广东省惠州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）惠中法民一终字第1104号
上诉人（本诉原告、反诉被告）：荣光精密部件(惠州)有限公司（下称荣光公司）。住所地：惠州市江北工业区61号小区。
法定代表人：伊藤忠之。
委托代理人：陈胜文，广东万理通律师事务所律师。
委托代理人：苏俊，公司员工。
上诉人（本诉被告、反诉原告）：朱吉彬，男，汉族，1967年9月12日出生，住惠州市惠城区。
委托代理人：郭胜华，湖南湘南律师事务所律师。
上诉人荣光精密部件(惠州)有限公司、朱吉彬因租赁合同纠纷一案，不服惠州市惠城区人民法院（2013）惠城法小民初字第719号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭开庭审理了本案。本案现已审理终结。
当事人原审意见
荣光精密部件(惠州)有限公司向原审法院提起诉讼，请求判令：1、确认原、被告双方2008年7月4日签订的《设备借用合同》于2013年7月6日终止、2008年7月16日签订的《设备借用合同》于2013年6月17日终止，被告返还原告租赁物22台机床（每台设备编号／型号为：CZ-021/NS-P1053A、CZ-009/NS-P1053A、CZ-094/NS-P1253、CZ-144/NS-P1653、CZ-127/SJ-8R、CZ-085/SP-12BR、CZ-026/NS-P84200、CZ-037/NS-P84100、CZ-032/NS-P84100、CZ-061/NC-
IC10A(1053)、CZ-145/L-10、CZ-146/L-10、CZ-147/L-10、CZ-149/L-10、CZ-150/L-10、CZ-153/L-10、CZ-151/L-10、CZ-172/T-7、CZ-179/SP-12、两台为CZ-100／SJ-15）；2、由被告承担法院案件受理费。
主要事实和理由：2008年7月4日原、被告签订了《设备借用合同》，原告租借给被告20台自动机床，期限2008年7月7日至2013年7月6日止，租金每台2**元。2008年7月16日双方又签订一份《设备借用合同》，原告免费租借稳压器一台，期限2008年7月16日至2013年7月15日止，后原告共交付被告22台机床（每台设备编号/型号为：CZ-021/NS-P1053A、CZ-009/NS-P1053A、CZ-094/NS-P1253、CZ-144/NS-P1653、CZ-127/SJ-8R、CZ-085/SP-12BR、CZ-026/NS-P84200、CZ-037/NS-P84100、CZ-032/NS-P84100、CZ-061/NC-
IC10A(1053)、CZ-145/L-10、CZ-146/L-10、CZ-147/L-10、CZ-149/L-10、CZ-150/L-10、CZ-153/L-10、CZ-151/L-10、CZ-172/T-7、CZ-179/SP-12、CZ-100/SJ-15两台，见设备清单证据）和10KVA稳压器一台。2010年5月5日双方签订了补充协议，其中第一条约定“…乙方（即被告方）保证不私自将设备转移到自己工厂以外的地方，否则视为侵犯和故意毁坏财物犯罪，甲方有权第一时间采取措施，从工厂以外的地方拿回自己设备，并解除，以及追究乙方刑事责任，由此甲方所采取措施的费用，由乙方承担。”第三条约定“《设备借用合同》期满后双方是否续租合同，必须提前一个星期签订协议，否则视为不予续租。在《设备借用合同》期满的第二天，乙方必须立即交还设备，此时上门搬运费用由甲方承担。如乙方阻扰或拖延，甚至转移设备，按本协议的第一条承担责任。”现合同早已期满，双方没有续签合同，但被告至今不交还原告的设备，原告唯有请求法院依法判令被告无条件返还该22台机器和稳压器。
朱吉彬辩称，原告租赁合同中，其中的加工费用没有完全支付，原告必须把相关的未支付的加工费返还给我方，我方才会返还设备。
朱吉彬诉称，2008年7月反诉原、被告签订了一份《设备借用合同》，合同约定荣光公司向反诉原告出租20台自动机床、1台稳压器用于加工荣光公司的产品，期限从2008年7月4日至2013年7月4日，租金每台2**元，上述合同名为设备借用合同实为租用加工方设备的加工承揽合同。后于2010年5月12日双方又签订了《<设备借用合同>补充协议》。一、反诉被告荣光公司向反诉原告支付尚欠加工费用142157.22元。自2008年7月4日开始，反诉原告租用荣光公司的设备（7月承租的设备共20台）专门从事荣光公司产品加工承揽工作。从2008年7月4日至2013年7月4日，累计（双方认可的承揽加工金额）891539.07元，荣光公司已支付金额为749381.85元，尚欠加工费142157.22元。二、反诉被告荣光公司向反诉原告赔偿和补偿停工损失481161.45元。反诉原、被告双方签订的《设备借用合同》的第六条规定：“因甲方不能及时提供材料造成乙方停工损失，甲方应给予乙方一定的补偿，……”。在合同发行期间，因甲方即荣光公司未及时提供材料停工损失总计928431元，甲应承担赔偿或补偿574065.95元。甲方已减免租金92904元，还须支付481161.95元。三、反诉被告荣光公司向反诉原告支付因支付设备保管及看护费用57000元，总费用须计算至设备搬离即保管终止日；甲方均应予以支付。在合同到期后，反诉被告荣光公司没有将存放在反诉原告处的机器设备搬离，导致反诉原告增加设备保管及看护费用57000元（暂从2013年7月4日计算至2014年1月4日）。依据合同法的规定，该部分的费用理应由反诉被告荣光公司承担和支付。自2013年7月4日至2014年1月4日，因甲方单方面违约造成的设备保管及看护费用57000元，总费用须计算至设备搬离即保管终止日。四、反诉被告荣光公司承担反诉原告反诉律师费。2010年5月12日反诉原、被告双方又签订了《<设备借用合同>补充协议》，协议约定：所采取的措施费用包括聘请律师等，根据对等原则，应承担反诉原告因该合同纠纷引发的反诉案件产生的律师费。五、反诉被告荣光公司承担本案的本、反诉案件受理费用。本案中的本诉和反诉，系因为反诉被告荣光公司不按合同规定支付加工费用引起的，是案件发生的主要责任方，理应承担所有的诉讼费用。综上所述，为维护反诉原告的合法权益，请求人民法院判决支持反诉原告的诉讼请求。1、请求法院判决反诉被告荣光公司向反诉原告尚欠的加工费用142157.22元；2、请求法院判决反诉被告荣光公司向反诉原告赔偿和补偿停工损失481161.45元；3、请求法院判决反诉被告荣光公司向反诉原告支付设备保管及看护费用5.7万元（暂2013年7月6日计算至2014年1月6日）；总费用须计算至设备搬离即保管终止日；4、请求法院判决反诉被告荣光公司承担本案的本、反诉案件受理费用。
荣光精密部件（惠州）有限公司辩称，第一、双方已经对每一次加工承揽合同的各项权利义务，都进行了确认和结算，朱吉彬现反悔推翻双方的结算，理应驳回。1、从2008年7月起，朱吉彬对每批加工订单合同，从下单领材料、到交付产品数量、合格率和不良率都进行了确认，并且，每个月财务报表都朱吉彬签名确认结算加工费和扣款数，还开具发票。2、朱反诉的是加工承揽合同纠纷，在双方每批次订单合同已经结算确认情形下，如果其认为双方多年明确的产品质量检验和产品验收、扣款方式及结算等合同条款显失公平，荣光公司存在欺诈、胁迫或者乘人之危，使其违背真实意思之下接受订单发生合同关系，则应当在发生之日起1年申请法院变更或撤销，而不是在5年后再异议声称定作方乱扣款（而且还不是撤销之诉）！3、即使朱吉彬曾经提出异议，如在2012年4月25日书面申请《外注加工课紧急情况报告》，但2012年4月27日明确书面承诺按照原有条件继续执行，包括承诺质量如出现问题给予荣光公司赔偿（注：朱等人书面申请可以看出没有对订单数量有异议），说明扣款行为得到朱吉彬的最终确认。第二、朱吉彬所谓存在订单不足的、赔偿停工损失根本无事实依据。1、《外注加工课紧急情况报告》可以看出朱吉彬根本不是订单不足问题，而是他无法完成导致。2、从2011年l月至2012年l2月对朱下的订单和交货数量比较，可以说明是他无法完成订单，不存在订单不足问题。3、从朱库存仍有荣光公司35291.62元原材料都没有加工成产品，也可以说明朱没有完成订单能力。4、双方合同没有约定每月必须给其多少订单，也并未约定其个人不可自购机台加工其它工厂的产品，并且从已往的记录看每月都有下订单给他，五年来朱吉彬能够完成交付产品的加工金额就足已支付经营成本，不存在所谓损失问题。5、合同第六条约定的是不能及时提供材料造成朱损失，荣光公司应给一定补偿。并且，朱还有价值35291.62元的材料至今无法完成。6、双方合同约定朱吉彬接外单是应经过申请取得荣光公司的同意，在连荣光公司的订单都不能完成前提下，遑论外单?!而且朱也没有申请接加工外单（《外注加工课紧急情况报告》也没有对该项提出异议索赔）。第三、朱的产品的品质不良扣款是双方的约定俗成的行为，也得到朱每月的确认，不存在胡乱扣款，而且每次扣款其也没有异议。1、加工流程是“母材研磨→材料滚丝→材料研磨→自动机→一次研磨→二次研磨→滚磨→清洗→检查→出荷”，朱是在“自动机”此道工序。扣款是按自动机的加工特性出现问题来扣款，其它道工序加工特性出现问题不会认定为自动机一环有问题，因此不存在其它工序出现质量问题强加在朱其上（否则朱早有异议）。2、双方的质检方式和扣款方式是经朱多年同意，即使在《外注加工课紧急情况报告》也没有对该项提出异议索赔。3、按《合同法》第二百六十二条的规定，朱加工质量造成荣光公司损失，法律上也明确应承担赔偿责任。第四、另外，荣光公司还有35291.62元的材料在朱吉彬处没有返还，加上合同期满不返还机器应支付占用租金费至今7个多月暂计30800元（7×4400），朱吉彬应赔偿荣光公司四项损失共计人民币66091.62元（另外，因朱吉彬所加工产品质量问题导致的海外客户投诉损失尚未计算在内）。综上所述，荣光公司与朱吉彬双方是平等的民事主体关系，不能因为其经营不善、经济状况不好就否定双方合同条款内容，故其反诉毫无依据，应予以驳回。
原审法院查明的事实
原审法院经审理查明，原告系由惠州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，原告与被告于2008年7月4日签订了一份《设备借用合同》，原告将20台自动车床租借给被告使用，合同约定：租借期限为五年，从2008年7月7日起至2013年7月6日；每月每台设备租金人民币200元；被告保证在设备租借期间只做原告发注的产品，不能做原告公司以外的产品，也不能把设备转移到自己工厂以外的地方等。2008年7月16日，双方又签订了一份《设备借用合同》，原告将1台稳压器租借给被告使用，合同约定：租借期限为五年，从2008年7月16日起至2013年7月15日；被告保证在设备租借期间只做原告发注的产品，不能做原告公司以外的产品，也不能把设备转移到自己工厂以外的地方等。以上合同签订后，原告将有关设备租借给被告使用，并向被告下订单，被告则按原告要求加工相关产品，再由原告向被告支付加工费。在合同履行期间，原告每月会从应支付给被告的加工费中扣除一些款项，主要包括品质不良扣款、例外费用、选别费用、运费、快递费。
2010年5月5日，原、被告双方签订了一份《<设备借用合同>补充协议》，约定：《设备借用合同》期满后双方是否续租必须提前一个星期签订协议，否则视为不予续租；在合同期满第二天，被告必须立即交还设备，搬运费用由原告承担。
在原、被告签订的《设备借用合同》及其补充协议期限届满后，双方未能续签合同，被告没有依约定将租借的21台自动车床（设备编号、型号为CZ-021/NS-P1053A、CZ-009/NS-P1053A、CZ-094/NS-P1253、CZ-144/NS-P1653、CZ-127/SJ-8R、CZ-085/SP-12BR、CZ-026/NS-P84200、CZ-037/NS-P84100、CZ-032/NS-P84100、CZ-061/NC-
IC10A（1053）、CZ-145/L-10、CZ-146/L-10、CZ-147/L-10、CZ-149/L-10、CZ-150/L-10、CZ-151/L-10、CZ-153/L-10、CZ-172/T-7、CZ-179/SP-12、两台CZ-100／SJ-15）返还给原告。原告诉至本院，请求判如所请。
另查，在合同履行过程中，被告对每月的加工订单，包括良品入库数量、加工费单价、总价、品质不良扣款、运费、选别费等进行了确认。被告称对品质不良扣款的数额、程序及依据、例外费用、选别费用、运费、快递费存在争议。原告认为产品的加工流程为“母材研磨→材料滚丝→材料研磨→自动机→一次研磨→二次研磨→滚磨→清洗→检查→出荷”，被告是在“自动机”这道工序，外注送货IQC抽检毛坯不良的仅计算为材料消耗，没有扣款，不良品扣款分两种情况：一是经相关人员判定流通到下一道工序做成成品后的不良品，扣款方法为不良批数/当月送货总批数×不良系数×总不良数×成品单价×80%，即按抽检情况分摊至半成品加工的各个环节和工序上；二是客户投诉的按不良内容和索赔金额及出货批号来分责任；选别费是因品质或交货迟延产生的额外运送到客户的费用。根据双方确认的《加工费部品计算表》，在合同履行期间，原告减免被告自动车床的租金共计92905元。
再查，2012年4月25日，被告与其他六组外注加工组人员向原告递交《外注加工课紧急情况报告》，认为公司给予的加工费单价过低，品质不良扣款过重，要求合理提高加工费单价、调整品质不良扣款方式、取消一切不合理的乱扣款、以后通过公司来料检查后经过后工序生产后的不良，各加工课不再承担任何责任。被告于2012年4月27日在原告拟定的《合作意向书》上“本人同意签名”处签名，内容为：“受当前经济环境影响，公司经营困难，为了确保双方利益，公司董事会于2012年4月26日决定，保持现有条件不变继续合作，对方应按要求保质保量完成订单，若因产品发生不良，外注加工组未在所要求的时间内及时处理而造成出荷滞后，并造成客户停线，客户提出的赔偿，全部费用将由外注加工组承担；若不能接受，请写明理由，公司将视为放弃合作，无条件收回机台。ETO上海选别费4992元分为3个月均摊支付给荣光公司。3月结算开始支付。”
原审判决理由和结果
原审法院认为，本案系加工合同纠纷，原、被告双方签订的《设备借用合同》名为租赁合同，但从内容上看，系由原告将设备租赁给被告使用，并提供材料由被告为其进行加工，故该合同实为加工合同。现该合同的履行期限已届满，按照合同约定，原告诉请被告返还其使用的机床，理由正当，应予支持。
关于反诉被告尚欠加工费的问题。在合同履行期间，双方均以《加工费部品计算表》的方式确认了不良品扣款金额和选别费等费用。虽然反诉原告与其他六组外注加工组人员在2012年4月25日向反诉被告递交了《外注加工课紧急情况报告》，并对扣款方式等提出异议，但是反诉原告在2012年4月27日在《合作意向书》上签名，同意保持现有条件不变继续合作，因产品发生不良产生的费用由外注加工组承担。这表明双方对质检方式、扣款方式等问题又达成了一致意见。因此，反诉原告诉求反诉被告支付被扣除的品质不良扣款、运费选别费等，无事实和法律依据，本院不予支持。
关于赔偿和补偿停工损失的问题，因反诉被告的订单不足，导致反诉原告开工率不足，反诉被告亦减免了反诉原告设备的部分租金，但上述租金的减免仅考虑到反诉原告在租金费用上的损失，并未补偿反诉原告因开工不足的其他损失，且设备借用合同中明确约定反诉原告不能做反诉被告以外的产品，反诉原告在开工不足的情况下确会因上述条款的限制而产生停工损失。但同时考虑到反诉原告系自主经营，其也应当自行承担上述停工所造成的部分损失。综上，故在扣除反诉原告其自身经营需承担的损失外，本院酌情确定，由反诉被告在其减免的租金92905元的基础上另计付一倍补偿给反诉原告。
关于设备保管及看护费的问题，因反诉原告未按合同约定将其租借的设备在合同终止后返还反诉被告，虽然系双方就加工合同存有纠纷所致，但反诉原告诉请由此而进行保管及看护所产生的费用，理由不当，不应支持。另，反诉原告诉求反诉被告支付律师费，没有事实和法律依据，本院不予支持。
综上，依照《民法通则》第四条、《合同法》第九十三条、第二百五十一条、第二百六十三条，《民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决：
一、确认原告荣光精密部件（惠州）有限公司与被告朱吉彬于2008年7月4日签订的《设备借用合同》于2013年7月6日终止、2008年7月16日签订的《设备借用合同》于2013年7月15日终止。
二、被告朱吉彬应在本判决生效后十日内向原告荣光精密部件（惠州）有限公司返还21台自动机床（设备编号、型号为：CZ-021/NS-P1053A、CZ-009/NS-P1053A、CZ-094/NS-P1253、CZ-144/NS-P1653、CZ-127/SJ-8R、CZ-085/SP-12BR、CZ-026/NS-P84200、CZ-037/NS-P84100、CZ-032/NS-P84100、CZ-061/NC-
IC10A（1053）、CZ-145/L-10、CZ-146/L-10、CZ-147/L-10、CZ-149/L-10、CZ-150/L-10、CZ-151/L-10、CZ-153/L-10、CZ-172/T-7、CZ-179/SP-12、两台CZ-100／SJ-15）。
三、反诉被告荣光精密部件（惠州）有限公司应在本判决生效后十日内向反诉原告朱吉彬补偿停工损失92905元。
四、驳回反诉原告朱吉彬的其他诉讼请求。
本案本诉受理费100元，由被告朱吉彬承担；反诉受理费5302元，由反诉原告朱吉彬承担3650元，反诉被告荣光精密部件（惠州）有限公司承担1652元。
当事人二审意见
上诉人荣光精密部件(惠州)有限公司不服原审判决上诉称，一审判决对被上诉人每月签名认可加工结算表、领取发票拿加工费的民事法律行为没有予以解释是否有效，没有遵循民事行为具有时效性法律规定厂出没有按照民商事活动中合同双方的权利义务应相平等的原则，作出了部分错误的判决，理由如下：
一、被上诉人每月在写有加工产品型号和数量、单价、合格产品数量、不良产品数量、扣款项目和扣款数额的加工计算表(即外购半成品费用计算表，该表上诉人和被上诉人都予以提交，真实性双方没有异议)签名认可，并还开出发票收取加工费，说明被上诉人对上诉人的发单和结算数额，包括对该月的加工订单是否减少造成的加工费减少此经营损失予以认可，对此认可的民事法律行为，一审判决应当解释和说明其效力性。
二、被上诉人在2012年4月26日明确地书面承诺按照原有条件继续执行，包括承诺质量如出现问题给予荣光公司赔偿，这原有的条件，本身就包含了上诉人2012年4月之前的上诉人有时订单数较少的情形。
三、从2012年4月26日被上诉人写的《外注加工课紧急情况报告》可以看出，被上诉人根本不是订单不足问题，而是他无法完成导致。从2011年1月至2012年12月所下的订单量和交货数量比较，也可以说明他无法完成订单，刁二存在订单不足问题。
四、5年来上诉人也从未异议发单数量少，双方合同也并无明确约定每月或者每季、每年度必须达个多少的具体订单数额，因此，应从整体订单数量和履行情况判定来判定是否少发订单给被上诉人，是否应当承担停工损失。5年期间上诉人每月都有下订单给被上诉人，5年来被上诉人能够完成交付产品的加工金额足以支付其经营成本，其中还有因品质不良无法达到要求减少订单，以及还有价值35291．62元原材料被上诉人没有做成产品，进行库存没有返还上诉人，说明上诉人没有少发订单给被上诉人，因此，所谓被上诉人的停工损失根本毫无事实依据。
五、被上诉人作为经营者，其工厂完全可以接其他业务订单，上诉人出租机器给被上诉人，并没有约定其工厂不能开展其他业务，生产经营必须全面捆绑上诉人的机器，必须一名或若干工人捆绑一台机器，而且，上诉人也没有限制被上诉人必须每月无条件接纳和完成荣上诉人多少数量的订单，没完成就扣款，并且造成的经营损失(包括客户扣款)由被上诉人承担。本案中对被上诉人的扣款，仅是对被上诉人所同意承揽接纳的上诉人订单(非强制性)完成的产品存在质量问题，导致的材料损失和工本费扣款。所以，一审判决将被上诉人工厂的生产经营捆绑住上诉人的出租机器设备，判令上诉人承担被上诉人的经营损失是错误的，违背权利义务平等原则。(例如，某月上诉人下10万生产订单，被上诉人只接纳6万，则上诉人只对完成的该6万进行产品质量审核、结算和不良品扣款)。
且上诉人承担92905元的停工损失赔偿准确依据是没有的，一审判决是仅凭臆想来确定一个数字。被上诉人交不了货、产品不合格本身就是违约，上诉人当然可以视情况而减少订单。对于减少的订单，上诉人已经减免了被上诉人92905元的租金，如果被上诉人认为发单不合理、结算不合理，就应当不接订单(不接订单上诉人就不会对不合格品扣款)，缩减少生产经营，避免损失扩大，甚至终止租赁协议返还机器，为何还要接纳订单呢?!
所以，所谓损失根本不存在的，即使存在也是被上诉人自己造成。
六、上诉人将每台价值十余万元机床以每月200元钱价格租赁给被上诉人，本身就没有按照市场价格、给予上诉人关照的租赁(就是价值几万元汽车的租赁，每天也是租金300元)，并还派人指点其生产，维修机器，该本身就已经给予被上诉人经营上的退让和减免。22台机床5年的租金应共为264000元，上诉人已经减免租金92905元，如果判令上诉人再承担多一个92905元，就等于说上诉人白白给被上诉人使用机器，还帮他花费人力物力维修机器，指点其如何加工生产，也就是说上诉人只管包被上诉人经营不赔，责任无需承担，这完全违背合同权利义务平等，该判项完全不公。
七、上诉人提起的是返还设备的租赁合同诉讼，被上诉人反诉的诉讼标的实际是加工承揽合同法律关系，一审法院以反诉方式受理，其本身就欠妥，被上诉人拖延不还机器已严重影响上诉人的生产(涉及到500多员工的现实生存利益)，而且被上诉人还有应退回的上诉人价值十多万元的材料未退回和几万元的废品款为赔偿、以及待解决的加工质量问题，造成上诉人已无法再就加工承揽合同进行反诉。
综上，一审判决没有遵循民商事行为自愿平等和交易习惯原则，对双方发生多年的民事法律行为没有判定是否成立，导致判决错误，故请二审法院依法判令：l、撤销原审判决第三项判项，改判驳回被上诉人的反诉请求；2、由被上诉人承担法院一、二审案件受理费。
上诉人朱吉彬不服原审判决上诉称，一、一审判决对加工费用的事实认定不清，适用法律错误，理应撤销并改判。
1、上诉人为被上诉人加工零部件，双方确认无争议的加工费用5169.59元，被上诉人并未支付。被上诉人依法向上诉人支付，这一事实一审法院并未认定，一审法院认定事实错误。
2、被上诉人因计算错误而未付2013年2月加工费用4817.27元；
3、被上诉人因其自我原因认定所谓质量原因强行截扣上诉人的加工费用94550.05元，被上诉人没有就上述质量扣款向人民法院提起反诉，也没有向人民法院提交质量扣款的依据和发票．一事法院以双发签订的《合作意向书》为依据，判决不予支持上诉人的诉讼请求，属于认定事实不清，适用法律错误。
4、被上诉人私自截扣上诉人的加工费用40144.25元，被上诉人没有就上述扣款向人民法院提交扣款的依据和发票，属于一审法院认定事实不清，适用法律错误。
二、被上诉人除支付原审判决的费用外还支付损失分摊147675.72元。
方签订的《设备借用合同》的第六条规定：“因甲方不能及时提供材料造成乙方停工损失，甲方应给予乙方一定的补偿。”。在合同发行期间，因甲方即荣光公司末及时提供材料停工损失总计928431元，甲方应承担赔偿或补偿574065.95元。甲方已减免租金92904元，还须支付481161.95元。一审上诉人反诉因无力支付反诉费用而申请被上诉人赔赏损失分摊240580.72元，一审法院已判赔偿或补偿92904元，但少判147675.72元，被上诉人向上诉人还需增加赔偿或补偿损失分摊147675.72元。三、被上诉人荣光
三、被上诉人荣光公司向上诉人支付因支付设备保管及看护费用13.3万元，总费用须计算至设备搬离即保管终止日。
在合同到期后，上诉人通知被上诉人荣光公司将机器设备搬离，但被上诉人荣光公司拒绝将存放在上诉人处的机器设备搬离，导致上诉人增加设备保管及看护费用13.3万元(暂从2013年7月6日计算至2014年9月6日）。依据合同法的规定，该部分理应由被上诉人荣光公司承担和支付。自2013年7月6日至2014年9月6日，因被上诉人单方面违约造成的设备保管及看护费用13.3万元。总费用须计算至设备搬离即保管终止日。
综上，为维护上诉人的合法权益，请求二审法院判令：1、撤销原审判决第四条内容，判决被上诉人向上诉人支付144681.16元：
(1)上诉人与被上诉人双方均无争议的2013年3月加工费用5169.59元；(2)被上诉人因计算错误而未付2013年2月加工费用4817.27元；(3)被上诉人单方面提出因所谓质量问题未支付部分的加工费用94550.05元；(4)被上诉人因虚增并截扣的运输费、选别费等40144.25元；
2、撤销原审判决第四条内容，判决被上诉人向上诉人支付；租赁机台留守费用13.3万元(暂计算到2014年8月17日)；
3、被上诉人承担一、二审诉讼费用。
上诉人朱吉彬针对荣光精密部件(惠州)有限公司的答辩意见与上诉意见相同。
上诉人荣光精密部件(惠州)有限公司的答辩意见与上诉意见相同。
本院查明的事实
经本院审理查明，原审查明的基本事实属实，本院予以确认。本院另查，上诉人朱吉彬在二审中提交了：1、关于续签合同事项，证明在合同于2013年7月6日到期后，双方均有意续约，并且在2013年9月25日双方还在协商续约事宜。同时，上诉人朱吉彬要求荣光公司支付拖欠的加工费和停机损失及机器看管费；2、紧急联络函，证明在续约合同无法签订后，上诉人朱吉彬于2013年10月25日向荣光公司发函，要求荣光公司搬走机机器、支付拖欠的加工费和停机损失及机器看管费；3、荣光公司被17组扣押机台造成损失金额统计表，证明上诉人朱吉彬要求荣光公司承担赔偿其经营损失。上诉人荣光公司认为上诉人朱吉彬提交的证据与本案没有关联性。4、在朱吉彬与荣光公司无法签订新的加工合同后，荣光公司于2013年11月20日向原审法院起诉，要求朱吉彬归还21台机器设备。5、根据双方提交的加工费部品计算表或外购半成品费用计算表，朱吉彬每月加工费数额以及每月应扣除的包括不良产品、运费和选别费等在内的款项等均有记录。根据荣光公司和朱吉彬提交的计算表的记录，朱吉彬从2011年1月至2013年7月，朱吉彬在荣光公司提供的记载了包括扣除不良产品、运费和选别费等在内的上述计算表中，签名确认的共有2011年1至10月；2012年3、5月和9至12月。在朱吉彬未签名确认的上述计算表中，涉及的不良产品、运费和选别费等在内的款项合计共26033.21元。
本院判决理由和结果
本院认为，本案是承揽合同纠纷，根据双方当事人在二审的上诉和答辩意见，本案争议焦点是：一、荣光公司是否尚欠朱吉彬加工费和欠产品被扣款及运输、选别费；二、荣光公司是否应当赔偿和补偿朱吉彬停工损失；三、荣光公司是否应当支付设备保管及看护费用。具体判析如下：
关于荣光公司是否尚欠朱吉彬加工费和欠产品被扣款及运输、选别费的问题。对朱吉彬主张的荣光公司仍欠其无争议的加工费5169.59元，因荣光公司在二审中对该事实予以确认，故本院对此予以认定。荣光公司应将该仍欠的加工费5169.59元支付给朱吉彬。上诉人朱吉彬认为上诉人荣光公司仍欠其2013年2月加工费4817.27元，为此，朱吉彬提交了外购半成品费用计算表予以证明。但，从外购半成品费用计算表记载的内容看，该表并不能证明荣光公司仍欠其2013年2月的加工费，且荣光公司不予认可，反过来荣光公司认为朱吉彬主张的仍欠的加工费双方已冲抵。故上诉人朱吉彬认为上诉人荣光公司仍欠其2013年2月加工费4817.27元的证据不充分，本院不予支持。对于朱吉彬认为荣光公司仍欠其不存在质量问题而被扣的加工费94550.05元以及截扣运输、选别费40144.25元。在合同履行期间，荣光公司提供给朱吉彬的每月加工费部品计算表或外购半成品费用计算表中虽记载了朱吉彬每月加工时不良产品的应扣款数额及应扣除的运费、选别费等费用。但，因计算表中，有部分计算表朱吉彬签名确认，而部分计算表朱吉彬并未签名确认，对于朱吉彬签名确认的计算表中记载的不良产品款及运费、选别费，本院予以认定。朱吉彬请求该部分款项，理由不充分，本院不予支持。对朱吉彬未签名确认的计算表中记载的不良产品款及运费、选别费，即便是双方于2012年4月27日签订的合作意向书后产生的，亦不能认定为应由朱吉彬承担的费用。原审认定双方签订合作意向书后产生的所有不良产品款及运费、选别费均由朱吉彬承担错误，本院予以纠正。荣光公司应将朱吉彬未签名确认的计算表中扣除的不良产品款及运费、选别费合计26033.21元支付给朱吉彬。如荣光公司认为该26033.21元实属应扣款项，可在提供证据后另寻途径解决。朱吉彬主张荣光公司仍欠其不存在质量问题而被扣的加工费及运输、选别费合计134694.30元，理由不成立，本院不予采信。
关于荣光公司是否应当赔偿和补偿朱吉彬停工损失的问题。在合同履行过程中，确实存在因荣光公司订单不足，导致朱吉彬租用的机器设备开工率不足的情况，从而造成朱吉彬的停工损失。而根据设备借用合同第三条约定，朱吉彬在租赁设备期间只能加工荣光公司发注的产品，除荣光公司以外的产品不得加工，也不能把设备转移到自己工厂以外的地方。此约定必然使朱吉彬在荣光公司无法提供加工订单时，不能寻求其他途径弥补停产损失。又根据设备借用合同第六条约定，因荣光公司不能及时提供材料造成朱吉彬停工损失，荣光公司应给朱吉彬一定的补偿。虽然，在荣光公司订单不足造成停工时，荣光公司已向朱吉彬减免了未开工的部分机器租金，但该免收的部分租金不足以补偿朱吉彬因开工不足造成的损失。由于朱吉彬是根据足额开工生产准备的场地、人工等，荣光公司所减少的只是设备租金方面的损失，仍应对停工期间造成朱吉彬除设备租金之外的其他损失进行补偿。又因朱吉彬系自主经营，其亦应当承担停工所造成的部分损失，故原审法院根据公平合理原则，酌情在荣光公司减免的租金92905元的基础上另计一倍即92905元补偿朱吉彬恰当，本院予以维持。荣光公司认为其无需支付朱吉彬停工损失92905元的理由不成立，本院不予采纳。
关于荣光公司是否应当支付设备保管及看护费用的问题。朱吉彬认为，在合同到期后,其已通知荣光公司将机器设备搬离,但荣光公司拒绝将存放在其处的机器设备搬离,导致上诉人朱吉彬增加设备保管及看护费用133000元(暂计算至2014年8月17日)。为证明上述事实，朱吉彬提交了请求收回租赁设备的关于续签合同事项、紧急联络函及相关支出费用的依据。对此本院认为，根据荣光公司与朱吉彬签订的借用合同约定，合同履行期至2013年7月6日到期，又依据双方于2010年5月5日签订的《<设备借用合同>补充协议》约定，在合同期满后第二天，朱吉彬必须立即交还设备，荣光公司承担搬运费用，朱吉彬不得阻拦或拖延。据此，可以认定机器借用合同期满后，将机器设备搬离是由荣光公司自行完成。原审认定搬走机器设备是朱吉彬的义务，属认定事实错误，本院予以纠正。但由于合同期满后，双方均有意续约，并在合同到期后至2013年10月25日前，双方均一直在协商续约事宜。如果此前即按照约定由荣光公司搬走机器，则续约成功后由必定要将机器搬回，由此徒增交易成本。由此，协商期间涉案机器设备暂不搬离应当是双方均可以理解也必定已经接受的结果，涉案机器设备在2013年10月25日前未搬走不能视荣光公司为违约。造成机器设备未能在2013年10月25日前搬走属不可归责于双方的原因，由此产生的必要看管费用应由双方共同承担。但又因本案中，朱吉彬并未提交证明其在2013年7月7日后至2013年10月25日前，因保管机器设备而支付了相关费用的证据，故对2013年7月7日至2013年10月25日期间因保管机器设备而产生的费用，本案不作处理。待本案诉讼终结后，朱吉彬有相关证据的另循法律途径解决。对于2013年10月25日后产生的看管费用是否应由荣光公司承担的问题，从2013年10月25日朱吉彬向荣光公司发出紧急联络函，要求荣光公司搬走机器设备和荣光公司于2013年11月20日向原审法院起诉，要求朱吉彬归还机器的事实可以推定，在双方无法达成新的借用合同后，荣光公司实际已向朱吉彬提出搬离机器设备的要求而朱吉彬不同意，致使荣光公司在无法搬走机器设备后只能向原审法院起诉，请求原审法院判令朱吉彬归还机器。且从日常习惯分析，在借用合同到期后，在双方未能重新签订借用合同的情况下，荣光公司是不可能不主动向朱吉彬要求归还机器设备的。另外，即便如朱吉彬所言，在其发函给荣光公司要求其搬离涉案机器，而荣光公司拒绝搬走，朱吉彬亦可主动将涉案机器拆除运回给荣光公司并要求其承担相关费用，以免产生不必要的费用。因为根据合同约定，搬运机器设备的费用由荣光公司承担，即朱吉彬搬运机器设备给荣光公司并不造成其任何额外费用负担，同时也不至于发生的看管费用。但朱吉彬并未将机器设备运回给荣光公司，在本案诉讼发生后荣光公司明确提出返还机器的诉讼请求，朱吉彬也未向荣光公司返还机器。综上，朱吉彬认为荣光公司拒绝搬走机器设备以及荣光公司应承担全部机器看管费的理由不成立，本院不予支持。
综上所述，荣光公司上诉缺乏事实与法律依据，朱吉彬上诉部分有理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）、（二）项，判决如下：
一、维持惠州市惠城区人民法院（2013）惠城法民一初字第719号民事判决第一、二、三判项及受理费的处理；
二、撤销惠州市惠城区人民法院（2013）惠城法民一初字第719号民事判决第四判项；
三、上诉人荣光精密部件（惠州)有限公司应在本判决生效后十日内向上诉人朱吉彬支付仍欠的加工费5169.59元和不应扣减的不良产品款及运费、选别费合计26033.21元。
四、驳回上诉人荣光精密部件（惠州)有限公司的上诉和上诉人朱吉彬的其他上诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案二审受理费7588元，由上诉人荣光精密部件(惠州)有限公司负担3123元，上诉人朱吉彬负担4465元。
本判决为终审判决。
审 判 长 郑 杰
审 判 员 邓耀辉
代理审判员 寇 倩
二〇一五年一月三日
书 记 员 彭科梅
黄美静
附相关法律条文
《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。
《中华人民共和国民法通则》第四条民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第一百七十条第一款第一项原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
第一百七十条第一款第二项原判决、认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；