江苏省盐城市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏09民初34号
原告：王海军，男，1976年5月23日生，汉族，住阜宁县。
委托诉讼代理人：徐文海，江苏阜一律师事务所律师。
被告：江苏友人科技有限公司，住所地盐城市城南新区新都街道人民南路38号新龙广场B1楼601室。
法定代表人：徐正林，该公司总经理。
原告王海军与被告江苏友人科技有限公司（以下简称友人科技公司）技术委托开发合同纠纷一案，本院于2017年2月13日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王海军及其委托诉讼代理人徐文海到庭参加诉讼，被告友人科技公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
王海军向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即履行2015年10月15日与原告签订的“最优保app及网站软件开发合同”中约定的应履行的义务；2、判令被告向原告支付支付违约金20万元整（按合同约定违约金2000元/天，计100天）；3、由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2015年10月15日，原、被告双方签订“最优保APP及网站软件开发合同”一份，由被告为原告开发、提供原告经营需要的最优保的软件及平台维护。合同签订后，原告依约履行了合同约定的义务并向被告支付了各项费用136200元，并对所在公司按照与被告约定的合同要求进行了相应的改造，投入了巨额资金。合同约定被告向原告交付开发软件的截止时间为2016年1月20日，约定到期后，虽经原告多次找被告交涉，要求其交付软件产品，但被告一直借故搪塞至今未向原告交付，给原告造成了巨大损失。现诉至法院，请求判令如所请。
原告围绕诉讼请求提供如下证据：1、《最优保app及网站软件开发合同》一份，证明被告应当向原告交付软件产品的时间为2016年1月20日；合同约定被告不能按期交付，则应当承担每天2000元的违约金以赔偿原告的损失；合同约定了原告的付款方式和期限；2、合同补充协议书一份，证明双方对软件设计内容作出微调，原告按照被告的要求追加4200元的价款；3、网上银行电子回单三张，原告于2015年10月16日、10月22日分别向被告交付8.8万、4.4万元；2016年1月28日，原告向被告交付4200元；证明原告按照合同约定已经履行了付款义务；4、票据一组，合计约80万元；证明原、被告双方签订软件开发合同后，原告按照合同约定为公司的相关设备进行了改造，投入巨额资金的事实；5、江苏最优宝网络科技有限公司的营业执照复印件一份，证明原告基于与被告签订的网络开发合同，于2015年12月28日成立了网络科技公司，具备使用合同开发软件进行经营的客观事实；6、被告单位的工商信息资料；7、2015年10月21日，原、被告双方签订的需求说明确认书；证明被告为原告提供的软件应当达到的条件；8、阜宁县公证处（2017）盐阜证民内字第1166号公证书，证明被告未按合同约定完成软件开发合同，被告仅完成表面框架，软件无法使用。
本院对原告所举的证据1、2、3、5、6、7、8中，原、被告签订的合同原件、公证书原件，网上银行电子回单，以及原、被告工商信息资料等，能够互相映证，形成证据锁链，其真实性、合法性、关联性予以认定；对原告所举证据4，真实性予以认定，其关联性和证明力，本院将结合案件事实综合予以确定。
综合原告的举证及本院的认证，并结合庭审情况，本院认定事实如下：
2015年10月15日，原告王海军（甲方）与被告友人科技公司（乙方）签订《网站平台及app软件委托开发合同》一份，约定：甲方委托乙方进行“最优保”网站平台及APP软件、微信公众平台开发工作，开发软件的名称为（最优保），是甲方为（公司经营的业务）而开发的软件，该软件处理的对象是甲方的（业务交易数据处理）；软件整体功能符合甲方所描述的（经营、管理等）系统的要求，应达到（正确性、功率、安全性、可靠性、开放性、实用性等）的技术指标；本开发软件交付的截至时间为2016年1月20日，交付全部内容；……甲方应根据合同约定的金额和日期，向乙方支付相应的款项；乙方应按照合同约定的时间完成项目开发,……乙方需定期向甲方汇报开发进度，甲方确认是否满足开发要求，如乙方不能按合同期限交付合格产品，需向甲方赔偿2000元/天的损失，如延期由于甲方责任导致，则甲方同意乙方顺延相应天数;……本合同标的总费用：人民币220000元，包括HY-001网站1个，HY-002APP（苹果和安卓）、微信公众号3个；验收合格后，乙方提供免费维护一年；……付款方式：合同签订后当天内付40%，即88000元；需求确定后当天内付20%，即44000元；项目验收合格后当天内付30%，即66000元；项目验收合格后十二个月后当天付10%，即22000元；双方还约定了相关保密条款等。
2015年10月21日，原、被告双方在《需求说明书确认书》上盖章签字，原告王海军对被告友人科技公司编制的最优保软件需求规格说明书提出确认意见，确认该需求规格说明书符合要求。
2016年1月15日，江苏易优保网络科技有限公司与被告友人科技公司签订合同补充协议，约定对原告王海军与被告签订的上述合同中对ios和安卓app的部分需求进行修改，在车险功能模块中增加调用行驶证图像识别接口；在车险、创新保险及实名认证时增加调用身份证图像识别接口；将原合同中包含的大项目招标平台和车险比价中的非私家车车险比价功能取消开发，替换为2次上线；本协议签署3日内，须向被告支付4200元（人民币）；本协议生效后，即成为与原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力，原合同的其余部分应完全继续有效等内容。
另查明，原告王海军分别于2015年10月16日、10月22日、2016年1月28日通过网上银行向友人科技公司汇款88000元、44000元和4200元。
2017年8月10日，阜宁县公证处对被告友人科技公司开发的最优保app软件、安卓版、IOS版、微信公众号、网页版进行功能使用的证据保全，相关软件运行结果均无法使用。
由于被告一直未能按约定交付研究开发的软件，原告多次与被告交涉无果，遂诉至本院。
本院认为，一、案涉合同的效力。
原告王海军和被告友人科技公司签订的《最优保app及网站软件开发合同》以及江苏易优保网络科技有限公司与被告签订的合同补充协议书，系各方当事人真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，应认定为有效合同，各方当事人均应按照协议的约定全面履行各自的义务。
二、被告的行为构成违约。
本案中，原告王海军委托被告友人科技公司研究开发最优保app及网站软件项目，后经江苏易优保网络科技有限公司与友人科技公司签订合同补充协议书，对王海军委托友人科技公司开发的最优保app及网站软件项目进行了部分修改，双方约定了分期付款的方式，以及交付软件项目的期限。原告王海军分别于2015年10月16日、10月22日、2016年1月28日通过网上银行向友人科技公司汇款88000元、44000元和4200元，完成了合同中约定的支付研究开发经费和相应报酬的义务。但被告友人科技公司收款后仅完成了IOS软件的表面框架，双方约定的微信公众号、安卓版、网站网页等一直未完成，致使原告至今无法运行该软件平台进行正常的经营操作，被告的行为造成软件平台研究开发工作的停滞和延误，构成违约，应承担相应的违约责任。
三、被告应承担的民事责任。
根据合同法第一百一十条的规定，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未要求履行。本案中，原告要求被告友人科技公司继续履行合同，但从本案的实际情况来看，被告为原告王海军研究开发“最优保”软件，通常需要依靠该公司的相关科技人员、技术设备和相应的技术平台来完成合同中约定的软件开发项目，故案涉合同系依赖于当事人的特殊技能的合同,对当事人之间的信任、人身依附程度要求较高，该债务标的不适于强制履行；且被告在明知构成违约、需要承担违约责任的情况下，至今也未主动与原告联系落实履行合同的相关事宜，故本案不宜判决被告继续履行。经本院向原告释明后，其仍坚持这一诉讼请求，故本院对这一请求不予支持，原告可在被告不自愿履行的情形下另行主张解除合同。
被告友人科技公司违反合同约定，造成原告软件项目研究开发工作的停滞和延误，必然给原告的经营造成相应的经济损失，被告应承担赔偿经济损失的违约责任。虽然原告的实际损失现无法确定，但双方在合同中约定，如乙方（友人科技公司）不能按合同期限交付合格产品，需向甲方（王海军）赔偿2000元/天的损失费，该约定系双方当事人意思自治；在签订该协议时，被告能够预见到违约行为可能产生的法律后果；且被告缺席庭审，应视为对其诉讼权利的放弃，故本院综合案涉合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等因素，对原告要求被告承担20万元违约金的诉讼请求予以支持。
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十条第二项、第三百三十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、驳回原告王海军要求被告江苏友人科技有限公司继续履行双方签订的《最优保app及网站软件开发合同》的诉讼请求；
二、被告江苏友人科技有限公司于本判决生效后十五日内向原告王海军支付20万元违约金。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4300元，由被告江苏友人科技有限公司负担（此款已由原告王海军预交，由被告江苏友人科技有限公司在履行本判决时直接给付原告王海军）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于江苏省高级人民法院。根据《诉讼费用交纳办法》的规定，同时应向江苏省高级人民法院预交上诉案件受理费（江苏省高级人民法院开户行：中国农业银行南京山西路支行，帐号：10×××75，汇款凭证复印件寄交本院）。
审 判 长 许雪峰
审 判 员 高 翔
人民陪审员 王国成
二〇一七年十月十日
书 记 员 杨贤都
附录法律条文
1、《中华人民共和国民法通则》
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
2、《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵守诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：
（一）法律上或者事实上不能履行；
（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；
（三）债权人在合理期限内未要求履行。
第三百三十四条研究开发人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，应当承担违约责任。
3、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。