吉林省通化县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）吉0521民初1173号
原告：姜月明，男，1961年5月9日生，汉族，公务员，住通化县快大茂镇新风社区。
委托诉讼代理人：于飞，系原告儿媳妇。
被告：通化市实创装饰工程有限公司。住所地通化市红星美凯龙负*楼。
法定代表人：胡志强，总经理。
原告姜月明与被告通化市实创装饰工程有限公司（以下简称实创装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年7月31日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告姜月明及其委托诉讼代理人于飞到庭参加诉讼，被告实创装饰公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
姜月明向本院提出诉讼请求：1、判决解除原、被告签订的住宅楼装修大包合同书及保修合同书；2、判决被告返还原告已交付的工程款25000元中的23000元；3、判决被告赔偿原告去通化市挑选材料的车费90元和去其办公地点催问的车费310元，共计400元；4、判决被告因其没履行合同造成装修工程至今无法竣工，而应支付给原告的违约金3000元；5、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年12月20日，被告同原告签订了住宅楼样品房装修合同书及保修合同书。合同书约定：1、被告为原告装修位于通化县快大茂镇金帝大厦B座4单元18楼1室114．2平方米的住宅。2、装修方式为整装大包，即包设计样式、包装修施工、包材料吊运、包材料辅料（含室内的衣柜、鞋柜、书桌柜、地炕等所用的原辅材料和加工制作费用）。3、被告无偿赠送给原告热水器一台、净水器一台、智能洗菜盆一个，并负责安装。4、总价款70000元，原告分阶段交付给被告：第一阶段为水电工程结束验收时支付25000元，第二阶段为瓦制工程结束验收时支付25000元，第三阶段为木制工程结束验收时支付20000元。5、装修工期为60天，即2017年12月30日至2018年2月28日。6、装修工程保五年，水电工程终身保修。7、任何一方因未履行合同规定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。上述合同书签订后，被告经理赵良冰通知原告去通化市其指定的装修材料经销商店由专人带领挑选预定所用的材料，包括橱柜、地砖、墙砖、地板、乳胶漆、卫浴设备等共二次，4人共花费往返车费90余元。在2018年1月11日，通化华晨房地产开发有限责任公司（金帝大厦的开发商）给被告出具装修施工许可证后，被告派人对原告的住宅楼进行了水电工程的施工，但仅仅施工了三天，在水电工程还没有结束的情况下就停工了。2018年1月30日赵良冰打电话给原告，商量说：要过春节了，需要给施工人员支付工资，能否把第一阶段的工程款给先付了，并口头承诺春节一过就接着继续施工。基于此，原告考虑到已开始施工了，并且也干了三天的活，就于2018年1月31日，在待装修的住宅内交付给赵良冰现金25000元，赵良冰出具了收条一张。被告收到25000元的工程款后，就一直没有派人过来继续施工，原告多次打电话催问或要求与其见面，被告总是以各种理由搪塞推托，今天推明天，明天推下周，就是不与原告见面，也不派人过来继续施工。原告十余次去通化市红星美凯龙负一楼的办公地点找赵良冰，2人共花费往返车费300余元，也一直没找到被告经理赵良冰，所有办公场所的门始终是锁着的。直到2018年6月30日，原告打电话再次催问时，被告经理赵良冰告诉原告说：因公司出现了一些问题，资金比较紧张，如果想继续装修施工，就必须先由原告支付施工费用和先行到其指定的经销商店付款购买沙子、水泥、地砖、墙砖等瓦制工程所需的材料，并自行负责给运到18楼的住宅内，被告再派人过来继续施工否则就不过来干了，返还多付的工程款是不可能的。原告的理由1、已交付的25000元工程款本应该是在水电工程结束验收时才付的，原告已提前交付了，它包括了全部水电工程所耗用的材料费用、施工费用以及预付的瓦制工程所需的材料费用、施工费用和吊运费用。现在水电工程只干了三天，还没有结束，瓦制工程所需的材料也没有购买，工程款还在被告经理赵良冰手里。如果被告不再继续施工了，就应该返还给原告没干完部分的水电工程款项和根本没干的瓦制工程款项；2．赵良冰要求原告再先行垫付原材料费用和吊运费用，才能继续施工。这种行为本身就是违约行为，因为原告已先行垫付并交给了赵良冰25000元，并且该装修工程也只干了三天，显然绝大部分资金没有用在该装修工程上。现在被告既不与原告联系见面，也不派人过来继续施工，更不返还原告多付的工程款。因被告违约四个多月了，严重影响了原定的竣工日期，致使原告无法入住，造成了一定的经济损失，侵害了原告的合法利益。依据被告与原告签订的合同书第九条违约责任的相关条款，故提起诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求。补充说明一下，原告诉讼请求1：要求解除2017年12月20日签订的《实创装饰设计》，关于诉讼请求中解除住宅楼装修大包合同书只是对《实创装饰设计》的一个描述，因为保修合同书双方并没有签字，所以不请求解除保修合同书；诉讼请求2：要求被告返还23000元提前预支的购买瓦工材料的钱，水电工程还未完工，被告打电话说过年了要给工人开工资，让原告提前预支。扣除改水改电的原材料（原材料是去建材商店打听的销售价格1000元）和三天的工时费（根据附近装修的人打听的1000元）2000元，而且也了解跟原告同面积的金帝住宅的改水改电费用，完工后大约在3000元左右；诉讼请求3：挑选材料费去了8人次往返车费64元（8人×8元），在通化市里打车费用26元，去办公地点10次（10次×16元2人），剩下的150元是在市内打车费用，没有票据；诉讼请求4：3000元违约金是今年冬天现在的取暖费（71平方米×29.5元=2094元），因为说的是10月1日交房，交不上了剩下的1000元是两个月的租房钱（每月500元×2个月）总计是3094元，他只主张3000元。
实创装饰公司在法定期限内未答辩亦未向法庭提供证据材料，应视为其放弃举证、质证的权利。
姜月明围绕诉讼请求，提交了《实创装饰设计》、收条、照片、通知等证据，结合原告的陈述，本院认定事实如下：2017年12月20日姜月明与实创装饰公司业务经理赵良冰在该公司位于通化市红星美凯龙负一楼办公地点签订了《实创装饰设计》，约定被告为原告装修位于通化县快大茂镇金帝大厦B座4单元18楼1室114．2平方米的住宅；装修方式为整装大包；工程总造价70000元；原告分阶段对工程质量进行验收：第一阶段为水电工程结束验收25000元；第二阶段为瓦制工程结束验收25000元，第三阶段为木制工程结束验收20000元；装修工期为60天，即2017年12月30日至2018年2月28日；2018年1月12日被告开始进行水电工程施工至15日计施工3天。2018年1月31日实创装饰公司业务经理赵良冰收到姜月明装修工程款25000元后再未施工。
本院认为，原、被告签订的《实创装饰设计》是双方真实意思表示，合法有效，协议约定后，双方应当按照约定履行各自的义务。原告提供的证据能证明被告只施工三天，未能履行完毕第一阶段水电工程结束验收工程而预收原告给付的25000元装修款，且在合同实际履行过程中，被告在未与原告达成一致解决纠纷意见的情况下，弃约定于不顾而再未装修施工，单方解除约定，被告应当返还原告收到的装修款25000元，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。被告未能到庭应诉及未向法庭提供其施工的工程量及材料款的相关证据，但被告确实在装修房屋中支出了工作量，从公平原则考虑，此款应扣除原告主张的三天施工工时费及材料费3000元。对于原告主张的交通费400元及违约金3000元，无证据提交，应承担举证不能的责任，对该主张不予支持。被告实创装饰公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，是自动放弃权利的行为，本院依法可以缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下：
一、通化市实创装饰工程有限公司于本判决生效之日立即返还姜月明装修款22000元；
二、驳回姜月明的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费460元减半收取230元，由被告通化市实创装饰工程有限公司负担174元，原告姜月明负担56元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省通化市中级人民法院。
审判员 赵 喆
二〇一八年八月二十九日
书记员 郝雁冰