湖南省郴州市北湖区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）郴北民二初字第1897号
原告佛山市顺德区金贵雅家具有限公司，住所地广东省佛山市顺德区北滘镇莘村冲元工业区。
法定代表人肖晓风，该公司董事长。
委托代理人黄加成，广东宝慧律师事务所律师。
被告深圳市卓艺装饰设计工程有限公司，住所地广东省深圳市福田区竹子林路益华综合楼A栋10层。
法定代表人王惠英，该公司总经理。
委托代理人夏泉，男，1969年11月1日生，汉族，广东省深圳市人，深圳市卓艺装饰设计工程有限公司员工，住广东省深圳市。
委托代理人陈晴宇，女，1989年10月3日生，汉族，湖南省岳阳县人，深圳市卓艺装饰设计工程有限公司员工，住广东省深圳市。
原告佛山市顺德区金贵雅家具有限公司（以下简称金贵雅公司）与被告深圳市卓艺装饰设计工程有限公司（以下简称卓艺公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告金贵雅公司的委托代理人黄加成及被告卓艺公司的委托代理人夏泉、陈晴宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告金贵雅公司诉称：原、被告间是买卖合同关系，双方于2012年1月9日签订《购销合同》，约定由被告向原告购买酒店配套家具，合同总价款为1189900元（未完税金）。按照合同约定的付款方式，被告已支付总货款的95%，即1130405元，剩余5%的货款即59495元在安装完毕付款。原告依合同约定已在2012年2月22日将酒店配套家具在湖南省郴州市万国大酒店现场安装完毕，但被告却未按约定付清余款。原告多次向被告催讨，被告均以各种借口拖延、拒绝支付。现万国酒店已经如期开业正常使用一年多了，但被告仍然未能支付余款。被告的违约行为已经严重影响了原告的正常生产经营，为维护原告合法权益，特依法提起诉讼，请求法院：1、判令被告支付原告货款59495元；2、判令被告向原告支付货款利息5302.96元（按银行同期贷款利率从2012年2月23日起计至起诉日止，以后计至货款付清时止）3、判令由被告承担本案诉讼费。
原告金贵雅公司为支持其诉讼主张，向本院提供了如下证据：
1、企业法人营业执照副本。拟证明原告诉讼主体资格。
2-4、组织机构代码证、商事主体登记及备案信息查询单、深圳市市场监督管理局公告。拟证明被告诉讼主体资格。
5-6、《购销合同》、《酒店配套家具报价明细表》。拟证明原、被告双方在2012年1月9日签定购销合同明确约定了被告应当在2012年2月22日在万国酒店原告现场安装完毕时支付余款59495元的事实。
7、律师函及EMS寄件单据。拟证明原告在多次向被告追索欠款未果之后，委托律师发律师函催讨欠款的事实。
庭审质证中，被告卓艺公司对原告金贵雅公司提供的证据1-7的真实性均无异议，但对证据5-7的证明方向有异议，认为余款已经从原告的违约金里面扣除，没有欠原告货款了。
被告卓艺公司辩称：答辩人已完全履行了付款义务，不存在欠款的情况。原告未按合同约定的时间安装好酒店配套家具，因原告违约在先，答辩人有权向其收取滞纳金（合同约定每日千分之五即5949.5元）。原告未支付滞纳金，答辩人只得从应付给原告的货款中扣回，且目前扣回的货款远远不足以抵偿原告违约所应承担的滞纳金。原告方供应的配套家具存在不同程度的质量不符合要求的现象，答辩人通知原告，但原告始终未派人维修，答辩人被迫自行维护，此费用应当由原告方承担。请求法院驳回原告的诉讼请求。
被告卓艺公司为支持其答辩主张，向本院提供了如下证据：
1、监理日志。拟证明原告方存在供货延期，没有按合同约定的时间履行义务。
2、制作安装现场照片。拟证明原告没有按期安装完毕。
3、购销合同。拟证明按照合同第8条约定，原告方应当承担违约责任。
庭审质证中，原告金贵雅公司对被告卓艺公司提供的证据1、3的真实性无异议，但对证明方向有异议；认为证据1正好证明了被告方未按照合同约定提供合适的安装条件，造成原告方必须等待被告方完成电器线路、照明用电布设并清理完现场等之后才能够进行酒店家具的安装；认为证据3中虽约定滞纳金，但从合同签订之日起开始至原告方委托律师追索及到法院起诉后，被告一直没有要求原告支付滞纳金。原告金贵雅公司对被告卓艺公司提供的证据2的真实性有异议，认为该照片无原件，系被告单方制作完成，形成的时间和地点的真实性都无法确认。
本院认证，证据应具有真实性、合法性、关联性。经审查，原告金贵雅公司提供的证据1-7及被告卓艺公司提供的证据1、3可以作为本案定案依据。
对原告与被告的举证、相互之间的质证以及本院的认证，结合庭审陈述等情况，本院对本案事实确认如下：
2012年1月9日，原告金贵雅公司与被告卓艺公司在广东省佛山市签订了一份《购销合同》，被告因装修湖南省郴州市万国大酒店向原告购买酒店配套家具，合同约定：一、家具制作数量以附件《酒店配套家具报价明细表》为准；二、合同总价款为1189900元（未完税金）；三、付款方式为合同签订后付预付定金80000元，一周内付至总货款30%即276970元，发货前支付总货款65%即773435元，余款5%即59495元在安装完毕后付款；四、2012年2月22日在万国大酒店现场安装完毕；五、家具运输由原告负责并承担运费，被告必须提供合适的安装条件（如电梯、装修清理完后的场地、照明用电、配合人员等）。六、家具保修期一年，自家具验收合格之日起算起；八、如原告不能按时交货，应按照合同总额每日千分之五支付滞纳金，如因质量不合格，则应无条件更换或维修，如果造成被告延误开业遭受损失的，应承担相应赔偿责任。合同签订后，原告金贵雅公司依《酒店配套家具报价明细表》为准制作了配套家具，并陆续运至湖南省郴州市万国大酒店，至2012年3月3日，最后一批家具运至酒店并安装完毕。湖南省郴州市万国大酒店自2012年5月10日起开始试营业并营业至今。被告卓艺公司依合同约定向原告金贵雅公司支付了总货款95%即1130405元，对余下5%货款即59495元一直未付。原告金贵雅公司多次向被告卓艺公司催讨，被告均以各种理由拒绝支付，原告遂诉至本院，请求：1、判令被告支付原告货款59495元；2、判令被告向原告支付货款利息5302.96元（按银行同期贷款利率从2012年2月23日起计至起诉日止，以后计至货款付清时止）3、判令由被告承担本案诉讼费。
本院认为：本案属买卖合同纠纷。买卖合同为出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本案争议的焦点为：1、家具安装延误的责任；2、家具是否存在质量问题；3、被告是否拖欠原告货款59495元。对此，本院作如下评判：
1、关于家具安装延误的责任。原、被告间《购销合同》约定了2012年2月22日在万国大酒店现场安装完毕，但原告是于2012年3月3日将最后一批家具运至酒店安装完毕。《购销合同》中约定了被告必须提供合适的安装条件（如电梯、装修清理完后的场地、照明用电、配合人员等），从被告所提供的“监理日志”中可以确定，在2012年3月1日，被告还安排人员在安装房控、开关、清理卫生等。家具安装完毕后，酒店开始营业并对家具使用至今，原、被告均未对家具安装延误产生争议，可视为双方已默认延误，因此原、被告对家具安装延误均不须承担责任。
2、关于家具是否存在质量问题。被告在庭审中抗辩原告供应的配套家具存在质量问题，但其并未提供相关证据证实，且酒店营业中一直在使用原告供应的配套家具，至今已超出了一年的保修期，因此对被告的该抗辩，本院不予采信。
3、关于被告是否拖欠原告货款59495元。按照双方的《购销合同》约定，合同总价款为1189900元，而双方已确定被告已支付了总货款95%即1130405元，对余下5%货款即59495元，被告拒绝支付所依据的理由并不成立，故对原告要求被告偿付货款59495元的请求，本院予以支持。在双方的《购销合同》中，对迟延付款是否支付违约金未作约定，因此，对原告要求被告支付货款利息5302.96元（按银行同期贷款利率从2012年2月23日起计至起诉日止，以后计至货款付清时止）的请求，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：
一、被告深圳市卓艺装饰设计工程有限公司支付原告佛山市顺德区金贵雅家具有限公司货款59495元，此款限被告深圳市卓艺装饰设计工程有限公司在本判决生效后5日内向原告佛山市顺德区金贵雅家具有限公司偿清。
二、驳回原告佛山市顺德区金贵雅家具有限公司的其它诉讼请求。
如果被告深圳市卓艺装饰设计工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费1420元，由被告深圳市卓艺装饰设计工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。
（本页无正文）
审 判 长 罗文林
人民陪审员 唐红英
人民陪审员 曹泽龙
二〇一四年三月二十四日
代理书记员 何芝芝
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。