太原市万柏林区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）晋0109民初2285号
原告：湖南地生工业设备有限公司，住所地湖南省。
法定代表人：唐振宇，董事长。
委托诉讼代理人：张志仁，男，1957年2月21日出生，该单位太原办事处主任，住太原市。
委托诉讼代理人：胡皓，男，1969年9月5日出生，该单位行政总监，住湖南省岳阳市湘阴县。
被告：河南中州起重集团有限公司，住所地河南省新乡市长垣县位庄镇工业区。
法定代表人徐书闯，董事长。
委托诉讼代理人许国臣，河南李彤律师事务所律师。
原告湖南地生工业设备有限公司与被告河南中州起重集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年9月9日立案受理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人张志仁、胡皓、被告的委托诉讼代理人许国臣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令原、被告双方解除合同关系；2、判令被告退还我公司多付出的款项和质量保证金135800元（其中多付出的款项122800元，质量保证金13000元）；3、判令被告赔偿给用户造成的直接经济损失310000元；4、判令被告支付合同违约金159500元；5、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2013年4月原告取得了太原市万柏林区地方税务局千峰南路地下停车场设备采购安装工程项目，并于2013年7月15日与被告签订了《千峰南路地下停车场机械式停车设备销售安装合同》将上述工程转包给被告。合同约定被告与原告向税务局地下停车库供货安装38个机械车位。其中升降横移停车设备20个车位，单价13000元，计260000元；智能无避让设备9套（18个车位），单价42000元，计378000元。合同总价638000元。工期从被告收到原告预付款之日起，60天内安装调试完毕。按照合同约定于2013年7月19日给被告账号电子汇入191400元预付款。被告应当在2013年9月18日之前安装调试完毕。由于被告不按照合同规定的工期交付用户（税务局）使用，致使税务局和职工的车辆有车库不能停。从2013年国庆节以后，停在税务局大门旁边和路边的车辆，每天都被交警贴罚单（每天至少有10辆车被交警贴罚单），职工因此经常找领导的麻烦。税务局实在没有停车的地方，只好花费每年31万元的价格与税务局旁边的万柏林区新庄村民赵丽伟签订了停车场地建设租赁合同，用于停放税务局和职工的车辆。按照太原市物价局网上公布的近似地段停车收费标准：每小时5元，每天最高限价50元计算：应当交付的38个机械车位，每天停车费是：38车位X50元=1900元。按照税务局每年实际损失31万元停车场地租赁费计算：每天停车费是：31万元/365天=849.32元（这个数额低于物价局停车场收费标准的数额）。对于给税务局造成不能停车这一损失，税务局一直要求原告赔偿。原告也多次与税务局进行协商，税务局的最低要求是：赔偿31万元。我公司也曾把这个赔偿转达给了被告。被告认为赔偿是我公司的义务，与他们无关。原、被告双方合同规定：甲方在客户享有的所有权益，全部转让给乙方享有。按照权利义务对等的原则，对于给税务机关造成的不能按期交付使用，产生的停车场建设租赁实际损失768634.6元，所以31万元的赔偿费用应当由被告进行支付。被告既没有按照合同规定的工期履行安装验收等义务，也没有按照合同规定的产品型号、规格进行供货，属于严重的违约。按照合同中规定：违约责任每逾期一天，支付合同总价千分之十的违约金和违约金不能超过合同总价的25%计算：被告应当支付违约金：159500元。
被告辩称，被告与原告签订合同后，被告已如实履行了合同，并经验收合格。由于原告未支付被告相关的合同款项，基于这种不安因素，被告未履行后续合同，故因原告违约在先，被告才未履行后续合同。被告与原告签订的合同并没有造成原告在起诉状中所诉的经济损失，因为相关设备第三方税务局已经在使用中，没有造成损失，故原告的起诉没有事实和法律依据，请求法庭驳回原告诉求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。被告认为千峰南路地下停车场机械式停车场设备销售安装合同之补充协议一、二，原告代理人在上边签字并加盖公章，系原告自主行为，并没有被告任何胁迫，应认定为真实有效。原告认为是被告强迫原告签订的，张志仁表述该所签的字是”不同意”三个字，并不是其姓名（张志仁）。本院认为该两份协议虽以原、被告名义签订，并有双方代表签字，但综合本案情况能够认定上述补充协议是被告以不履行合同义务相要挟与原告签定的，故此该两份补充协议的真实性不应予以认定。被告认为税务局证明材料、和解协议、太原市物价局停车收费标准，因没有直接的发票，应视为与原告串通向被告谋求高额赔偿。双方所签订的合同所涉及的车位共38个，有29个车位已可以正常使用，原告按照38个车位要求赔偿，没有事实和法律依据。本院认为原告主张该与税务局达成的赔偿协议，且已经实际扣除了应付原告的货款，应当可以予以认定。被告所举智能无避让设备照片（8份），采购原材料到货单（42份），用以证实被告生产了合同约定设备。原告认为被告所提交的证据均已超过举证期限，属于无效证据。上述证据不能证明照片上的材料就是用于为原告采购生产所用。本院认为由于被告违约未按照合同安装调试原告所购智能无避让设备，被告是否生产了上述设备与认定被告违约，没有因果关系，故此对被告所举证据，本院不应予以认定。
本院认定如下，2013年4月原告取得了太原市万柏林地方税务局千峰南路地下停车场设备采购安装工程项目。2013年7月15日，原、被告双方签定了《千峰南路地下停车场机械式停车设备销售安装合同》。合同约定：由被告向上述税务局地下停车库供货安装38个机械车位。其中升降横移停车设备20个车位，单价13000元，计260000元；智能无避让设备9套（18个车位），单价42000元，计378000元。合同总价638000元。合同签定后7日内，原告付给被告设备总价的30%作为预付款即人民币191400元，同时被告安排设备生产。工期：自本合同签定后，被告收到原告预付款之日起，60天内安装调试完毕。因不可抗力因素或原告原因造成的延误不计算在此工期内。设备全部安装、调试完毕具备使用条件并经原告及监理初步验收合格，申请工程所在地具有国家允许的特种设备质量技术监督机构（特种设备检测中心）出具合格的验测报告后5日内，原告再支付给被告设备总价的35%，即人民币223300元；若原告不按合同规定付款，被告有权将设备设置于保护状态。设备总价的5%，即人民币31900元，作为质量保证金。在免费保修期满后（保质期1年，从质量技术监督机构检验合格之日起算）5日内，原告一次性向被告支付质保金。双方严格按照合同履行义务，每逾期一天都应当向守约方支付合同总价千分之十的违约金，违约金可累计，但不得超过合同总价的百分之二十五。2013年7月19日，原告给被告账号电子汇入191400元预付款。2014年1月，20个升降横移停车设备进入车库。2014年3月27日原告支付给被告人民币191400元。2015年1月15日，山西省特种设备监督检验研究院对升降横移停车设备20个车位进行了检验，并出具了检验报告。2016年7月17日山西省太原市万柏林区地方税务局和原告达成和解协议，言明由于被告极端不负责任和严重违约给山西省太原市万柏林区地方税务局造成了巨大的经济损失，确定由原告赔偿损失31万元整，上述款项从山西省太原市万柏林区地方税务局欠原告的货款中扣除。
本院认为，原、被告签定的合同合法、有效，双方理应遵守。当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力；已经履行的，根据履行情况和合同性质，有权要求赔偿损失。原告于2013年7月19日支付了30%的预付款，被告应当于2013年9月19日将原告所购设备安装调试完毕。但被告仅于2014年1月，将20个升降横移停车设备进入车库，于2015年1月15日，经检验，并出具了检验报告，对于9套（18个车位）智能无避让设备一直未能安装调试，已经违反了合同的约定，本案被告违约致使合同目的不能实现，原告要求解除，本院应予支持。原告要求被告退还预付货款，本院应予支持。原告要求被告赔偿违约金及实际损失，但由于合同双方约定了违约金可累计，但不得超过合同总价的25%的条款，故此原告主张赔偿违约金的诉讼请求，本院应予支持。原告主张赔偿实际损失的诉讼请求，本院不应予支持。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：
一、解除原告湖南地生工业设备有限公司与被告河南中州起重集团有限公司签定的《千峰南路地下停车场机械式停车设备销售安装合同》。
二、由被告河南中州起重集团有限公司于判决生效后10内返还原告湖南地生工业设备有限公司预付款和质量保证金135800元。
三、由被告河南中州起重集团有限公司于判决生效后10内赔偿原告湖南地生工业设备有限公司违约金159500元。
四、驳回原告湖南地生工业设备有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费9853元，由原告湖南地生工业设备有限公司负担5053元，被告河南中州起重集团有限公司负担4800元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于太原市中级人民法院。
审 判 长 白立峰
人民陪审员 张克明
人民陪审员 赵少华
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 颜秉龙