甘肃省宕昌县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）甘1223民初199号
原告：蒋某，1982年10月16日出生，羌族，初中文化程度，四川省平武县豆叩镇华丰村青林组31号，农民，公民身份号码×××。
委托诉讼代理人：高某，男，汉族，住甘肃省宕昌县，公民身份号码×××，委托代为办理立案的相关手续。
委托诉讼代理人：冯某，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。
被告：陇南紫翔房地产开发有限公司，住所地：甘肃省陇南市宕昌县城关镇滨河路38号，统一社会信用代码：×××。
法定代表人：文某1，系该公司董事。
被告：文某2，男，1956年4月24日出生，汉族，四川省绵阳市涪城区南河村7社，公民身份号码×××。
被告：余某，女，1960年10月12日出生，汉族，四川省绵阳市涪城区南河村7社，公民身份号码×××。
被告：文某1，女，1984年11月13日出生，汉族，四川省绵阳市涪城区南河村7社，公民身份号码×××。
原告蒋某与被告陇南紫翔房地产开发有限公司、文某2、余某、文某1建设工程合同纠纷一案，本院于2018年1月29日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告蒋某及其委托诉讼代理人冯某到庭参加诉讼，被告陇南紫翔房地产开发有限公司、文某2、余某、文某1经公告送达传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告蒋某向本院提出诉讼请求：1.判令解除《陇南宕昌县紫翔小区消防安装工程合同》；2.判令被告陇南紫翔房地产开发有限公司向原告支付工程款58770元；3.判令被告陇南紫翔房地产开发有限公司向原告退还保证金200000元；4.判令被告陇南紫翔房地产开发有限公司向原告支付违约金150000元；5.判令被告陇南紫翔房地产开发有限公司赔偿损失95000元；6.判令被告文某2、余某、文某1在未出资本息范围内对被告陇南紫翔房地产开发有限公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任；7.判令被告自起诉之日起按银行同期贷款利息支付资金占用期间的利息；8.本案诉讼所涉费用由被告负担。事实与理由：2016年11月8日，被告陇南紫翔房地产开发有限公司与四川省川江智能建筑工程有限公司德阳分公司签订《陇南宕昌县紫翔小区消防安装工程合同》，现被告陇南紫翔房地产开发有限公司已停工数月，构成单方违约，给四川省川江智能建筑工程有限公司德阳分公司造成损失。四川省川江智能建筑工程有限公司德阳分公司将全部合同权利转让给原告，并于2017年12月27日通过公正邮寄的方式通知被告陇南紫翔房地产开发有限公司，原告据此向被告陇南紫翔房地产开发有限公司主张合同权利。根据合同约定，原告可以解除合同，要求被告支付工程款、退还保证金、支付违约金和赔偿损失。根据相关法律规定，未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。因被告未履行义务，引起诉讼。
被告陇南紫翔房地产开发有限公司、文某2、余某、文某1未答辩。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。原告蒋某向法庭提交了以下证据：
1．原告身份证复印件及被告陇南紫翔房地产开发有限公司的登记（备案）申请书一份，证明原、被告的身份及诉讼主体资格适格，被告文某2、余某、文某1应在未出资范围内承担连带责任。对原告身份证复印件及被告陇南紫翔房地产开发有限公司的登记（备案）申请书，予以确认；被告陇南紫翔房地产开发有限公司的登记（备案）申请书只能证明该公司登记成立的具体情况，不能证明该公司股东（发起人）出资的具体情况，故对原告欲证明被告文某2、余某、文某1应在未出资范围内承担连带责任，不予确认；
2．《陇南宕昌县紫翔小区消防安装工程合同》原件和收条原件一份，证明签订合同及缴纳质保金的事实，予以确认。
3.工程计量清单表原件一份，证明四川省川江智能建筑工程有限公司德阳分公司已完工程量总价为58770元，予以确认；
4.停工证明原件一份，证明停工系被告陇南紫翔房地产开发有限公司资金不到位所致，予以确认；
5.收条原件一份，证明原告在停工期间产生的预付人工工资95000元，该收条系刘茂林所出具，与本案没有关联性，不予确认；
6.公证书原件一份，证明四川省川江智能建筑工程有限公司德阳分公司已将其对被告的全部债权转让给被告，并以邮寄方式向被告发出了债权转让通知书，予以确认；
7.担保承诺书一份，证明被告文某2、余某对被告陇南紫翔房地产开发有限公司的债务承担连带责任，予以认可。
被告陇南紫翔房地产开发有限公司、文某2、余某、文某1未到庭参加诉讼，既未举证亦未出庭质证，应视为其放弃举证、质证权利。
本院认定事实如下：2016年11月8日，被告陇南紫翔房地产开发有限公司与四川省川江智能建筑工程有限公司德阳分公司签订《陇南宕昌县紫翔小区消防安装工程合同》。2017年12月27日，四川省川江智能建筑工程有限公司德阳分公司经过四川省绵阳市众信公证处”（2017）川绵众信证字第9575号”公证书将全部合同权利转让给原告，并于同日通过公正邮寄的方式通知了被告陇南紫翔房地产开发有限公司。2018年2月26日被告文某2、余某签署”担保承诺书”对《陇南宕昌县紫翔小区消防安装工程合同》债权进行了担保。
本院认为，被告陇南紫翔房地产开发有限公司与四川省川江智能建筑工程有限公司德阳分公司签订《陇南宕昌县紫翔小区消防安装工程合同》，系双方公司的真实意思表示，对双方均有约束力；2017年12月27日，四川省川江智能建筑工程有限公司德阳分公司经过四川省绵阳市众信公证处”（2017）川绵众信证字第9575号”公证书将全部合同权利转让给原告，该债权转让行为对原告及合同当事人均具有约束力。原告要求与被告解除《陇南宕昌县紫翔小区消防安装工程合同》，符合相关法律规定及合同约定，应予支持。原告要求被告陇南紫翔房地产开发有限公司向原告支付工程款58770元，该工程经过被告陇南紫翔房地产开发有限公司核算并出具了”工程计量清单表”，应予支持。《陇南宕昌县紫翔小区消防安装工程合同》第十条约定，”如单方违约，应向另一方支付工程总造价的5%违约金，并如数退还工程保证金”，因被告资金未到位致使该合同无法履行，故原告要求被告退还保证金，承担违约金的请求，应予支持。原告要求被告陇南紫翔房地产开发有限公司赔偿损失95000元及资金占用期间的利息的诉讼请求，不符合法律规定且该工资支出与本案没有关联性，故不予支持。因原告要求被告文某2、余某、文某1在未出资本息范围内对被告陇南紫翔房地产开发有限公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，原告不能证明被告文某2、余某、文某1的实际出资情况，不予支持；但被告文某2、余某于2018年2月26日签署”担保承诺书”对《陇南宕昌县紫翔小区消防安装工程合同》债权进行了担保，故被告文某2、余某承担连带责任。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十九条、第九十四条、第九十七条、第一百一十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定判决如下：
一、解除被告陇南紫翔房地产开发有限公司与四川省川江智能建筑工程有限公司德阳分公司签订的《陇南宕昌县紫翔小区消防安装工程合同》。
二、由被告陇南紫翔房地产开发有限公司、文某2、余某支付原告蒋某工程款58770元。
三、由被告陇南紫翔房地产开发有限公司、文某2、余某退还原告蒋某质保金200000元。
四、由被告陇南紫翔房地产开发有限公司、文某2、余某支付原告蒋某违约金150000（3000000元×5%）元。
以上给付义务限被告陇南紫翔房地产开发有限公司、文某2、余某于本判决生效后30日内付清。
五、驳回原告蒋某的其他诉讼请求。
被告如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费8838元，由被告陇南紫翔房地产开发有限公司、文某2、余某负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省陇南市中级人民法院。
审 判 长 仇晓勇
审 判 员 董 梅
人民陪审员 余长生
二〇一八年八月二十八日
书 记 员 张月芳