款情况为：（1）2012年9月28日付款1,000,000元；（2）2013年5月10日付款149,315.29元；（3）2013年7月8日付款681,600.48元；（4）2014年9月18日付款340,799.52元。雨润公司共计付款人民币2,171,715.29元。
雨润公司开具发票的类型及时间、数额为：（1）2012年10月18日增值税发票1,000,000元；（2）2013年1月21日增值税发票250,000元；（3）2013年5月14日建筑业发票140,160.40元；（4）2013年7月6日增值税发票681,600.48元；（5）2014年8月28日增值税发票11,444.12元；（6）2014年8月28日增值税发票342,085.48元；（7）2014年11月12日建筑业发票112,314.84元；（8）2014年10月27日增值税发票711,000元；（9）2014年11月12日建筑业发票81,110.48元；（10）2014年11月12日建筑业发票7,273.24元。东宝公司共计为雨润公司开具价值3,336,989.04元发票，其中增值税发票数额为：2,996,130.08元，建筑业发票数额为：340,858.96元。
（五）关于东宝公司与雨润公司在合同中约定律师代理费用的承担问题。
双方签订的编号为HYRWL-I-1-CG(JG)-2013-014哈双物流一期一区门窗采购及安装合同及HYRWL-I-3-CG(JG)-2013-006哈双物流一期三区设施采购及安装合同的第十一条争议解决11.1约定：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向工程项目所在地的法院提起诉讼，诉讼费和胜诉方的律师费应由败诉方承担。
一审法院认为，本案东宝公司与雨润公司签订的编号为HYRWL-I-CG-2012-005的塑钢窗采购合同、编号为HYRWL-I-
CG-2015-005-1的设施采购补充合同，编号为HYRWL-I-1-CG(JG)-2013-014的哈双物流一期一区门窗采购及安装合同，编号为HYRWL-I-3-CG(JG)-2013-006的哈双物流一期三区设施采购及安装合同，均是双方的真实意思表示，合同的内容亦符合法律规定，双方应按约履行合同义务。
其中：（一）编号为HYRWL-I-CG-2012-005的塑钢窗采购合同以及编号为HYRWL-I-
CG-2015-005-1的设施采购补充合同在履行过程中，东宝公司实际的工程量为6,105.211平方米，工程款为2,537,605.34元、该工程的竣工时间为2013年12月9日。根据该合同保修期为二年的约定，现该工程已过保修期，因此对东宝公司请求法院判令雨润公司在扣除雨润公司支付的部分工程款的前提下，按照全部余额支付工程款的请求，予以支持。该笔工程款数额为365,890.05元（东宝公司工程款2,537,605.34元-施工过程中雨润公司已经支付了2,171,715.29元的工程款=365,890.05元）。东宝公司与雨润公司在该合同中并未约定雨润公司逾期付款的违约责任，对该违约责任应自竣工验收之日起以余欠的工程款为本金，比照中国人民银行同类贷款利率计算的利息计算。
其中：（二）编号为HYRWL-I-1-CG(JG)-2013-014哈双物流一期一区门窗采购及安装合同在履行过程中，东宝公司的工程量为186.03平方米，东宝公司诉请的工程量为（单方自行计算的工程量172.89平方米，价款为70,513.74元），因当事人有权处分自己的民事权利，多余工程款视为东宝公司的合法放弃，基于此，原审法院确认东宝公司诉请的工程量价款为70,513.74元，竣工时间为2013年12月9日。同上理由，对东宝公司请求法院判令雨润公司给付工程款70,513.74元的请求予以支持，违约金仍自竣工验收之日起，以70,513.74元为本金，比照中国人民银行同类贷款利率计算的利息计算比较适当。
（三）编号为HYRWL-I-3-CG(JG)-2013-006哈双物流一期三区设施采购及安装合同，在履行过程中，东宝公司的工程量为2,077.76平方米，价款为820,715.20元，竣工时间为2014年9月16日。鉴于至今该工程项目尚在保修期内，因此，雨润公司对工程款的95%，具有给付义务，余款待保修期贰年过后，东宝公司才具有追索权。因此，雨润公司至今对该项目的给付义务为820,715.20元×95%=779,679.44元，违约金亦按中国人民银行同类贷款利率计算。
（四）东宝公司与雨润公司在合同中约定了败诉方应承担律师代理费用，因此对东宝公司请求判令雨润公司承担律师代理费用的主张，予以支持。
如上，编号为HYRWL-I-CG-2012-005的塑钢窗采购合同、编号为HYRWL-I-
CG-2015-005-1的设施采购补充合同，编号为HYRWL-I-1-CG(JG)-2013-014的哈双物流一期一区门窗采购及安装合同，编号为HYRWL-I-3-CG(JG)-2013-006的哈双物流一期三区设施采购及安装合同，均约定付款前东宝公司应开具90%的增值税发票，10%的建安发票，因此，东宝公司亦应按此约定先行履行开具相应类型发票的义务。
据此判决：一、东宝公司自判决生效之日起十日内为雨润公司开具数额为89,820.77元的增值税发票。二、东宝公司自判决生效之日起十日内为雨润公司开具数额为2,024.47元的建筑业发票。三、雨润公司自判决生效之日起二十日内给付东宝公司双方签订的编号为HYRWL-
I-CG-2012-005的塑钢窗采购合同、编号为HYRWL-I-
CG-2015-005-1的设施采购补充合同中余欠的工程款人民币365,890.05元，并自2013年12月9日起至判决确定的履行义务的最后一日止，以365,890.05元为本金，按照中国人民银行同类贷款年利率5.6%计算的逾期违约金。四、雨润公司自判决生效之日起二十日内给付东宝公司双方签订的编号为HYRWL-I-1-CG(JG)-2013-014哈双物流一期一区门窗采购及安装合同的工程款人民币70,513.74元，并自2013年12月9日起至判决确定的履行义务的最后一日止，以70,513.74元为本金，按照中国人民银行同类贷款年利率5.6%计算的逾期违约金。五、雨润公司自判决生效之日起二十日内给付东宝公司双方签订的编号为HYRWL-I-3-CG(JG)-2013-006哈双物流一期三区设施采购及安装合同的工程款人民币779,679.44元，并自2014年9月16日起至判决确定的履行义务的最后一日止，以779,679.44元为本金，按照中国人民银行同类贷款年利率5.6%计算的逾期违约金。六、雨润公司自判决生效之日起二十日内给付东宝公司本次诉讼律师代理费人民币40,295元。案件受理费16,166元，减半收取8,083元，由雨润公司负担。
二审中，当事人没有提交新证据。
本院二审认定的案件事实与一审一致。
二审审理中，东宝公司自愿放弃部分诉讼请求，要求雨润公司按照如下标准给付违约金及律师代理费：
1、塑钢窗采购合同及设施采购补充合同的工程款总计2,537,605.34元，竣工时间为2013年12月9日，尚欠工程款365,890.05元。合同约定，自竣工验收之日起30日内付清95%。东宝公司要求自2014年1月10日开始，以付款至95%即尚欠239,009.78元为本金，按照银行同期同类贷款利率标准给付违约金至判决生效之日止；质保金126,880.27元，自质保期满后30日即2016年2月10日开始，按照银行同期同类贷款利率标准计算违约金至判决生效之日止。
2、哈双物流一期一区门窗采购及安装合同的工程款总计70,513.74元，竣工时间为2013年12月9日。合同约定，自竣工验收之日起15日内付清95%。东宝公司要求自2013年12月26日开始，以付款至95%即尚欠66,988.05元为本金，按照银行同期同类贷款利率标准给付违约金至判决生效之日止；质保金3,525.69元，自质保期满后30日即2016年1月26日开始，按照银行同期同类贷款利率标准给付违约金至判决生效之日止。
3、哈双物流一期三区设施采购及安装合同的工程款总计820,715.20元，竣工时间为2014年9月16日。合同约定，自竣工验收之日起15日内付清95%。东宝公司要求自2014年10月2日开始，以付款至95%即尚欠779,679.44元为本金，按照银行同期同类贷款利率标准给付违约金至判决生效之日止。
4、哈双物流一期一区门窗采购及安装合同、哈双物流一期三区设施采购及安装合同中约定，律师代理费由败诉方负担，东宝公司要求雨润公司给付律师代理费29,805.41元。
本院认为，东宝公司与雨润公司签订的的塑钢窗采购合同、设施采购补充合同、哈双物流一期一区门窗采购及安装合同、哈双物流一期三区设施采购及安装合同，均是双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同有效，双方应依约履行合同义务。合同签订后，东宝公司按照雨润公司的要求完成了承揽工作，交付了工作成果，雨润公司却未全面履行支付报酬的义务，其行为已构成违约，应承担相应的违约责任，原审判决雨润公司给付东宝公司尚欠的工程款并给付逾期付款违约金并无不当。
塑钢窗采购合同及设施采购补充合同约定，竣工验收30日内，雨润公司给付东宝公司合同结算总额的95%；哈双物流一期一区门窗采购及安装合同、哈双物流一期三区设施采购及安装合同约定，竣工验收15日内，雨润公司给付东宝公司合同结算总额的95%；且上述合同均约定合同结算总额的5%作为质保金，于质保期两年期满后的一个月内付清，故原审判决自竣工验收之日起，以余欠的工程款为本金计算逾期付款违约金不当。二审中，东宝公司自愿放弃部分诉讼请求，要求雨润公司自逾期付款之日起，按照银行同期同类贷款利率标准计算给付违约金，符合合同约定和法律规定，本院予以准许。
东宝公司按照上述合同约定履行承揽义务后，雨润公司为东宝公司分别出具了竣工验收单，东宝公司也为雨润公司开具了价值3,336,989.04元的发票，而雨润公司仅给付东宝公司工程款2,171,715.29元，雨润公司逾期付款的行为已构成违约，故雨润公司上诉主张东宝公司未按约定的时间节点提供相应的发票和竣工、结算资料，违约在先，雨润公司不承担违约责任，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
东宝公司与雨润公司签订的上述合同中，只有后两份合同涉及律师费用的承担，雨润公司上诉提出即使确定雨润公司承担律师代理费，也应扣除第一份合同未支付工程款对应的律师代理费。二审审理中，东宝公司书面申请将该部分律师代理费扣除，本院予以准许。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百七十条第一款第（二）项规定，判决如下：
一、维持（2015）双商初字第2203号民事判决第一、二项；
二、变更（2015）双商初字第2203号民事判决第三项为：哈尔滨雨润农产品全球采购有限公司自本判决生效之日起二十日内给付通化东宝环保建材股份有限公司HYRWL-
I-CG-2012-005塑钢窗采购合同及HYRWL-I-
CG-2015-005-1设施采购补充合同中余欠的工程款人民币365,890.05元及逾期付款违约金（以239,009.78元为本金，自2014年1月10日起；以126,880.27元为本金，自2016年2月10日起，至本判决生效之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
三、变更（2015）双商初字第2203号民事判决第四项为：哈尔滨雨润农产品全球采购有限公司自本判决生效之日起二十日内给付通化东宝环保建材股份有限公司HYRWL-I-1-CG(JG)-2013-014哈双物流一期一区门窗采购及安装合同的工程款人民币70,513.74元及逾期付款违约金（以66,988.05元为本金，自2013年12月26日起；以3,525.69元为本金，自2016年1月26日起，至本判决生效之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
四、变更（2015）双商初字第2203号民事判决第五项为：哈尔滨雨润农产品全球采购有限公司自本判决生效之日起二十日内给付通化东宝环保建材股份有限公司HYRWL-I-3-CG(JG)-2013-006哈双物流一期三区设施采购及安装合同的工程款人民币779,679.44元及逾期付款违约金（以779,679.44元为本金，自2014年10月2日起，至本判决生效之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
五、变更（2015）双商初字第2203号民事判决第六项为：哈尔滨雨润农产品全球采购有限公司自本判决生效之日起二十日内给付通化东宝环保建材股份有限公司律师代理费人民币29,805.41元；
六、驳回通化东宝环保建材股份有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费16,166元，减半收取8,083元，由上诉人哈尔滨雨润农产品全球采购有限公司负担；二审案件受理费3,441.24元，由上诉人哈尔滨雨润农产品全球采购有限公司负担2,759.62元，被上诉人通化东宝环保建材股份有限公司负担681.62元。
本判决为终审判决。
审 判 长 李 晶
审 判 员 高 阳
代理审判员 李 红
二〇一六年八月十二日
书 记 员 张丽丽