济南市槐荫区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁0104民初65号
原告济南三虎建材有限责任公司，住所地济南市。
法定代表人杨丽，总经理。
委托代理人王海明，男，1981年3月18日出生，汉族，该公司法务人员，户籍所在地山东省安丘市，现住济南市槐荫区南辛庄中街南巷8号5号楼2单元702号。
被告山东交运房地产开发有限公司，住所地济南市。
法定代表人陈重阳，总经理。
第三人中天建设集团有限公司山东分公司，住所地济南市。
代表人龚卢江，经理。
委托代理人张爱杰，男，1988年10月4日出生，汉族，该公司法务专员，户籍所在地山东省临沂市，现住济南市。
原告济南三虎建材有限责任公司（以下简称三虎建材）诉被告山东交运房地产开发有限公司（以下简称交运开发）、第三人中天建设集团有限公司山东分公司（以下简称中天山东分公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年1月5日立案受理。因被告交运开发下落不明，本院向其公告送达了起诉书副本、开庭传票等诉讼文书。本院依法组成合议庭，于2016年5月3日公开开庭进行了审理。原告三虎建材的委托代理人王海明，第三人中天山东分公司的委托代理人张爱杰到庭参加诉讼，被告交运开发经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告三虎建材诉称：2011年5月26日，原告与第三人签订济南市预拌混凝土买卖合同，合同对工程概况、双方权利义务都进行了明确的约定，合同签订后，原告依照合同约定进行了供货。由于付款方未按照合同约定进行付款，原告停止供货。2013年4月26日，原告、被告及第三人签订凤凰大厦混凝土供应补充协议书，对前期欠款的处理、复工后材料款的支付及违约责任等都作了明确的约定。协议签订后，原告依据该协议履行了供货义务，被告却未按照约定的时间付款，截止今日尚欠原告砼款1462810.50元。此前原告与被告进行了多次沟通催要，被告均以种种理由推脱，为维护原告的合法权益，诉请判令被告：一、支付欠款1462810.50元；二、以上述欠款为基数按照同期同类人民银行贷款利率向原告支付自2014年11月19日起至判决生效之日止的经济损失；三、支付违约金73000元；四、承担诉讼费用。
原告三虎建材在本案审理中说明列第三人中天山东分公司参加诉讼的目的是为查明事实，不要求其承担责任。
被告交运开发未答辩。
第三人中天山东分公司述称：虽然原告不要求我们承担责任，但我方还是要核实具体的账目、签收人员等情况。
经审理查明，2011年5月26日，原告三虎建材作为卖方（乙方）与作为买方（甲方）的第三人中天山东分公司签订《济南市预拌混凝土买卖合同》，合同中写明建设单位为被告交运开发，第三人中天山东分公司为施工单位，工程名称为济南西客站客运枢纽商业配套工程凤凰大厦，混凝土总需求量为40000立方。合同中对混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、供货数量及质量的验收确认等事项进行了约定。合同签订后，原告三虎建材按约供应混凝土。2013年4月26日，原告三虎建材（丙方）与被告交运开发（甲方）、第三人中天山东分公司（乙方）又签订《凤凰大厦项目混凝土供应补充协议书》，约定：一、前期余欠的混凝土材料款的处理：前期余欠的混凝土材料款经甲、乙初步确认为3694675元（叁佰陆拾玖万肆仟陆佰柒拾伍元整），经三方协商，一致同意，此款项由甲方作为代付工程款付款负责偿还，具体的偿还时间和金额为2013年4月份（即开工前）支付丙方壹佰万元整，5月份支付壹佰万元整，6月份支付陆拾万元整，7月份支付陆拾万元整，8月份将上述金额的剩余款项全部付清。此款项在工程竣工乙方结算中扣除。另：丙方应提供已付300万混凝土材料款的发票给乙方。二、复工后混凝土材料款支付方式：复工后，丙方按乙方的需求保质保量保时供应混凝土，混凝土（混凝土量需乙方确认）款按丙方实际到乙方凤凰大厦项目的混凝土数量每月结算一次。每次付已供货款的70%，余款待项目完工，混凝土全部完成供应后90天内全部结清。款项由甲方直接支付给丙方，由丙方出具收款收据经乙方确认后给甲方，在混凝土供应完毕后丙方出具所供混凝土的材料发票给乙方。乙方同意甲方直接支付给丙方的混凝土材料款在工程最终结算时抵扣。三、复工后混凝土价格。参照原乙、丙双方签订的商品混凝土购销合同。四、违约责任：甲、丙约定的付款期限，如有任何一次超过付款期限七日，按应付款的5%支付违约金。五、施工期间按照国家和地方最新颁布的政策性文件及标准执行。六、甲乙双方原签订的复工协议按每层支付工程进度款壹佰贰拾万元，现每层扣除壹拾万元作为混凝土材料款由甲方支付给丙方。乙方同意甲方每层支付给乙方壹佰壹拾万元工程进度款。本协议未涉及的其他事项，均按原乙、丙双方共同签订的混凝土供应合同执行。该补充协议签订后，原告三虎建材继续供应混凝土。其在本案审理中提供2013年5月8日、6月14日、7月8日、8月6日、9月6日、10月15日、12月4日、12月13日、2014年1月2日、9月23日的结算书或对账单，分别载明砼造价为224001元、451730元、720439元、495764.50元、518196元、775224.50元、796769.50元、641607元、144298元、39548元，合计为4807577.50元。原告三虎建材主张扣除已付款外，尚欠款项为1462810.50元。第三人中天山东分公司对原告三虎建材提供的以上合同、补充协议及结算书、对账单质证无异议。
以上事实有原告三虎建材提供2011年5月26日《济南市预拌混凝土买卖合同》，2013年4月26日《凤凰大厦项目混凝土供应补充协议书》，2013年5月8日、6月14日、7月8日、8月6日、9月6日、10月15日、12月4日、12月13日、2014年1月2日、9月23日的结算书或对账单及双方当事人的陈述为凭。
本院认为，原告三虎建材在本案审理中提供了2011年5月26日签订的《济南市预拌混凝土买卖合同》及2013年4月26日签订的《凤凰大厦项目混凝土供应补充协议书》，以上合同或协议系各方当事人的真实意思表示，合同及协议的内容不违反法律及行政法规的强制性规定，均为有效。按补充协议的约定，原告三虎建材供应混凝土，被告交运开发应当结算款项，并应在全部完成供应后90天内结清全部款项。现依原告三虎建材在本案审理中提供的结算书或对账单，显示其供应混凝土的总款项为4807577.50元，其又主张扣除已付款外，尚欠款项为1462810.50元。因被告交运开发未到庭，亦未对原告三虎建材主张的尚欠款项提出相反意见，故本院对原告三虎建材的以上相应主张及该部分诉讼请求予以采信和支持。原告三虎建材另要求被告交运开发承担欠款利息并支付违约金，其中违约金的内容在补充协议中有明确约定，原告三虎建材的该项诉讼请求有事实依据及法律根据，本院对其该项诉讼请求予以支持。因违约金本身具有补偿经济损失的作用，原告三虎建材在已要求被告交运开发支付违约金的情形下又要求其承担欠款利息，存在重复要求的情形，本院对原告三虎建材的该项诉讼请求不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告山东交运房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告济南三虎建材有限责任公司支付混凝土款1462810.50元；
二、被告山东交运房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告济南三虎建材有限责任公司支付违约金73000元；
三、驳回原告济南三虎建材有限责任公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费18722元，原告济南三虎建材有限责任公司负担722元，被告山东交运房地产开发有限公司负担18000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审 判 长 杨春疆
人民陪审员 付玉俊
人民陪审员 刘 艳
二〇一六年五月六日
书 记 员 刘 微