浙江省奉化市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）甬奉溪商初字第229号
原告：宁波某某食品有限公司。
法定代理人：曾某某。
委托代理人：李某。
委托代理人：周某。
被告：江苏某某科技有限公司。
法定代表人：朱某某。
委托代理人：朱某。
原告宁波某某食品有限公司为与被告江苏某某科技有限公司合同纠纷一案，于2015年10月8日向本院起诉，本院于当日立案受理后，依法由审判员王华华适用简易程序于2015年11月16日公开开庭审理了本案。原告宁波某某食品有限公司的委托代理人李某、被告江苏某某科技有限公司的委托代理人朱某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告宁波某某食品有限公司起诉称：2015年2月5日，原、被告签订了一份《宁波某某食品有限公司食用级精制油生产线项目合同》，约定原告的食用级精制油生产线项目工程由被告负责制作、安装、调试，被告应于2015年4月20日前完成安装、保温等工作，被告调试后经原告合格后交付所有设备。合同还约定，若因被告原因导致未按约定日期完成相关任务，延期一至十日，被告需每延期一日承担合同金额千分之一的违约金，延期十天以上，被告需每延期一日承担合同金额千分之三的违约金，原告有权根据被告的违约情况单方解除合同，被告需无条件退还合同价款并赔偿原告损失、支付违约金。合同价款170万元，原告按工程进度支付。合同签订后，原告按约支付了相应款项，但被告一直未能完成安装、保温等工作，也未通知原告进行调试。2015年8月13日，被告向原告出具承诺书一份，承诺在2015年8月30日前完成设备的安装、调试，达到合同约定的验收标准；若被告未能在2015年8月30日前完成设备的安装、调试，被告同意设备按现状归原告，放弃其余设备款。另在已收款项中退还10万元作为对原告的补偿。到期后，被告未能履行相关义务，原告于2015年9月11日书面通知被告解除双方签订的合同，并要求其承担相应义务，但被告未能履行。为此，向法院起诉请求：一、确认原、被告于2015年2月5日签订的《宁波某某食品有限公司食用级精制鱼油生产线项目合同》自2015年9月11日起解除；二、判令被告退还货款10万元；三、判令被告支付相应的违约金66.3万元（自2015年5月1日起以170万元为本金，按每日3‰计算至2015年9月10日止）。
被告江苏某某科技有限公司答辩称：合同签订后原告只支付了50万元，其余的款项原告没有直接付给被告，而是付给设备生产厂商。因此，是原告先违反了合同规定。8月13日作出承诺书前，被告已经派人到原告处进行重新安装调试，后来是因为根据原告的要求对设备的布局和操作合理性进行重新安装，所以才在时间上拖延了几天，该设备目前已经正常运行，故被告已经完成合同上约定的义务。另外，原告主张的违约金已经超过法律标准，请求予以适当调整。
原告宁波某某食品有限公司在举证期限内提供下列证据材料：
1.《宁波某某食品有限公司食用级精制鱼油生产线项目合同》一份，用以证明原、被告之间有合作关系，且就安装、调试、违约责任等相关事宜有明确约定的事实；
2.承诺书、快递凭证各一份，用以证明被告于2015年8月13日向原告作出相应承诺的事实，并确认原告已经支付货款1121580.4的事实。
3.通知函、快递凭证各一份，用以证明原告已书面通知被告履行相应义务的事实。
对原告提供的证据，被告的质证意见及本院认证如下：被告对证据1、3无异议，本院予以确认。被告对证据2的真实性无异议，但认为原告向被告支付了50万元货款，剩余款项是原告支付给其他设备厂商的钱。本院认为，被告对该证据真实性无异议，本院确认该证据作为认定本案相关事实的依据。
被告江苏某某科技有限公司未向本院提供证据。
经审理，本院认定事实如下：2015年2月5日，原、被告签订了一份《宁波某某食品有限公司食用级精制油生产线项目合同》，约定原告的食用级精制油生产线项目工程由被告负责制作、安装、调试。合同对工程进度作了明确约定，即被告应于2015年4月20日前完成安装、保温等工作，原告在2015年5月1日前准备好调试所需的材料、工人，被告调试后经原告验收合格后交付所有设备。合同还约定，若因被告原因导致未按约定日期完成相关任务，延期一至十日，被告需每延期一日承担合同金额千分之一的违约金，延期十天以上，被告需每延期一日承担合同金额千分之三的违约金，原告有权根据被告的违约情况单方解除合同，被告需无条件退还合同价款并赔偿原告损失、支付违约金。合同价款170万元，在签订后支付定金30万元，设备到原告厂区后支付20万元，验收合格后支付105万元，剩余15万元作为项目保证金。合同签订后，原告按约支付了50万元，但被告一直未能完成安装、保温等工作，也未通知原告进行调试。2015年8月13日，被告向原告出具承诺书一份，承诺在2015年8月30日前完成设备的安装、调试，达到合同约定的验收标准，被告同意原告所产生的采购支出621580.4元在合同价款中扣除，余款在原告调试合格后十日内支付。若被告未能在2015年8月30日前完成设备的安装、调试，被告同意设备按现状归原告，放弃其余设备款，另在已收款项中退还10万元作为对原告的补偿。到期后，被告未能履行相关义务，致调试合格未能完成。原告于2015年9月11日书面通知被告履行相关义务，但被告未能履行。
本院认为：原、被告签订的《宁波某某食品有限公司食用级精制鱼油生产线项目合同》系双方真实意思表示，内容没有违反法律、法规的规定，双方应按合同约定履行各自的权利、义务。现被告未能按承诺书约定在2015年8月30日前完成设备的安装、调试，已构成违约。原告有权解除双方签订的合同，并要求被告按照合同和承诺书约定承担违约责任。因原告同意被告安装、调试期限延期至2015年8月30日，故被告承担违约金的计算期限应从2015年8月31日起，违约金数额应予减少，经计算为56100元（5100元／天×11天）。被告主张原告先违约及已完成合同约定义务的事实，因未提供相应证据，本院不予采信。为此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、确认原告宁波某某食品有限公司与被告江苏某某科技有限公司于2015年2月5日签订的《宁波某某食品有限公司食用级精制鱼油生产线项目合同》自2015年9月11日起解除；
二、被告江苏某某科技有限公司应在本判决生效后
十日内退还原告宁波某某食品有限公司货款100000元；
三、被告江苏某某科技有限公司应在本判决生效后
十日内支付原告宁波某某食品有限公司违约金56100元；
四、驳回原告宁波某某食品有限公司其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。
案件受理费11430元，减半收取5715元，保全费1120元，合计6835元，由原告承担4546元，被告承担2289元
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。在递交上诉状之日起七日内凭判决书到宁波市中级人民法院立案室预交上诉案件受理费；如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，帐号为37×××92，开户银行为宁波市中国银行营业部。如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理。
审判员 王华华
二〇一五年十二月四日
书记员 殷孩景
附：一、本判决依据的法律条文
1．《中华人民共和国合同法》：
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
二、申请执行的规定
1.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
2.最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第18条：
人民法院受理执行案件应当符合下列条件：（1）申请或移送执行的法律文书已经生效；（2）申请执行人是生效法律文书确定的权利人或其继承人、权利承受人；（3）申请执行人在法定期限内提出申请；（4）申请执行的法律文书有给付内容，且执行标的和被执行人明确；（5）义务人在生效法律文书确定的期限内未履行义务；（6）属于受申请执行的人民法院管辖。人民法院对符合上述条件的申请，应当在七日内予以立案；不符合上述条件之一的，应当在七日内裁定不予受理。
3.《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》：
第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。
申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
第三十条查封、扣押、冻结期限届满，人民法院未办理延期手续的，查封、扣押、冻结的效力消灭。
查封、扣押、冻结的财产已经被执行拍卖、变卖或者抵债的，查封、扣押、冻结的效力消灭。