江苏省常熟市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）熟民初字第0350号
原告（反诉被告）苏州市舍利彩钢复新工程有限公司，住所地常熟市黄河路12号国际贸易中心B幢301室。
法定代表人温燕，总经理。
委托代理人黄伟东，江苏世纪天合律师事务所律师。
被告（反诉原告）江苏宇宏纺织品印花有限公司，住所地常熟市古里镇。
法定代表人李红，董事长。
委托代理人沈逸，北京大成（苏州）律师事务所律师。
委托代理人徐晓冬。
原告苏州市舍利彩钢复新工程有限公司（以下简称舍利公司）诉被告江苏宇宏纺织品印花有限公司（以下简称宇宏公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年5月6日立案受理后，被告于答辩期内向本院提起反诉，本院审查后予以受理，本诉与反诉合并审理，依法由审判员胡斌适用简易程序于2014年6月8日公开开庭进行了审理，原告法定代表人温燕、原告委托代理人黄伟东、被告法定代表人李红、被告委托代理人沈逸、徐晓冬到庭参加诉讼。后本案依法组成合议庭，于2014年10月24日公开开庭进行了审理，原告法定代表人温燕、原告委托代理人黄伟东、被告法定代表人李红、被告委托代理人沈逸、徐晓冬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告舍利公司本诉诉称：原、被告于2014年1月6日签订《彩钢板复新合同》，约定由舍利公司为宇宏公司的厂房A车间屋面的彩钢板、天沟、侧板进行修复翻新作业，此工程于2014年1月15日前竣工。宇宏公司在验收完毕后，指派后勤部相关人员对工程量予以确认，工程款总额为322495元（施工面积为8947平方米，每平方米35元，计313145元，另有垃圾清理费400元，为宇宏公司另一车间反面进行清理产生8950元）。宇宏公司于2014年1月26日以承兑汇票方式支付原告工程款200000元，余款122495元口头承诺于农历年后支付，后宇宏公司以种种理由拒绝支付工程余款122495元，故起诉要求宇宏公司支付工程款122495元，并支付逾期付款违约金61247.50元（合同约定逾期付款违约金为每天5‰，自2014年1月26日计算至2014年5月6日）。
本案在审理过程中，舍利公司撤回要求宇宏公司支付逾期付款违约金61247.50元的本诉请求。
被告宇宏公司对本诉辩称：1、舍利公司施工完成后，未能通过双方的验收，宇宏公司对工程的质量没有确认，舍利公司的施工达不到其产品推荐书承诺的质量要求与标准，存在彩钢板生锈、漏雨等情况；2、本案总的工程量宇宏公司并未确认；3、舍利公司主张的逾期付款违约金缺乏依据，其标准为每天5‰，明显过高；4、本案中，舍利公司涉嫌价格欺诈，舍利公司向宇宏公司承诺工程单价与宇宏公司隔壁的江苏新凯盛企业发展有限公司（以下简称新凯盛公司）的单价相同，而事后宇宏公司发现隔壁新凯盛公司的单价为每平方米25元，而原、被告的合同单价却为每平方米35元。
综上，被告认为舍利公司的本诉请求缺乏事实与法律依据，请求法院予以驳回。
被告宇宏公司据于上述理由反诉要求解除原、被告于2014年1月6日签订的《彩钢板复新合同》，并要求舍利公司返还已付工程款200000元。
原告舍利公司对反诉辩称：舍利公司按照合同约定完成全部施工，达到合同约定的质量标准，不存在任何违约情形，故要求驳回宇宏公司的反诉请求。
经审理查明：2014年1月6日，原、被告签订《彩钢板复新合同》1份，约定由舍利公司为宇宏公司的A车间屋顶上面、天沟、侧板的彩钢板进行复新，承包方式为双包，单价为每平方米35元（具体按实际施工的展开面积计算）。合同另约定宇宏公司应在舍利公司交货安装完毕后15日内对工程质量进行验收，逾期视为验收合格。验收前双方应保护好施工现场，验收不合格，宇宏公司有权要求舍利公司进行返工，验收合格后7天内宇宏公司付清全部工程款，宇宏公司拖延付款一天，支付舍利公司每天工程造价5‰的违约金，质量保证期间为5年，5年内如有漏雨问题，舍利公司随叫随到。合同签订后，舍利公司依约进行施工（大致施工内容为先除尘、除污、除锈后，再喷涂防护涂层2遍，其中除尘、除污、除锈工作在双方签订合同之前就已开始）并于2014年1月15日左右完工。2014年1月26日，宇宏公司支付舍利公司工程款200000元，余款未能结清，故舍利公司诉讼来院。
以上事实，有舍利公司提交的《彩钢板复新合同》1份，本院庭审笔录在卷予以佐证。
本案在审理过程中，经本院组织原、被告实地现场测量，原、被告确认实际施工面积为8985.47平方米（大于原告主张的8947平方米）。
本院认为原、被告签订的《彩钢板复新合同》依法成立并生效，舍利公司在合同签订后已依约履行自已的义务，宇宏公司应当按照合同约定支付原告工程款。扣除宇宏公司已支付的工程款200000元，宇宏公司尚应支付舍利公司工程款113145元（8947×35－200000）。舍利公司认为尚有垃圾清运费400元、并为宇宏公司另一车间反面进行清理的意见无充分证据证明，本院不予采信。关于宇宏公司提出的舍利公司施工的彩钢板存在生锈、漏雨的意见未有充分证据证明，本院现场勘查后也未发现有漏雨情况或明显的生锈情况，故本院对宇宏公司的意见也不予采信。同时，按照《彩钢板复新合同》约定，宇宏公司应在舍利公司施工完毕后15日内对工程质量进行验收，逾期视为合格，考虑本案并非完全严格意义上的建设工程，本案中未有证据证明宇宏公司曾向舍利公司提出过质量异议或验收不合格，故本案应视为已验收合格，故即使确有漏雨或小块生锈的情况，也应纳入质量保证范围，宇宏公司可另行要求舍利公司进行修复，在舍利公司已履行合同主要义务的情况下，宇宏公司不能据此抗辩工程余款的支付。宇宏公司认为舍利公司涉嫌价格欺诈的意见，本院认为宇宏公司陈述的舍利公司承诺与新凯盛公司的修复单价相同的意见并无证据证明，本院不予采信，同时，原、被告均为理性的商人，本院有理由相信宇宏公司是在作了合理判断以后才与舍利公司签订本案所涉单价每平方米35元的合同，故本院对宇宏公司的意见不予采纳，且本案中宇宏公司也未以显失公平或重大误解为由主张撤销合同。
综上，舍利公司本诉要求宇宏公司支付工程款122495元的诉讼请求，其中113145元本院予以支持，其余部分本院不予支持。宇宏公司要求解除合同并返还已付工程款的反诉请求明显不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）江苏宇宏纺织品印花有限公司于本判决生效后十日内给付原告（反诉被告）苏州市舍利彩钢复新工程有限公司工程款113145元。（如采用转账方式支付，请汇入原告（反诉被告）苏州市舍利彩钢复新工程有限公司指定账号；或汇入常熟市人民法院，开户行：中信银行常熟东南经济开发区支行，账号：73×××17。）
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二、驳回原告（反诉被告）苏州市舍利彩钢复新工程有限公司的其余本诉请求。
三、驳回被告（反诉原告）江苏宇宏纺织品印花有限公司的反诉请求。
本诉案件受理费3975元，由原告（反诉被告）苏州市舍利彩钢复新工程有限公司负担1412元，由被告（反诉原告）江苏宇宏纺织品印花有限公司负担2563元。［原告（反诉被告）同意其预交案件受理费中的剩余部分2563元由被告（反诉原告）向其直接支付，本院不再退还，由被告（反诉原告）在本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）支付］。反诉案件受理费元减半收取2525元由被告（反诉原告）江苏宇宏纺织品印花有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。（户名：苏州市中级人民法院，开户行：农业银行苏州工业园区支行营业部，账号：10×××99）
审 判 长 胡 斌
人民陪审员 张丽云
人民陪审员 赵 英
二〇一四年十一月三日
书 记 员 陈晓娜