河北省定兴县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）定民初字第1013号
原告：保定兴安风电设备有限公司。住所地：河北省定兴县固城镇北太平庄村。
法定代表人：安士国，公司董事长。
委托代理人：娄志强，河北尚言律师事务所律师。
被告：沈阳瑞祥风能设备有限公司。住所地：沈阳市浑南新区兰台路*号。
法定代表人：邱吉顺，公司董事长。
委托代理人：袁晓娟，公司法律顾问。
原告保定兴安风电设备有限公司（以下简称兴安公司）与被告沈阳瑞祥风能设备有限公司（以下简称瑞祥公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员刘杰适用简易程序公开开庭进行了审理。原被告的委托代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告兴安公司诉称：2010年原告与被告签订承揽加工合同，该合同约定原告为被告加工偏航轴承、轮毂等产品，合同总价为310，853.00元。合同签订后，被告按合同约定向原告预付了30%的预定金，共93，255.90元。原告按合同要求将产品加工完毕后，被告却以种种理由拒绝接收原告加工的产品，给原告造成了巨额的经济损失。故原告诉至人民法院，请求依法判令被告继续履行合同，支付剩余加工费217，597.10元及逾期付款利息，支付保管费10，000.00元，承担本案的诉讼费。
被告瑞祥公司辩称：1.不同意继续履行合同，原告没有通知被告验收，不具备履行条件，合同应当解除，尚不具备付款条件，如果法院视为验收合格，则原告的起诉已超过二年的诉讼时效；2.即使法院判决付款，也应扣除5%的保证金，即310，853.00元×5%=15542.65元，此款应于交货后一年质保期满无质量问题才应支付。综上所述，请求法庭驳回原告的诉讼请求。
原告为支持其诉讼请求，向本院提交双方签订的《承揽合同》一份。对此合同被告无异议。
被告方未向法庭提交证据。
经审理查明：原告兴安公司作为供方、被告沈阳瑞祥公司作为需方，于2010年4月9日签订《承揽合同》一份，合同编号：XAN100409JM，合同约定：“第一条：产品名称、规格、数量、金额。1.偏航轴承安装工装、图号LW2700-P05-00-00、材质20#、数量2套、单价7350元、金额14700元；2.偏航驱动吊具、图号LW2700-P07-00-00、材质按图纸要求、数量1套、单价4519元、金额4519元；3.变浆柜吊具、图号LW2700-P15-00-00、材质20#、数量1套、单价2934元、金额2934元；4.变浆齿轮间隙调整工装、图号LW2700-P23-00-00、材质按图纸要求、数量1套、单价300、金额300；5.轮毂装配走台、图号LW2700-P26-00-00、材质Q235A、数量2套、单价22500元、金额45000元；6.连轴器法兰装配工装、图号LW2700-P30-00-00、材质16Mng、数量1套、单价280元、金额280元；7.轮毂5孔吊板、图号LW2700-P32-00-00、材质42CrMo锻件、数量24件、单价4588元、金额110112元（备注热处理HRC26-32）；8.轮毂7孔吊板、图号LW2700-P33-00-00、材质42CrMo锻件、数量24件、单价5542元、金额133008元（备注热处理HRC26-32）；合同结算总金额310853元。第二条：质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按图纸技术要求验收，质保一年。在质量保证期内，供方接到需方质量维修通知后应在3日内到工厂或现场维修，因维修不及时给需方造成损失的应予赔偿；在质量保证期内，因供方加工的工装质量或材料问题造成人员及零部件事故的，由供方负责全额赔偿。第三条：交货地点、方式：工期两个半月交清，供方场内验收合格后，供方负责运输至需方厂内（沈阳市浑南新区兰台路8号）。第四条：结算方式：预付30%，预付款到后生效，需方验收合格并支付65%货款后由供方负责运输至需方厂内，余下5%货款质保期满后支付。第五条：经济责任：按《中华人民共和国合同法》有关规定执行，每晚交一周，按晚交部分的20%支付违约金。第六条：根据合同法，本合同自签订之日起，对双方都具有法律约束力。合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。第七条：本合同一式两份，供需双方各执一份。”合同签订后，被告依约定于2010年5月13日向原告汇款93，255.90元。原告方于2010年5月18日在合同上签字确认。原告按合同约定将产品加工完成后，被告至今未按合同约定来原告处验收，剩余货款亦未支付。
本院认为：原被告签订的《承揽合同》合法成立并生效，双方应按合同约定履行义务。验收，既是定作人的一项权利，又是定作人的一种义务。作为一项法定的义务，被告应当根据合同的约定履行自己的验收义务。原告按合同约定时间制作完成被告的定作产品并通知被告后，被告无正当理由至今怠于验收，应视为原告向被告交付了质量合格的产品且已超过质保期。原被告在合同中未明确约定验收后的付款时间，其后也未达成补充协议，原告依法可随时要求被告履行合同义务，原告现在提起诉讼并未超过诉讼时效。因被告的验收是支付货款的前提条件，被告长期怠于验收，不能支付剩余货款，致使原告遭受经济损失，原告请求被告继续履行合同，支付剩余案款及逾期利息，与法有据，应予支持。因原被告双方无法确定逾期利息的具体起算点，应以原告向本院起诉立案时间作为计算逾期利息的起算点。在被告未按合同约定履行义务前，原告依法对被告的定作货物享有留置权，原告要求被告支付保管费10，000.00元，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第四十五条、第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百一十二条、第二百六十一条、第二百六十三条、第二百六十四条的规定，判决如下：
一、被告沈阳瑞祥风能设备有限公司继续履行与原告保定兴安风电设备有限公司签订的《承揽合同》并于本判决生效之日起三日内支付原告剩余货款217，597.10元及至清偿完毕之日止的逾期利息（自2104年8月5日起算，按中国农业银行同期同类贷款利率计算）。
二、被告沈阳瑞祥风能设备有限公司赔偿原告保定兴安风电设备有限公司保管费10，000.00元。
案件受理费4714元，由被告沈阳瑞祥风能设备有限公司负担。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省保定市中级人民法院。
审判员 刘 杰
二〇一四年十二月十日
书记员 闻建章
附：相关法律规定
《中华人民共和国合同法》
第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。
第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
第四十五条当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。
当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
第二百六十四条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。