清远市清城区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）清城法民二初字第1141号
原告：罗铁君，男，汉族，住清远市清城区，公民身份号码×××2115。
委托代理人：谢焯健，广东业证律师事务所律师。
委托代理人：欧靖斐，广东业证律师事务所实习律师。
被告：清远市清城区新城丰业室内装修经营部，住所地：清远市。
经营者：李创业，男，汉族，住广东省陆丰市。
原告罗铁君诉被告清远市清城区新城丰业室内装修经营部装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告罗铁君的委托代理人谢焯健到庭参加诉讼。被告清远市清城区新城丰业室内装修经营部经本院合法公告传唤，公告期限届满后没有到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告罗铁君诉称：2014年9月28日，原、被告双方签订《装饰装修工程合同书》，约定由被告承包位于清远市清城区新城十七号区假日豪苑逸东居3座102号的一套房屋的装修工程，工程款为290000元，工期为90天。合同签订后，被告于2014年10月开始进场装修，此后被告屡次以资金不足等各种理由拖延工程进度并不断要求原告提前支付工程款，为保证工程顺利完成，原告在2014年10月至2015年5月期间分四次向被告支付工程款合共220000元。2015年5月20日，被告在没有任何沟通及通知的情况下失去联络，至今已经6个月没有再出现也没有联系过原告，更没有继续履行合同义务，已经构成严重违约。经公证及鉴定，被告完成的部分装修工程造价仅值114993.02元。为保护自身合法权益，原告特依法向人民法院提起诉，请求判令：1、解除原被告双方于2014年9月28日签订的《装饰装修工程合同书》；2、被告返还工程款105006.98元给原告，并从起诉之日起以105006.98元为基数按银行同期贷款利率计付利息；3、被告支付证据保存费用公证费600元及工程造价鉴定费1000元；4、被告经营者李创业对上述二、三项诉讼请求承担连带责任；5、本案诉讼费由被告承担。
原告罗铁君向本院提供如下证据：1、身份证，拟证明原告的诉讼主体资格；2、企业信用公示信息，拟证明被告及其经营者李创业的诉讼主体资格；3、装饰装修工程合同书及工程量清单计价表，拟证明原告与被告签订装修工程合同的事实；4、转账凭证四份及收据两份，拟证明原告已向被告支付工程款220000元的事实；5、公证书，拟证明被告仅完成部分工程后便不再履行剩余合同义务的事实；6、工程造价鉴定书，拟证明已完成部分的工程项目的工程造价为114993.02元；7、公证费、工程造价鉴定费收据，拟证明原告因保存证据支付的公证费及工程造价鉴定费用。
被告清远市清城区新城丰业室内装饰经营部没有答辩，也没有向本院提供证据。
本院经审理查明，2014年9月28日，原告罗铁君与李创业经营的被告清远市清城区新城丰业室内装饰经营部签订《装饰装修工程合同书》。《装饰装修工程合同书》约定，被告承包原告位于清远市新城假逸豪苑逸东居3栋的一楼扩建及装修工程；工程包工包料总价为290000元，原告按工程进度可分4次支付工程款，尾款竣工结算时一次结清；工期为日历日90天；工程实行按实结算形式，工程量按现场实际数量计算，合同以外工程量按增加部分重新议价计算；被告因自身原因中途退出，原告有权不付工程款并向被告索赔经济损失。《装饰装修工程合同书》后附有《装修工程量清单计价表》，载明各分部分项工程的单价、工程量、相关材料及施工标准。被告进场施工后，原告通过其妻子黄玉婵的银行账户分四次向被告的经营者李创业转账付款合共220000元，具体为2014年10月10日汇款90000元、2015年1月18日汇款50000元、2015年2月17日汇款40000元、2015年5月20日汇款40000元。被告分别于2014年10月11日、2015年2月10日开具了两张金额均为90000元的收据给原告。原告称，最后一笔汇款40000元因被告失去联络而未能取得收据。2015年9月24日，原告委托清远市国信公证处对涉案工程的施工状况进行公证，清远市国信公证处作出（2015）粤清国信第004586号《公证书》。根据该《公证书》所附现场照片及录像显示，涉案装修工程仍处于施工状态，尚未完工。其后，原告委托清远市银宇工程造价咨询有限公司对涉案装饰装修工程的已完工部分的工程项目造价进行鉴定，清远市银宇工程造价咨询有限公司于2015年10月16日作出《工程造价鉴定书》，认定已完工部分的工程项目造价为114993.02元。原告为对涉案工程现状进行公证及对项目造价进行鉴定，支出公证费600元及造价咨询费1000元。原告因被告在收到工程款后无故退出施工并失去联系，遂于2015年11月17日向本院提起诉讼。
本院认为，本案属于装饰装修合同纠纷。原、被告签订的《装饰装修工程合同》是双方真实意思表示，内容符合法律规定，合同依法成立并生效，双方均应恪守合同。根据清远市国信公证处对涉案工程施工状况的公证，截止2015年9月24日，涉案工程尚未完工。被告在签订合同承接工程后，无故退出施工，构成违约，被告行为已经表明不再履行合同的主要义务，符合法定解除合同的情形。因此，原告要求解除双方在2014年9月28日签订的《装饰装修工程合同书》，符合法律规定，本院予以支持。由于被告违约，原告依据合同约定有权不支付工程款并向被告索赔经济损失。根据清远市银宇工程造价咨询有限公司对涉案工程已完工部分的造价鉴定结果，涉案工程仅完成了114993.02元的工程量。原告已向被告支付工程款220000元，被告多收取的工程款105006.98元应当退还给原告。被告收到工程款后没有完成应有的施工，原告要求从起诉之日即2015年11月17日起按中国人民银行同期贷款利率计付上述工程款105006.98元的利息，合法有据，本院予以支持。因被告在工程未完工未结算的情况下退出工程施工，原告为确认已完工的工程量而进行公证及鉴定，并支付公证费600元及鉴定费1000元，系原告实现自身合法权益的合理支出，属于被告违约造成原告的违约损失，被告应当补偿给原告。由于被告清远市清城区新城丰业室内装饰经营部系李创业经营的个体工商户，根据《中华人民共和国民法通则》第二十九条的规定，个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担。因此，被告清远市清城区新城丰业室内装饰经营部的涉案债务，由其经营者李创业承担。
综上，依照《中华人民共和国民法通则》第二十九条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（二）项、第一百零七条，及《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条的规定，判决如下：
一、解除原告罗铁君与被告清远市清城区新城丰业室内装饰经营部于2014年9月28日签订的《装饰装修工程合同书》；
二、被告清远市清城区新城丰业室内装饰经营部及其经营者李创业在本判决生效之日起5日内向原告罗铁君返还工程款105006.98元并支付利息（利息从2015年11月17日起按中国人民银行同期贷款利率计付至款项清偿之日止）；
三、被告清远市清城区新城丰业室内装饰经营部及其经营者李创业在本判决生效之日起5日内向原告罗铁君支付公证费600元及鉴定费1000元。
案件受理费2432元，由被告清远市清城区新城丰业室内装饰经营部负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。
审 判 长 盘润畴
人民陪审员 麦 雅
人民陪审员 潘素华
二〇一六年四月七日
书 记 员 陈智成
附法律条文：
《中华人民共和国民法通则》
第二十九条个体工商户，农村承包经营户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。
公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。