上海市虹口区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）沪0109民初20880号
原告谭念劬，男，1954年9月12日出生，汉族，户籍所在地上海市虹口区。
被告实创家居装饰集团上海装饰有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区浦东南路XXX号XXX幢XXX-XXX层。
法定代表人徐宏禹，该公司总经理。
委托诉讼代理人周丽，上海瑞泽律师事务所律师。
原告谭念劬与被告实创家居装饰集团上海装饰有限公司(以下简称实创公司)装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告谭念劬，被告实创公司的委托诉讼代理人周丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告谭念劬向本院提出诉讼请求，要求被告：
1、支付逾期完工违约金人民币(以下币种均为人民币)5,007.90元；
2、赔偿原告无法使用房屋的损失9,900元；
3、返还多收取的装修费用3,305元；
4、返还浴霸两个；
5、按照《消费者权益保护法》的规定给予原告三倍赔款15,000元；
6、赔偿律师咨询费3,000元。
事实和理由：
原告与被告于2016年3月23日签订《家庭居室装饰装修施工合同》和《补充协议》，由被告对本市长春路XXX号XXX号楼23A(以下简称系争房屋)进行装饰施工，承包方式为包工包料，总价款166,934元，工期90天，自2016年4月11日至2016年7月11日，竣工验收日期2016年8月17日，逾期完工。按《补充协议》规定，逾期完工的，应按合同金额的1‰每工作日进行赔偿，并赔偿原告在外租房的费用。被告在装修过程中，还多收取了原告装修费用3,305元，并有伪造签名、变造阴阳工程单等欺诈和不规范行为，违反《消费者权益保护法》的规定，应向原告返还和赔偿，并支付因此产生的律师咨询费。
审理中，原告撤回要求被告返还浴霸两个的诉讼请求。
原告举证如下：
1、《家庭居室装饰装修施工合同》；
2、《住宅装饰装修服务规范》；
3、《S3系合同补充协议》；
4、《面积证明》；
5、《授权委托书》；
6、《发票》；
7、《现场处理单》；
8、《基材材料配送表》；
9、《装饰工艺单》；
10、《项目变更单》；
11、《专用收据》；
12、《报价单》；
13、《配置清单》；
14、《改造配置协议》；
15、住宿费清单和发票；
16、微信聊天记录。
经质证，被告对住宿费清单和发票不予认可，认为住房的姓名不是原告本人，时间也不对。现场处理单上已经说明延期的责任双方已经了结，被告已经赔付延期费用。对微信聊天记录的真实性有异议。对于其他证据真实性没有异议。
被告实创公司辩称，原告所述逾期完工一节属实，被告已向原告赔付900元，并达成一致意见，原告承诺不再追究。在装修中涉及项目变更，经原告确认后，收取相应费用，并已履行完毕，被告并未多收原告装修费用。原告要求三倍赔款15,000元和赔偿律师咨询费3,000元，均没有任何依据。综上，要求驳回原告的诉讼请求。
被告举证如下：
1、《现场处理单》、谭念劬身份证复印件和银行卡复印件、公司汇款凭证；
2、《授权委托书》；
3、《材料变更单》。
经质证，原告对上述证据的真实性均没有异议。原告确认收到被告支付的900元违约金，同意在其主张的逾期完工违约金中扣除。
本院经审理，认定以下事实：
2016年3月23日，原告(甲方)与被告(乙方)签订《家庭居室装饰装修施工合同》，约定被告对系争房屋进行装饰施工，承包方式为包工包料，总价款166,934元，工期90天，自2016年4月11日至2016年7月11日。该合同第七条中约定：“因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方30元。”同日，双方又签订一份《S3系合同补充协议》，该协议第十条中约定：“工程由于乙方(公司)施工或主材原因导致工程延期时，按照主合同约定，每逾期一日，按合同额1‰/工作日进行赔付(延期赔付涵盖延期涉及的各类损失项目)只有某一项或几项延期的，乙方(公司)对按期完成部分不承担违约责任，因甲方(客户)原因造成的延期，乙方(公司)不承担延期责任。”第十三条中约定：“本协议为主合同(《家庭居室装饰装修施工合同》)的补充协议，当与主合同内容不一致时，以本补充协议为准。”2016年8月17日，双方签署《工程保修单》(《家庭居室装饰装修施工合同》附件七)，确认竣工验收日期和工程交付日期为2016年8月17日。同日，双方另行签订一份《现场处理单》，被告确认延期30天，原告确认“洁具、台盆等材料退款抵尾款，(双方)不追究任何责任”。被告向原告赔付违约金900元(30元/天×30天)。
审理中，原、被告确认，原告实际支付被告工程款170,239元。
上述事实，有原告和被告的陈述，原告提供的《家庭居室装饰装修施工合同》、《S3系合同补充协议》、《现场处理单》等可予佐证，本院予以确认。
本院认为，根据《补充协议》的约定及双方确认的逾期完工的原因，被告赔付给原告的900元违约金符合《补充协议》的约定，原告再要求被告支付违约金，本院不予支持。因被告逾期完工，致使原告无法及时使用系争房屋，造成原告在外租房的损失，被告应予赔付，赔付金额参照系争房屋同地段、相似类型房屋的租金和被告违约情况酌情确定。被告称原告在《现场处理单》中已明确不追究任何责任，但是在《现场处理单》中，并未明确放弃对被告主张逾期完工的违约责任，故被告的主张缺乏依据，本院不予采信。关于多收取的装修费用一节，根据双方的陈述以及在案证据，被告对原先确定的装修内容作出了变更并向原告出具了变更单，原告虽未签名确认，但是按照变更单确定的金额向被告付款，被告按变更单施工完毕，双方均已履行了各自的义务，现原告要求被告返还该装修费用，缺乏依据，本院不予支持。原告要求被告按照《消费者权益保护法》赔偿1.5万元，以及要求被告赔偿律师咨询费等，均缺乏依据，本院不予支持。原告撤回要求被告返还浴霸两个的诉讼请求，于法不悖，可予准许。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十四条第一款、第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告实创家居装饰集团上海装饰有限公司于本判决生效之日起十日内，赔偿原告谭念劬6,000元；
二、驳回原告其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费637.82元，减半收取318.91元，由原告负担191.35元，被告负担127.56元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审判员 陶 勇
二〇一六年十二月二十一日
书记员 王梦熊
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
……
二、《中华人民共和国民事诉讼法》
第十三条……
当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。
三、《最高人民法院关于适用%26lt;中华人民共和国民事诉讼法%26gt;的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。