山东省滕州市人民法院
民 事 判 决 书
（2013）滕商初字第4081号
原告：山东鑫佳选煤设备有限公司。住所地：滕州经济开发区恒源北路**号。
法定代表人：党同斌，董事长。
委托代理人：李长慧，山东慧远律师事务所律师。
被告：府谷县嘉瑞煤焦有限责任公司。住所地：府谷县庙沟门镇红花梁村。
法定代表人：张瑞平，总经理。
原告山东鑫佳选煤设备有限公司（以下称鑫佳公司）与被告府谷县嘉瑞煤焦有限责任公司（以下称嘉瑞公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告鑫佳公司委托代理人李长慧到庭参加了诉讼，被告嘉瑞公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，现已审理终结。
原告鑫佳公司诉称，原、被告于2011年10月14日签订了“鑫佳牌选煤成套设备加工定作合同”，原告鑫佳公司依照合同的约定履行了设备的加工、安装、调试并交付给被告嘉瑞公司的义务，被告嘉瑞公司未按约定向原告鑫佳公司支付加工费，被告嘉瑞公司拖欠原告鑫佳公司加工费158万元，经原告鑫佳公司催讨，被告嘉瑞无理搪塞不付。请求一、判令被告嘉瑞公司支付加工费158万元；二、判令被告嘉瑞公司支付违约金25万元；三、诉讼费用由被告嘉瑞公司承担。
被告嘉瑞公司未予答辩。
经审理查明，原告鑫佳公司系选煤设备、矿山设备设计制造安装销售的专业公司，具备企业法人资格。被告嘉瑞公司公司系兰炭、五金机电、矿山机电设备销售、洗选煤项目（筹建）的企业法人。2011年10月14日，原、被告签订了《选煤成套设备加工定作合同》，该合同约定的主要内容是，供货方：山东鑫佳选煤设备有限公司（以下简称甲方），买受方：府谷县嘉瑞煤焦有限责任公司（以下简称乙方）。甲方受乙方委托，加工、定作、安装、调试MKST14型二段洗煤设备壹套，主要包括□原煤处理系统、□主洗系统、□精煤输送系统、□浓缩系统、□压滤系统、□水循环系统、□电控系统七大系统，设备配件备详见《设备加工配备表》，双方有关的技术要求详见《技术协议》，合同总价为人民币：伍佰伍拾捌万元整（￥558万元），不含运输费用。具体协商条款如下：1、乙方负责提供建厂地形图和土地耐力等地质资料，提供入洗原煤的煤质化验分析报告（筛分浮沉煤质可选性分析），以供甲方作为设备制造时的技术参数依据。2、甲方负责所订设备的加工制造，组合配备并免费安装调试，并负责向乙方提供土建施工图纸及设备的有关技术资料。所供设备的组合配备及工艺流程由甲、乙双方共同商定。3、乙方负责土建、水（接至生产水池）、电源（分路接至厂房内接线柜）、设备基础建设、钢构厂房建设及胶带输送机走廊建设，免费负责甲方安装时所需的电源、吊车、氧气、乙炔、电气焊等安装工具，并免费为甲方安装人员提供食宿。4、甲方在收到乙方设备定金后七日内向乙方提供土建施工图纸，乙方在收到土建施工图纸后与25日内完成全部土建工程，土建误工安装期顺延。5、供货安装及调试时间：从乙方设备定金到位后30日内开始发货，设备到乙方场地后需方按发货单签字验收；第一批设备到达乙方场地后，在乙方完全具备安装条件的情况下，50日内安装完毕带料试生产（调试期为7日）（因乙方安装条件不具备或因天气等自然因素耽误的工期依次往后顺延）。6、运输方式及费用负担：甲方负责装车，乙方负责运输及卸车费用。7、验收标准及方法：《技术协议》要求经调试设备连续运转十小时，用乙方提供煤质化验分析报告时所用的原煤，所洗煤经两次化验合格后，即视为整套设备合格，安装队撤出后交付需方使用。
8、付款方式：合同签订之后三日内，乙方首付定金为合同总价的50%；发货前再付合同总价的20%；货到后再付合同总价的20%；设备安装完毕（设备调试前）再付合同总价的5%；剩余5%作为质保金，自投产后煤质化验合格之日起6个月内全部结清。9、设备保修期：所有设备从验收合格之日起半年内免费维修（常用损件及电机电器件除外，详见技术协议），半年后长期优惠供应备品备件。10、违约责任：本合同自双方签字之日起正式生效，有效期为双方签字之日至货款结清之日；在合同有效期内双方在付款、发货时产生违约，则违约方向对方每日支付1%的违约金。如甲方未能将设备安装调试完毕，甲方每拖一日则向乙方支付3000元罚金；属于乙方原因则由乙方同比例承担罚金、并承担托期责任；属于天气原因，则工期自然顺延。如在有效期内未发生违约，则有效期满后合同自动失效。双方还约定了培训、争议解决等事项，同时，双方签订了技术协议及设备加工配备表作为合同附件，原告法定代表人分别在定作合同及技术协议书上签字后加盖了单位合同专用章，被告法定代表人签字后加盖了单位公章。合同签订后，原告鑫佳公司将承揽的MKST14A型二段洗煤设备制作后向被告嘉瑞公司进行了交付并安装完毕，因被告嘉瑞公司施工现场为临时用电，原告鑫佳公司未调试选煤设备，被告嘉瑞公司的经营厂长刘彦林向原告鑫佳公司出具了证明，该证明载明的内容为“嘉瑞公司购买鑫佳公司选煤设备已安装完毕，除电路以外，以上已完毕，等待调试。安装人员刻苦耐劳、兢兢业业，保质保量完成安装任务，证明人：刘彦林。2012.6.25号”中，该证明上加盖了被告单位筹建用章（1）。一个月后，被告嘉瑞公司工地现场架设正式电路后，原告鑫佳公司对设备进行了调试，被告嘉瑞公司正式投入选煤生产。被告嘉瑞公司通过给付银行承兑汇票及银行汇款等方式向原告鑫佳公司支付了价款（酬金）400万元，支付情况分别为：2011年10月25日支付现金50万元；2011年12月9日两张银行承兑汇票各50万元；同年12月16日两张银行承兑汇票，分别是20万元、30万元；2012年1月18日支付现金50万元，同年3月2日用银行承兑汇票支付100万元，同年4月1日支付现金50万元。被告嘉瑞公司使用选煤设备后，未继续向原告嘉瑞公司支付酬金。原告鑫佳公司曾派员向其催要剩余价款及质量保证金共计158万元，被告嘉瑞公司以种种理由推拖未予给付。原告鑫佳公司于2013年10月8日诉来本院。
庭审中，原告鑫佳公司称依据与被告嘉瑞公司签订的《选煤成套设备加工定作合同》第10条的约定，请求判令被告嘉瑞公司自2012年6月26日起开始计算支付违约金，但原告鑫佳公司考虑与被告嘉瑞公司的合作关系，且认为该违约金约定每日1%的标准过高，主动降低违约金数额，仅请求判令被告嘉瑞公司支持违约金25万元。
上述事实，有《选煤成套设备加工定作合同》及技术协议及设备加工配备表、安装完毕证明、生产情形照片、原告鑫佳公司营业执照复印件、被告嘉瑞公司工商登记材料等在卷为凭。
本院认为，原告鑫佳公司与被告嘉瑞公司经协商签订的《选煤成套设备加工定作合同》及其附件，双方意思表示真实，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同成立且有效，该合同的约定对双方均具有拘束力，原、被告应当按照约定全面履行自己的义务。合同签订后，原告鑫佳公司按照约定将选煤设备制作完毕后向被告嘉瑞公司进行了交付并安装、调试完毕，其合同主要义务已履行完毕，被告嘉瑞公司应按照约定向原告鑫佳公司支付报酬。因被告嘉瑞公司拖欠原告鑫佳公司报酬的行为已对原告鑫佳公司构成了违约，故其应当按照双方合同的约定向原告鑫佳公司承担违约责任。原告鑫佳公司称被告嘉瑞公司已支付酬金400万元，本院予以确认，按照原、被告签订合同第8条付款方式的约定，在原告鑫佳公司对涉案选煤设备安装完毕即2012年6月25日时（调试前），被告嘉瑞公司应向原告鑫佳公司支付设备酬金的95%，即546.84万元，剩余5%即11.16万元作为选煤设备的质量保证金，该质保金应自原告鑫佳公司对选煤设备调试成功，被告嘉瑞公司选洗的煤质化验合格之日起6个月内即至迟于2013年1月26日前全部付清，故原告鑫佳公司请求判令被告嘉瑞公司支付拖欠的酬金及已到期应支付的质量保证金共计158万元，事实清楚，证据充分，于法有据，本院予以支持。原告鑫佳公司主动降低合同约定的违约金计算支付的比例，仅要求被告嘉瑞公司支付违约金25万元，视被告嘉瑞公司拖欠原告鑫佳公司酬金的数额及时间，本院对此请求予以支持。被告嘉瑞公司经本院合法传唤无正当理由拒不参加诉讼，视为其自动放弃诉讼权利，其应当承担相应的法律后果。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告府谷县嘉瑞煤焦有限责任公司向原告山东鑫佳选煤设备有限公司支付酬金158万元；
二、被告府谷县嘉瑞煤焦有限责任公司向原告山东鑫佳选煤设备有限公司支付违约金25万元；
上述第一、二项所确定的义务，于本判决生效后十日内履行完毕。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费元21270.00及诉讼保全费5000.00元由被告府谷县嘉瑞煤焦有限责任公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省枣庄市中级人民法院。
审判长 王向阳
审判员 孙茂林
审判员 赵序坦
二〇一四年九月十二日
书记员 范琳琳