浙江省余姚市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）甬余低商初字第401号
原告：宁波市鄞州千益机械设备有限公司。住所地：宁波市鄞州区五乡镇联合村。
法宝代表人：沈群燕，该公司总经理。
委托代理人：楼剑波，余姚市江南法律服务所法律工作者。
委托代理人：卢柯承，余姚市江南法律服务所法律工作者。
被告：宁波钶迪休闲用品有限公司。住所地：余姚市朗霞街道欣朗路***号。
法定代表人：罗旭孟，该公司总经理。
委托代理人：冯晓东，浙江阳明律师事务所律师。
原告宁波市鄞州千益机械设备有限公司与被告宁波钶迪休闲用品有限公司承揽合同纠纷一案，于2015年9月25日向本院起诉，本院立案受理后依法由审判员王永军适用简易程序审理，依原告的申请，本院于2015年10月10日对被告宁波钶迪休闲用品有限公司的银行存款进行了冻结，并于2015年10月22日、2016年1月27日两次公开开庭进行了审理。原告宁波市鄞州千益机械设备有限公司的委托代理人楼剑波、被告宁波钶迪休闲用品有限公司的委托代理人冯晓东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告宁波市鄞州千益机械设备有限公司起诉称：原、被告于2014年8月6日签订《粉体涂装设备技术方案及合同书》一份，被告宁波钶迪休闲用品有限公司委托原告做涂装设备工程，本套涂装设备总价为1050000元。合同约定：双方合同签订后付总价款的20%即210000元，货物主体到被告方安装前付总价款的15%即157500元，安装调施完成后付总价款的25%即262500元，环评验收完成后付30%即315000元，余款10%在验收完成后12个月内付清。2014年10月8日原告完成涂装设备工程，并通知被告在一个月内验收，但被告未及时验收，却已将设备投入使用，按合同约定，被告不按时验收，逾期即视为该套设备验收合格，故应当按约定在2014年11月8日支付价款30%即315000元。至起诉时被告只支付了625000元，余款425000元未支付，现该款项早已超过约定支付期限，并经原告多次催讨无果。为此，现要求法院判决：1.依法判令被告宁波钶迪休闲用品有限公司支付原告货款425000元；2.被告支付原告按合同总金额的30%计算的违约金即315000元；3.本案诉讼费用由被告负担。庭审原告变更了第一项诉讼请求，要求减去油漆房制作费54842元，诉讼请求变更为370158元。
被告宁波钶迪休闲用品有限公司答辩称：合同属实，合同金额、已支付款项及未支付款项无异议，但原告就合同约定的工程设备安装尚未全部完工，其中的油漆喷房至今未做，且合同约定30%的款项应在环评验收完毕后支付，现企业环评验收尚未完成，目前尚不具备支付条件，故要求驳回原告的诉讼请求。
为证明自己的主张，原告向本院提交以下证据，1.粉体涂装设备技术方案及合同书一份，拟证明原、被告就设备安装、设备技术要求、合同金额、价款支付方式、违约责任等作了约定的事实；2.宁波市增值税专用发票复印件11份，拟证明原告已按约完成设备安装工程，并开具了合同全额的增值税专用发票的事实；3.录音文字整理材料2份，拟证明被告方欠原告方价款金额及被告方答应原告在2015年7月底前支付余欠价款的事实；4.建设项目环境影响报告表1份，拟证明被告方要求原告方制作的设备仅为该项目评估中的一部分，现被告因其他工程未完成，造成环评迟迟未做，环评未做的责任在被告的事实。
被告宁波钶迪休闲用品有限公司未提交书面证据。
对原告提交的证据1、证据2无异议，本院经审查对上述二份证据予以采信；对原告提交的证据3，被告对证据的三性均有异议，认为录音材料中被告方当事人是否存在有待核实，即使存在但是否经公司授权，原告并无证据，且合同约定对合同的变更应以书面形式确认，原告单方面凭录音认为变更不符合合同约定，对此不予认可；对原告提交的证据4，被告对证据的三性无异议，但认为付款的条件以环评验收通过为准，其他设备与本案无联系，且本案的标的物未按合同完工，所以不存在验收完成的事实。本院经审查对该证据予以采信。
根据上述采信的证据，结合原、被告庭审陈述，本院认定的事实如下：
2014年8月6日，原、被告双方签订《粉体涂装设备技术方案及合同书》一份，约定由原告方为被告安装涂装设备流水线一套，合同总标的额为1050000元。原、被告双方对付款方式进行了约定：合同签订后付总价款的20%即210000元，货物主体到被告方安装前付总价款的15%即157500元，安装调施完成后付总价款的25%即262500元，环评验收完成后付30%即315000元，余款10%在验收完成后12个月内付清。合同对双方的违约责任作了约定：原告方不能按合同约定的期限内完工，每延期一天按本套设备未完成金额的千分之一支付工期延期违约金；被告方不能按合同约定付款时间付款，应向原告方支付合同总金额每天千分之一的延期付款违约金。至2014年10月8日原告除合同中的油漆喷房外其余涂装设备工程均已完工，并至2015年6月4日将合同全额增值税发票开具给被告。
本院认为：现有证据证明原、被告间承揽合同关系依法成立，合法有效。本案双方争议的焦点主要为付款条件是否具备。被告认为原告工作尚未完全完工，尚有油漆喷房未做，且双方对第四期款项的支付有约定，即环评验收完毕后支付，现环评尚未做，环评是否能顺利通过还是未知数，故不具备付款的条件。原告认为油漆喷房未做是因被告方要求的，被告为使环评能顺利通过，要求原告暂时不做油漆喷房，故责任在被告，现原告工程完工已一年有余，被告迟迟不申报环境评估，系恶意行为。从现有证据来看，双方工作人员就款项支付多次进行沟通协商，被告方未提及油漆喷房未完成之事，故原告所说系因被告要求暂不做的说法更贴近客观实际，对此本院予以确认。现双方纠纷已酿成，相互之间已造成不快，再让原告做油漆喷房之工程，不切合实际，因此，油漆喷房工程款项应在合同总标的中予以扣除。合同法规定，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就。本案中双方当事人在合同中就款项支付约定以环评验收完毕为条件，本院认为，项目环评验收的主动权在被告，被告应在原告完成工作并交付后的合理期限内进行环评申报，但被告至今仍未申报，显属不当，故应认定支付条件已成就。考虑到环评申报准备时间及本案双方协调过程，条件成就时间本院认为以原告起诉时点计算较为合理。原、被告双方就逾期付款违约责任作了约定，但该约定明显过高，原告诉请的违约责任亦明显过高，应予调整，本院认为该违约责任应以中国人民银行公布的同期同档次贷款利率计算为宜。双方约定最后一笔10%的加工款在验收完成后12个月
内付清，现原告起诉将该款项一并起诉，并无不妥，但该笔款项不应计算违约金。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十三及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
一、被告宁波钶迪休闲用品有限公司在判决发生法律效力后十日内支付原告宁波市鄞州千益机械设备有限公司加工款370158元，并支付270642.20元自2015年9月25日起至实际履行日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款利率计算的逾期付款利息；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）；
二、驳回原告宁波市鄞州千益机械设备有限公司的其他诉讼请求。
本案案件受理费11200元，减半收限5600元，财产保全费4220元，合计9820元，由被告宁波钶迪休闲用品有限公司负担4910元，原告宁波市鄞州千益机械设备有限公司负担4910元，限于本判决发生法律效力后七日内交纳，银行汇款请直接汇入我院账号（账号户名：余姚市财政局非税资金专户，账号：39×××90，开户银行：中国农业银行余姚市支行），并注明案号。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知后七日内，凭判决书到浙江省宁波市中级人民法院立案室预交上诉案件受理费；如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，帐号为37×××92，开户银行为宁波市中国银行营业部；如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理。
审 判 员 王永军
二〇一六年二月二十七日
代书记员 张 剑