山东省威海市文登区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁1003民初1408号
原告：宋竹平，城镇居民。
委托诉讼代理人：孙秀虎，山东孚元律师事务所律师。
被告：青岛龙海建设集团有限公司文登分公司，住所地：威海市文登区抱龙桥西街31号。
负责人：林汉雄，公司经理。
被告：青岛龙海建设集团有限公司，住所地：山东省青岛市崂山区石苑别墅C区一号楼。
法定代表人：王京祖，公司董事长。
原告宋竹平与被告青岛龙海建设集团有限公司文登分公司（以下简称龙海文登分公司）、青岛龙海建设集团有限公司（以下简称龙海公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2016年4月15日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告宋竹平及其委托诉讼代理人孙秀虎到庭参加诉讼，被告龙海文登分公司、龙海公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
宋竹平向本院提出诉讼请求：龙海文登分公司、龙海公司连带向宋竹平支付工程款152054.44元、返还履约保证金20000元，共计172054.44元。事实和理由：2013年4月1日，宋竹平与龙海文登分公司签订了《安装施工合同》一份，约定宋竹平给龙海文登分公司承建的位于文登区葛家镇驻地的“紫金花园”1-6号楼水电暖安装工程。合同签订后，宋竹平即带领工人进入工地施工。后因龙海文登分公司的原因致使工程中途停工，合同无法履行。经宋竹平委托鉴定，完工部分工程造价为89060.67元，扣除龙海文登分公司提供的5206.23元工程材料，现龙海文登分公司尚欠宋竹平工程款83854.44元未付。另外，龙海文登分公司也可按排宋竹平进行合同约定的图纸范围之外的施工，现尚欠宋竹平该部分工程款68200元未付。最后，宋竹平还于2013年4月2日、4月3日向龙海文登分公司支付履约保证金共计20000元，因龙海文登分公司原因致使工程停工，该20000元履约保证金尚未向宋竹平返还。现为维护原告合法权益不受侵犯，特提起诉讼，请依法判处。
龙海公司、龙海文登分公司均未到庭答辩，亦未提交书面答辩意见。
本院经审理查明认定的事实如下：2013年4月1日，宋竹平与龙海文登分公司签订《安装施工合同》一份，宋竹平承包龙海文登分公司建设的位于威海市文登区葛家镇驻地“紫金花园”1至6号楼的水、电、暖安装工程。该合同由宋竹平及龙海文登分公司委托代理人葛某签字，并加盖龙海文登分公司公章予以确认。合同签订后，宋竹平即带领人员进入场地施工，2013年4月，因龙海文登分公司原因，致使工程停工。经宋竹平委托鉴定，已完工部分工程价款为89060.67元，扣除龙海文登分公司提供的价值5206.23元施工材料，龙海文登分公司现尚欠宋竹平工程款83854.44元未付。
诉讼中，宋竹平为证实二被告应支付图纸范围之外的工程款68200元及返还履行保证金20000元，申请了证人葛某、董某、姜某、于新江、刘某、辛某、周中国到庭作证，证人葛某出庭陈述，证人于2012年冬至2013年10月份，担任龙海文登分公司葛家紫金花园工地负责人，2013年4月1日，证人以龙海文登分公司委托代理人身份与宋竹平签订了《安装施工合同》一份，龙海文登分公司将其承包的文登区葛家镇紫金花园1至6号楼水、电、暖安装工程发包给宋竹平施工，双方约定宋竹平按龙海文登分公司提供的施工图进行施工，同时合同还约定，图纸之外部分宋竹平施工，定额人工费按50元每工日计算。合同签订后，宋竹平带领工人进入工地施工，除按图纸范围内进行施工之外，宋竹平还于2012年11月至12月领着他的一个工人在紫金花园工地，给龙海文登分公司干临建板房水电安装工作，这些工作是合同约定图纸范围之外的工作，共干了61天，当时双方商定每人每天工资为200元，共欠宋竹平工程款24200元。2013年4月底至5月中旬，宋竹平领着他的三个工人在紫金花园工地干活，干的是收拾工地的零碎活，这些工作是也合同约定图纸范围之外的工作，四人均干了20天，双方商定每人每天工资也是200元，共欠宋竹平工程款16000元。同时证人陈述，之所以支付每人每天200元，是因为合同约定的每工日50元是定额工资，也就是完成约定工程量是50元/天，而实际上宋竹平完成的工程量远超出50元/天的工程量，所以，双方商定工资为200元/天。另外，葛某还陈述，合同签订后，龙海文登分公司负责人林汉雄要求宋竹平支付履约保证金，宋竹平分别于2013年4月2日、4月3日向龙海文登分公司各汇入10000元，共计20000元的履约保证金，由林汉雄及龙海文登分公司紫金花园工地技术员张飞各收取10000元。2013年4月，因龙海公司原因致使工程停工，履约保证金20000元也未返还给宋竹平。
证人董某出庭陈述，证人于2012年10月至2014年3月底，担任龙海文登分公司葛家紫金花园工程生产经理，2014年3月中旬至4月上旬，宋竹平带领四个工人应龙海公司要求到青岛北海舰队1818工地从事仓库水电暖消防工程施工工作，这些工作是合同约定图纸范围之外的工作，五人每人均干28天，当时双方约定每人每天工资200元，龙海公司共计欠付宋竹平该工程款28000元。证人一直在工地现场，所以，对宋竹平等人施工情况很了解，同时证人也陈述，合同约定的每工日50元是定额工资，也就是完成约定工程量是50元/天，而实际上宋竹平完成的工程量远超出50元/天的工程量，所以，双方商定每日工资为200元。证人姜某出庭陈述，证人于2012年6月至2015年4、5月份，担任龙海文登分公司葛家紫金花园工程材料保管，证人陈述其他内容与证人董某相一致。
证人于新江、刘某、辛某、周中国出庭证实，2012年11月至12月，宋竹平带领周中国到葛家镇紫金花园工地从事临建板房水电安装工作，干了61天，每天工资200元；2013年4月底至5月中旬，宋竹平带领于新江、周中国、辛某到葛家紫金花园工地从事收拾工地、维修机器等零工活，四人均干了20天，每人每天工钱200元；2014年3月中旬至4月上旬，宋竹平带领于新江、刘某、周中国、辛某到青岛北海舰队1818工地从事仓库水电暖消防安装工程，五人均干了28人，每人每天工资200元，于新江、刘某、辛某、周中国四人的工资都由宋竹平已经发放。
本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。本案中，2013年4月1日，宋竹平与龙海文登分公司签订了《安装施工合同》一份，宋竹平承包龙海文登分公司建设的位于威海市文登区葛家镇驻地“紫金花园”1至6号楼的水、电、暖安装工程，该合同由宋竹平及龙海文登分公司委托代理人葛某签字，并加盖龙海文登分公司公章予以确认，合法有效。合同签订后，宋竹平即带领人员进入工地进行施工，后因龙海文登分公司原因，致使工程停工。经宋竹平委托鉴定，图纸范围内已完工部分工程造价为89060.67元，扣除龙海文登分公司提供价值5206.23元的工程材料，龙海文登分公司现尚欠宋竹平该部分工程款83854.44元。根据证人葛某、董某、姜某、于新江、刘某、辛某、周中国的证言能够证实，宋竹平还为龙海文登分公司在葛家镇驻地“紫金花园”、解放军青岛北海舰队1818工地，从事图纸范围外施工，共欠宋竹平该部分工程款68200元，以上合计152054.44元，龙海文登分公司应当向宋竹平支付，宋竹平该诉请于法有据，应予支持。另外，根据宋竹平提交的中国农业银行汇款明细及证人葛某证言能够证实，2013年4月2日、4月3日宋竹平向龙海文登分公司各支付履约保证金10000元，共计20000元，2013年4月，因龙海文登分公司原因，致使合同合法继续履行，龙海文登分公司在没有合法根据的情况下，拒不返还宋竹平20000元保证金，显然侵犯了宋竹平的合法权益。该20000元保证金应当向宋竹平予以返还。龙海文登分公司系龙海公司投资设立的分公司，宋竹平起诉要求二被告承担连带责任，理由正当，应予支持。龙海公司、龙海文登分公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃答辩及质证的权利。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第九十二条、《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
被告青岛龙海建设集团有限公司文登分公司于本判决生效后十日内向原告宋竹平支付工程款152054.44元、返还履约保证金20000元，共计172054.44元。被告青岛龙海建设集团有限公司对上述债务承担连带责任。
如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期限间的债务利息。
案件受理费3742元，由二被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。
审 判 长 李 涛
人民陪审员 蔡耿滋
人民陪审员 刘昌波
二〇一七年一月十一日
书 记 员 邢晓斐