河南省中牟县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫0122民初2337号
原告：河南汇鑫机电设备有限公司，住所地郑州市金水区金水路28号，统一社会信用代码91410105749235522L。
法定代表人：何振奇。
委托诉讼代理人：方明洋，男，该公司员工。
委托诉讼代理人：魏宪峰，河南秋意律师事务所律师。
被告：河南广利房地产开发有限公司，住所地郑州市中牟县雁鸣湖生态风景区。
法定代表人：王建虎。
原告河南汇鑫机电设备有限公司（以下简称汇鑫机电公司）与被告河南广利房地产开发有限公司（以下简称广利公司）合同纠纷一案，本院于2016年7月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人魏宪峰到庭参加诉讼，被告经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
汇鑫机电公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款626564.65元及质保金65971.55元；判令被告支付违约金（其中，工程款136754.10元的自2013年11月1日起至清偿之日止，质保金9768.15元自2015年11月2日起至清偿之日止；工程款189092.45元的违约金自2014年3月1日起至清偿之日止，质保金22571.55元自2016年3月2日起至清偿之日止；工程款233968.10元的违约金自2013年10月1日起至清偿之日止，质保金25381.85元自2015年10月2日起至清偿之日止；工程款66750元的违约金自2013年12月2日起至清偿之日止，质保金8250元自2015年12月3日起至清偿之日止；上述违约金均按中国人民银行同期贷款利率计算。）2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2012年11月，原告与河南纪和置业有限公司（以下简称纪和公司）签署《郑州雁鸣湖壹号售楼部中央空调设备供货、安装工程承包合同》，约定原告承包该中央空调设备供货及安装工程，合同价款为451431元，工期25天，开工日期以监理及发包方通知为准。2013年4月，原告与纪和公司签署《郑州雁鸣湖壹号纪和地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》，约定原告承包该中央空调设备供货及安装工程，合同价款为507637元，工期25天，开工日期以监理及发包方通知为准。
2013年4月，原告与河南集富置业有限公司（以下简称集富公司）签署《郑州雁鸣湖壹号集富地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》，约定原告承包中央空调设备供货及安装工程，合同价款为195363元，工期25天，开工日期以监理及发包方通知为准。
上述合同签订后，原告如期完工，并将工程交付、提请竣工验收，但河南纪和置业有限公司与河南集富置业有限公司拒绝接收竣工验收文件并实际使用中央空调。支付部分工程款后，经原告多次催要，拒绝接收验收、支付余款。
2014年7月4日，原告与被告即纪和公司与集富公司就上述三份工程合同签署《合同权利义务转让协议》，约定由被告广利公司受让上述合同权利义务。协议签订后，原告多次催促被告继续履行合同进行竣工结算并支付剩余工程款，但被告置之不理。
2013年5月，原告与被告签署《郑州雁鸣湖农耕年华项目木屋会所中央空调设备供货、安装工程承包合同》，约定原告承包该中央空调设备供货及安装工程，合同价款为165000元，工期10天，开工日期以监理及发包方通知为准。合同签订后，原告如期完工，已将工程交付并提请竣工验收，但被告拒绝接收竣工验收文件并实际使用该中央空调。经原告多次催要，被告于2013年12月2日付款90000元，拒绝验收并支付剩余工程款。
原告与纪和公司、集富公司以及被告签署的《合同权利义务转让协议》合法有效，被告应继续履行原合同义务验收工程并支付剩余工程款。原告为维护合法权益，诉至法院。
广利公司未作答辩。
汇鑫机电公司围绕诉讼请求依法提交了证据，广利公司未到庭参加诉讼，放弃了对汇鑫机电公司证据质证的权利。经审查，本院对汇鑫机电公司所提交的证据本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：经招标，2012年11月1日，汇鑫机电公司（乙方）与纪和公司（甲方）签订《郑州雁鸣湖壹号售楼部中央空调设备供货、安装工程承包合同》，约定由汇鑫机电公司承包纪和公司在郑州市中牟县雁鸣湖生态文明示范区的郑州雁鸣湖壹号售楼部中央空调设备供货、安装工程，合同包干总价为451431元，工期25天；工程全部完工后，乙方提供完整的结算资料，甲方在收到工程竣工结算资料后30个工作日内完成结算审核，经双方共同确认后15个工作日内甲方累计支付至合同总价的95%；保修款：预留结算价款的5%为质量保证金，两年保修期满后，经甲方或监理工程师确认乙方已完成应保修的工作内容后30天内无息支付保修金（同时扣除相应责任款）。合同签订后，汇鑫机电公司进场施工。2014年7月，纪和公司（甲方）、汇鑫机电公司（乙方）、广利公司（丙方）签订《合同权利义务转让协议》，约定自签订本协议之日起，甲方将其在《郑州雁鸣湖壹号售楼部中央空调设备供货、安装工程承包合同》中的权利义务转让给丙方，合同尚未履行的部分，由丙方取代甲方之地位继续履行；甲方已履行合同部分，丙方无须再次履行。丙方同意并接受《郑州雁鸣湖壹号售楼部中央空调设备供货、安装工程承包合同》中甲方的权利、义务，继续作为合同的一方与乙方共同遵守并履行合同的各项约定。
2013年4月13日，汇鑫机电公司与纪和公司、集富公司分别签订《郑州雁鸣湖壹号纪和地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》、《郑州雁鸣湖壹号集富地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》，约定由汇鑫机电公司承包纪和公司、集富公司在郑州市中牟县雁鸣湖生态文明示范区的郑州雁鸣湖壹号纪和地块、集富地块样板房中央空调设备供货、安装工程，合同包干总价分别为507637元、195363元。合同约定，工程全部完工后，乙方（汇鑫机电公司）提供完整的结算资料，甲方（纪和公司、集富公司）在收到工程竣工结算资料后30个工作日内完成结算审核，经双方共同确认后15个工作日内甲方累计支付至合同总价的95%；保修款：预留结算价款的5%为质量保证金，两年保修期满后，经甲方或监理工程师确认乙方已完成应保修的工作内容后30天内无息支付保修金（同时扣除相应责任款）。合同签订后，汇鑫机电公司进场施工。汇鑫机电公司累计收到纪和地块样板房工程款126909.25元、集富地块样板房工程款48840.75元。
2014年7月，纪和公司、集富公司作为甲方分别与汇鑫机电公司（乙方）、广利公司（丙方）签订《合同权利义务转让协议》，约定自签订本协议之日起，甲方将其在《郑州雁鸣湖壹号纪和地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》、《郑州雁鸣湖壹号集富地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》中的权利义务转让给丙方，合同尚未履行的部分，由丙方取代甲方之地位继续履行；甲方已履行合同部分，丙方无须再次履行。丙方同意并完全接受《郑州雁鸣湖壹号纪和地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》中甲方的权利、义务，继续作为合同的一方与乙方共同遵守并履行合同的各项约定。
2013年4月13日，汇鑫机电公司（乙方）与集富公司（甲方）签订《郑州雁鸣湖壹号集富地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》，约定由汇鑫机电公司承包纪和公司在郑州市中牟县雁鸣湖生态文明示范区的郑州雁鸣湖壹号集富地块样板房中央空调设备供货、安装工程，合同包干总价为195363元，工期25天；工程全部完工后，乙方提供完整的结算资料，甲方在收到工程竣工结算资料后30个工作日内完成结算审核，经双方共同确认后15个工作日内甲方累计支付至合同总价的95%；保修款：预留结算价款的5%为质量保证金，两年保修期满后，经甲方或监理工程师确认乙方已完成应保修的工作内容后30天内无息支付保修金（同时扣除相应责任款）。合同签订后，汇鑫机电公司进场施工，至2014年9月16日，汇鑫机电公司累计收到工程款48840.75元。
2014年7月，集富公司（甲方）、汇鑫机电公司（乙方）、广利公司（丙方）签订《合同权利义务转让协议》，约定自签订本协议之日起，甲方将其在《郑州雁鸣湖壹号集富地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》中的权利义务转让给丙方，合同尚未履行的部分，由丙方取代甲方之地位继续履行；甲方已履行合同部分，丙方无须再次履行。丙方同意并完全接受《郑州雁鸣湖壹号集富地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》中甲方的权利、义务，继续作为合同的一方与乙方共同遵守并履行合同的各项约定。
原告称，上述三份合同所约定的工程被告均于2013年9月前已实际使用原告施工工程，并且郑州雁鸣湖壹号于2013年9月15日开盘销售，售楼部、样板房同期开放。原告主张2013年9月17日为竣工日期。
2013年5月13日，汇鑫机电公司（乙方）与河南广利雁鸣湖生态农业开发有限公司（甲方）签订《郑州.雁鸣湖“农耕年华”项目木屋会所中央空调安装工程承包合同》，约定由汇鑫机电公司承包河南广利雁鸣湖生态农业开发有限公司在郑州市中牟县雁鸣湖生态文明示范区的郑州.雁鸣湖“农耕年华”项目木屋会所中央空调安装工程，合同包干总价为165000元；工程全部完工后，乙方提供完整的结算资料，甲方在收到工程竣工结算资料后30个工作日内完成结算审核，经双方共同确认后15个工作日内甲方累计支付至合同总价的95%；预留最终结算款的5%为质量保证金，两年保修期满后，经甲方或监理工程师确认乙方已完成应保修的工作内容后30天内无息支付保修金。该工程于2013年10月14通过竣工验收。汇鑫机电公司认可收到该项目工程款90000元。
另查明，河南广利雁鸣湖生态农业开发有限公司于2013年10月18日变更为河南广利房地产开发有限公司。
现汇鑫机电公司以广利公司拒绝验收并支付下余工程款为由，诉至法院。
本院认为，当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。本案中，汇鑫机电公司与纪和公司签订《郑州雁鸣湖壹号售楼部中央空调设备供货、安装工程承包合同》、《郑州雁鸣湖壹号纪和地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》，汇鑫机电公司与集富公司签订《郑州雁鸣湖壹号集富地块样板房中央空调设备供货、安装工程承包合同》后，汇鑫机电公司、纪和公司、集富公司与广利公司就上述三份合同分别签订《合同权利义务转让协议》，汇鑫机电公司同意纪和公司、集富公司将各自在合同的权利义务一并转让给广利公司，根据该三份转让协议约定，广利公司应当履行纪和公司、集富公司未完成的上述合同权利和义务。
关于上述三份合同工程竣工日期问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案原告称被告拒绝验收，原告所安装工程已于2013年9月15日前投入使用，原告主张2013年9月17日为竣工日期，本院予以采纳。
关于工程款及违约金问题。汇鑫机电公司依约完成郑州雁鸣湖壹号售楼部、纪和地块样板房、集富地块样板房的中央空调设备供应及安装工程后，分别收到工程款248287.05元（售楼部）、239767元（纪和地块样板房）、48840.75元（集富地块样板房）。广利公司未支付下余工程款，构成违约。因双方约定广利公司收到工程竣工结算资料后30个工作日内完成结算审核后15个工作日内支付至合同总价的95%，故汇鑫机电公司可要求被告于2013年11月23日（自工程竣工之日起45个工作日后）支付下余工程款559814.65元（售楼部233968.10元+纪和地块样板房189092.45元+集富地块样板房136754.10元）及违约金。原告主张过高部分，本院不予支持。因双方约定两年保修期满后30天内支付质保金，自2015年10月17日起，原告可要求被告支付质保金57721.55元（售楼部25381.85元+纪和地块样板房22571.55元+集富地块样板房9768.15元）及违约金。
汇鑫机电公司与广利公司签订的《郑州.雁鸣湖“农耕年华”项目木屋会所中央空调安装工程承包合同》系双方真实意思表示，依法成立并生效，双方均应依约全面履行各自义务。该合同所约定工程于2013年10月14日通过竣工验收，广利公司支付工程款90000元后，未支付下余工程款，构成违约。根据双方对付款时间的约定，广利公司应于2013年12月15日支付合同价款的95%（即165000×95%），原告可要求被告自2013年12月15日起支付下余工程款66750元及违约金。原告主张过高部分，本院不予支持。因双方约定两年保修期满后30天内支付质保金，自2016年1月15日起，原告可要求被告支付质保金8250元及违约金。
因双方对逾期付款违约金的计算方式未作约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，没有约定工程价款利息计付标准的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。现原告要求被告按中国人民银行同期贷款利率支付应付工程款及质保金的违约金，于法有据，应予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第八十八条，第一百零七条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项之规定，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
被告河南广利房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告河南汇鑫机电设备有限公司郑州雁鸣湖壹号售楼部、纪和地块样板房、集富地块样板房项目工程款559814.65元及违约金（自2013年11月23日起至清偿之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；
被告河南广利房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告河南汇鑫机电设备有限公司郑州雁鸣湖壹号售楼部、纪和地块样板房、集富地块样板房项目质保金57721.55元及违约金（自2015年10月17日起至清偿之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；
被告河南广利房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告河南汇鑫机电设备有限公司郑州.雁鸣湖“农耕年华”项目工程款66750元及违约金（自2013年12月15日起至清偿之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；
被告河南广利房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告河南汇鑫机电设备有限公司郑州.雁鸣湖“农耕年华”项目质保金8250元及违约金（自2016年1月15日起至清偿之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；
五、驳回原告河南汇鑫机电设备有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11702元，公告费260元，由被告河南广利房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状一式八份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。
审 判 长 张瑞颖
人民陪审员 朱永安
人民陪审员 乔彦生
二〇一七年三月二十日
书 记 员 张洋洋