湖北省襄阳市襄城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鄂0602民初1562号
原告：襄阳市泰基混凝土有限公司（以下简称泰基公司），住所地：襄阳市襄城区余家湖保康工业园�
法定代表人：何志焕，该公司董事长。
委托诉讼代理人：邓鹏，湖北高见律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王群，湖北高见律师事务所律师。
被告：湖北王胖子置业集团有限公司（以下简称王胖子公司），住所地：襄阳市高新区七里河路9号。
法定代表人：王元山，该公司董事长。
委托诉讼代理人：黄鹏，湖北百龙律师事务所律师。
委托诉讼代理人：钱韫豪，该公司员工。
原告泰基公司与被告王胖子公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年7月12日立案受理后，依法使用简易程序于2016年8月10日公开开庭审理，后因案情复杂裁定转入普通程序审理。原告泰基公司的委托诉讼代理人王群，被告王胖子公司的委托诉讼代理人黄鹏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告泰基公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告混凝土货款和杂费2648994.5元；2、判令被告支付原告逾期付款违约金598800元（违约金按月息2%标准计算）；3、判令被告赔偿原告律师代理费8500元；4、判令本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2014年4月29日及2015年5月5日，原告与被告签订了《混凝土委托加工合同》，约定由原告向被告提供帝华溪谷3#地块别墅、尹集中华紫薇园3#地块道路及挡土墙工程项目混凝土的加工和运输。其后原告按合同要求的质量标准、交货时间等要素，如期将前述混凝土交付被告，被告亦验收并签收确认。
2015年12月8日，被告与原告就混凝土的方量及结算款项进行对账。经核算，被告尚欠帝华溪谷3#地块别墅项目货款和杂费2155952.5元、尹集中华紫薇园3#地块道路及挡土墙工程项目货款和杂费493042元，共计2648994.5元。依据《混凝土委托加工合同》约定，帝华溪谷3#地块别墅项目的全部费用被告应于2015年8月1日支付完毕，尹集中华紫薇园3#地块道路及挡土墙工程项目的全部费用被告应于2015年11月30日支付完毕，但至今被告仍未支付。
根据《混凝土委托加工合同》第二款第7项关于逾期付款违约责任约定，被告应向原告支付逾期款项5‰／日的违约金，原告同意按月2%标准向被告主张违约金，超出部分，原告自愿放弃。截止于2016年6月30日，被告应支付帝华溪谷3#地块道路及挡土墙工程项目违约金529800元、尹集中华紫薇园3#地块道路及挡土墙项目工程违约金69000元，违约金共计598800元。在多次协商无果后，原告起诉至法院。
被告王胖子公司辩称，我方并非拖欠工程款，是原告供应的混凝土不合格，造成的损失应从货款中扣除。因供货量双方并未对账，货款金额无法确定，无法结账。违约金无事实及法律依据且明显过高。诉讼费承担无事实依据。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2014年4月29日，王胖子公司（甲方）与泰基公司（乙方）签订《混凝土委托加工合同》。合同约定�第一条工程概况，工程名称：帝华溪谷3#地块别墅，建设单位湖北逸云房地产开发有限公司，施工单位：湖北王胖子置业集团有限公司，建筑工程地址：襄城区尹集中华紫薇园。第二条混凝土品种、规格、数量及价格。7、委托方未按合同约定付款的，加工方有权提前3日书面通知委托方暂停混凝土的供应；超过10天仍未付款的，每逾期一天，委托方须向加工方支付逾期款项5‰的滞纳金；若委托方超过两个月仍没有支付加工货款，加工方有权单方面解除本合同，因此引发的一切责任及损失由委托方自行承担。…第四条技术指标。1、加工方保证所加工的混凝土符合gb／t14902-2003预拌混凝土标准。2、混凝土强度的实验结果评定以gb／t50107-2010混凝土强度检验标注为准。第五条供货时限。委托方预定供货时限从2014年4月10日至2014年12月30日。…第七条交货及验收。1、委托方委托一名或数名工作人员负责混凝土的现场验收并签字确认，名单如下：陈广才、李世忠；需方确定的任何一名验收人的验收签字均有效。委托方委托一名或数名财务工作人员负责双方往来账目数量及金额的核对与确认工作，名单如下：张德银；以上任意一名被委托对账人员签字确认的结算对账单均可作为结算依据。2、数量：以委托方所签收的《混凝土送货单》数量为准。…3、质量：混凝土外观指标：如坍落度、和易性等，由双方专业技术人员会同监理人员依据国家标准，进行现场取样检验并依据检验结果采取相应措施以消除双方分歧。…如因加工方所加工的混凝土质量不合格，造成的损失由加工方负责。…6、在施工中对一切问题应及时以书面方式在两日内提出，并需有加工方签字认可�否则，委托方不得在结算支付货款时以任何理由为借口拖延支付货款或减少货款。第八条、1、付款方式：甲乙双方每月根据送达工地的混凝土签收凭证对账，乙方首次供货量累计达到7000m3时甲方支付乙方已送混凝土款项的30%；之后乙方供货量每大道3000m3时甲方据实结清乙方所供材料货款，以此类推；余款在主体结构全部封顶后的六个月内结清。2、如委托方其中一次不按约定支付货款，则加工方有权要求委托方支付全部商硂欠款，并同时按合同第二款第七项执行。…第九条违约责任：本合同生效后，双方都必须依据合同认真履约，违约方向守约方支付本合同总价款5%的违约金及相关损失。2015年5月5日，王胖子公司（甲方）与泰基公司（乙方）又签订了《混凝土委托加工合同》。合同约定“一、工程概况。工程名称：中华紫薇园3#的�块别墅群。建设单位：湖北逸云房地产开发有限公司，施工单位：湖北王胖子置业有限公司，建筑工程地址：尹集中华紫薇园。…二、混凝土品种、规格、数量及价格。7、委托方未按合同约定付款的，加工方有权提前3日书面通知委托方暂停混凝土的供应；超过10天仍未付款的，每逾期一天，委托方须向加工方支付逾期款项5‰的滞纳金；若委托方超过两个月仍没有支付加工货款，加工方有权单方面解除本合同，因此引发的一切责任及损失由委托方自行承担。…五、供货时限：委托方预定供货时限从2014年3月12日至2015年8月30日。…七、交货及验收。1、委托方委托一名或数名工作人员负责混凝土的现场验收并签字确认，名单如下：乔杰、曾成；需方确定的任何一名验收人的验收签字均有效。委托方委托一名或数名财�工作人员负责双方往来账目数量及金额的核对与确认工作，名单如下：陈广才；以上任意一名被委托对账人员签字确认的结算对账单均可作为结算依据。…3、质量：混凝土外观指标：如坍落度、和易性等，由双方专业技术人员会同监理人员依据国家标准，进行现场取样检验并依据检验结果采取相应措施以消除双方分歧。因现场抽样不合格、双方对检验结果有异议时，可采用回弹、抽芯等方式进行鉴定。该鉴定费用由责任方承担，如因加工方所加工的混凝土质量不合格，造成的损失由加工方负责。第八条、1、付款方式：甲乙双方每月根据送达工地的混凝土签收凭证对账，乙方首次供货量累计达到3000m3时甲方支付乙方已送混凝土款项的80%，以此类推，最后一次浇注不足3000m3时甲方据实结算乙方所供材料货款的80%，余款在最后一次浇注完毕后的两个月内一次性结清。2、如委托方其中一次不按约定支付货款，则加工方有权要求委托方支付全部商硂欠款，并同时按合同第二款第七项执行。…第九条违约责任：本合同生效后，双方都必须依据合同认真履约，违约方向守约方支付本合同总价款15%的违约金及相关损失。”
施工过程中，王胖子公司分别于2014年7月4日、7月9日、7月28日、2015年1月27日发函，要求泰基公司对供应混凝土质量问题、供应不及时等行为导致工期延误做出整改，并附情况清单。2016年1月13日，襄阳汉江缘建设工程质量检测中心出具《湖北省建设工程质量检测专用报告单》，对中华紫薇园帝华溪谷c地块混凝土试块出具检测报告。2016年3月8日，王胖子公司向泰基公司出具《商品混凝土延时供料索赔》函，要求泰基公司对延误工期、质量不合格造成的损失做出赔偿。
2015年10月9日，泰基公司向王胖子公司发函请求确认帝华溪谷3#地块别墅工程往来账款情况。内容为“2013年11月29日至2015年8月31日，供应商品混凝土26038.5m3。总应收货款和杂费合计6247790元。3、前期收到客户款项金额4091837.50元。4、期末应收客户账款余额2155952.5元”。王胖子公司项目部经理张德银在收货方确认签字情况一栏回复：“1、截止2015年8月31日，贵方所供应总额为624.77万元。我公司已付409.18元，尚欠215.55元。2、按照双方合同，我方应于2016年2月31日付清余款，但因贵公司有几十组试块不合格。待工程竣工验收后观察无质量问题及验收费用、复查费用确定核减后支付余款。特此证明”。
2015年12月8日，泰基公司就�花溪谷3#地块项目向王胖子公司发函《襄阳市泰基混凝土有限公司往来客户对账函》，襄阳市泰基混凝土有限公司往来账面情况一栏内容为：“根据混凝土委托加工合同，从2013年11月29日至2015年8月31日，我公司向贵公司帝华溪谷3#地块别墅（紫薇园）工程提供了下列产品，为了明确双方的经济往来账。请贵公司核对并予以签证。1、2013年11月29日至2015年8月31日供应商品混凝土26038.5m3。2、总应收货款和杂费合计6247790元。3、前期收到客户款项金额4091837.5元。4、期末应收客户账款余额2155952.50元。”同日出具的还有尹集中华紫薇园3#地块道路及挡土墙工程的对账函，内容为：“2015年4月3日至2015年9月30日供应商品混凝土2204m2。2、总应收货款和杂费合计493042元。3、前期收到客户款项金额0.00元。4、期末应收客户账款余额493042元”。上述两份函件均由泰基公司加盖公司公章，王胖子公司加盖第一项目经理部公章，项目部负责人张德银签字确认，收货方确认签证情况一栏记载“合作期间所有涉及其他问题双方已解决完毕，再无任何争议”。
审理中，原告提交《调查取证申请》，请求调取湖北逸云房地产开发有限公司紫薇园项目供应混凝土情况、以及发包给王胖子公司施工的尹集中华紫薇园3#地块道路及挡土墙工程项目的竣工情况。本院经审查同意其申请，发函并向湖北逸云房地产开发有限公司第三工程部询问。该公司确认紫薇园3#地块确有工程发包给王胖子公司施工，该项目已于2016年8月底主体完工，具体使用混凝土数量不详，该地块工程并未验收，未出竣工验收报告。
上述事实有原告提交的�业执照、法定代表人证明书、法定代表人身份证明复印件、被告营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证复印件、《混凝土委托加工合同》原件2份、《往来对账函》原件3份、签收单、联系函、《商品混凝土延时供料索赔》清单、《湖北省建设工程质量检测专用报告单》86份、询问笔录、庭审笔录等在卷证实。
本院认为，依法成立的合同受法律保护。原告泰基公司与被告王胖子公司签订的《混凝土委托加工合同》是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同，双方均应依约履行。在合同履行过程中，原告未能提供符合工程设计要求的商品混凝土，导致被告不能正常施工，并推迟工期造成损失，被告向原告多次发函要求整改。虽然被告在2015年9月10日在《对账函》中已经注明“试块不合�、待工程验收后观察无质量问题及验工费用、复查费用确定核减后支付”，试图证明双方还未对供应的混凝土质量做出确认，不宜对加工款结算。但原告举出2015年12月8日的两份往来对账函，证明双方“合作期间所有涉及其他问题已解决完毕，再无任何争议”，确认了工程货款结算已具备条件。庭审中，原被告双方一致确认帝华溪谷3#项目于2015年9月主体完工。另外，根据本院调取的证据，中华紫薇园项目发包方湖北逸云房地产开发有限公司证实，中华紫薇园3#地块项目主体已于2016年8月份完工。因此原告请求支付混凝土货款和杂费，已达到合同约定的付款条件，均有事实和法律依据，本院予以支持。被告王胖子公司应分别根据2014年4月10日签订的《混凝土委托加工合同》第八条第一款约定“…余款在主体结构全部封顶后的六个月内结清”，即帝华溪谷3#项目应自2015年9月后的六个月内支付委托加工款；2015年5月5日签订的《混凝土委托加工合同》第八条第一款约定“…余款在主体结构全部封顶后的二个月内结清”，即紫薇园3#地块及挡土墙工程应自2016年8月以后的二个月内支付委托加工款，否则应承担逾期付款的违约责任。原告自愿将违约金标准调整为按2%／月计算，不超过国家利率上限，本院予以认可。原告请求支付律师代理费，并未举出证据证明该费用的发生，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）》第二十九条、《中华人民共和国民事�讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告湖北王胖子置业集团有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告襄阳市泰基混凝土有限公司混凝土加工款2648994.5元并支付违约金（以2155952.50元为本金基数，自2016年4月1日起至加工款实际付清之日止；以493042元本金基数，自2016年11月1日起至加工款实际付清之日止，按月利率2%计算）。
二、驳回原告襄阳市泰基混凝土有限公司其他诉讼请求。
案件受理费32848元，由被告湖北王胖子置业集团有限公司负担31096元，原告襄阳市泰基混凝土有限公司负担1754元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省襄阳市中级人民法院。
审 判 长 王忠民
代理审判员 张剑伟
人民陪审员 杨 柳
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 刘 佳