广东省河源市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）粤16民终170号
上诉人（被告、反诉原告）：河源市永恒置业发展有限公司。住所地广东省河源市高新技术开发区科八路南边沿江路西边（综合楼）*楼。
法定代表人：林溪。
委托诉讼代理人：曾锦，国信信扬（河源）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：谢科苞，国信信扬（河源）律师事务所实习律师。
被上诉人（原告、反诉被告)：彭雪梅，女，汉族，1990年8月21日出生，住四川省仁寿县。
被上诉人（原告、反诉被告)：刘盼，男，汉族，1989年2月8日出生，住湖北省沙洋县。
共同委托诉讼代理人：罗金，广东林德律师事务所律师。
上诉人河源市永恒置业发展有限公司因与被上诉人彭雪梅、刘盼商品房销售合同纠纷一案，不服广东省河源市源城区人民法院（2016）粤1602民初1227号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年3月28日立案后，经双方当事人同意，二审期间没有出现新的事实、证据和理由，依法组成合议庭书面审理了本案。现已审理终结。
上诉人河源市永恒置业发展有限公司上诉请求：1、撤销原审判决；2、解除双方签订的《广东省商品房买卖合同》；3、被上诉人向上诉人支付违约金7097.5元(按未付购房款10％计付)；4、本案原审诉讼费、原审反诉费，二审上诉费、鉴定费等诉讼相关费用由被上诉人承担。主要事实和理由：（一）基于被上诉人的违约行为已导致合同确不能履行的情况下，原审法院仍判定合同继续履行，属事实认定错误。1、被上诉人未按合同约定时间支付首付款及办妥银行按揭手续，已构成实际违约。被上诉人支付了340590元购房款，仍有余款70957元未支付，可知其在支付部分首付金额后，便停止了依照合同约定履行分期付款的合同义务，已经构成事实违约。被上诉人的违约行为，致使合同签订目的已无法实现，合同现已无继续履行之可能。2、上诉人未按合同约定时间交房，是依法行使同时履行抗辩权，不构成违约。3、上诉人作为守约方，依照合同约定及法律规定都享有合同解除权。（二）被上诉人并非上诉人作出承诺的适格主体，原审法院以上诉人作出的承诺为由，豁免被上诉人的违约责任，属于严重的事实认定错误。《2015年1月11日开发商承诺书》是针对已经签名的14名业主，并不包括被上诉人。（三）原审法院认定上诉人申请鉴定的事实与本案无关联，且让上诉人承担举证不能的不利后果，属于严重的事实认定错误和法律适用错误。1、上诉人就本案两项关键事实申请鉴定，原审法院接受上诉人申请后依法委托鉴定，在被上诉人拒绝对原件进行毁损性鉴定的情况下，又就鉴定结论作出与本案处理没有直接关联的定论，原审法院在认定事实方面，存在自相矛盾的情形。2、原审法院在司法鉴定结论已作出倾向认为“曹雄”签名笔迹不一致的情况下，依旧确认该承诺书的真实性，同时认为该瑕疵不影响上诉人对业主作出承诺的真实意思表示，并基于此认为上诉人申请鉴定的事实与本案处理没有直接关联。原审法院对于上述事实认定存在重大错误，直接影响了本案的处理和责任承担。3、因被上诉人不同意对原件做毁损性鉴定，是导致本案关键事实无法通过鉴定方式予以确定的直接原因，原审法院就本案举证不能的事实，让作为申请鉴定方的上诉人承担举证不能的法律后果，属于法律适用错误。（四）上诉人因公司管理不善，正历经债权债务重组阶段，因本案的错误判决导致扩大债务的承担范围，将侵害其他债权人的合法权益。
被上诉人彭雪梅、刘盼辩称，1、《2015年1月11日开发商承诺书》可以作为认定答辩人不构成违约的依据。首先，《2015年1月11日开发商承诺书》系上诉人真实意思表示，不存在胁迫情形；其次，《2015年1月11日开发商承诺书》合法有效，不存在违反法律规定的情形；最后，《2015年1月11日开发商承诺书》系上诉人对众业主的承诺，而不仅是上诉人上诉称14名业主的承诺。2、根据法律规定，答辩人不构成违约。
彭雪梅、刘盼向一审法院起诉请求：1、被告继续履行与原告彭雪梅、刘盼在2013年11月19日签订的《广东省商品房买卖合同》；2、被告支付逾期交房的违约金（以已付房款340590元为基数按每日万分之三从2014年9月1日起计至实际交房之日止）；3、被告承担本案全部诉讼费用。
河源市永恒置业发展有限公司向一审法院反诉请求：1、解除原告彭雪梅、刘盼与被告签订的《广东省商品房买卖合同》；2、原告彭雪梅、刘盼向被告支付逾期付款的违约金7097.5元（按未付购房款的10%计）；3、反诉费用由原告彭雪梅、刘盼承担。
一审法院认定事实：2013年11月16日，原告彭雪梅、刘盼与被告签订了《广东省商品房买卖合同》，其中约定：1、原告彭雪梅、刘盼购买被告开发的位于河源市高新区科技大道北边、滨江大道东边东江御城1#楼A座1701房，房屋价款为411565元；2、付款方式为签订合同时原告彭雪梅、刘盼支付123565元，余款288000元在签订合同的7日内，按被告要求办妥银行按揭手续；3、原告彭雪梅、刘盼若逾期付款超过60日，被告有权解除合同，原告彭雪梅、刘盼应按累计应付款的10%支付违约金；4、被告应于2014年8月31日前将涉案房屋交付给原告彭雪梅、刘盼使用；5、被告若逾期交房超过60日，原告彭雪梅、刘盼要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的交付房屋期限的第二天起至实际交付之日止，被告应按日向原告彭雪梅、刘盼支付已交付房价款的万分之三的违约金。
同日，原告彭雪梅、刘盼与被告签订了《东江御城首付分期补充协议》，其中约定：1、原告彭雪梅、刘盼向被告购买东江御城1栋A座1701号房，购房价款为411565元，该房屋的首付款为123565元，银行按揭款为288000元；2、双方约定原告彭雪梅、刘盼在认购房屋时缴纳10000元的定金，首付余款113565元分8期支付给被告，具体时间为：第一期于2013年11月16日前支付14200元、第二期于2014年2月16日前支付14195元；第三期于2014年5月16日前支付14195元；第四期于2014年8月16日前支付14195元；第五期于2014年11月16日前支付14195元；第六期于2015年2月16日前支付14195元；第七期于2015年5月16日前支付14195元；第八期于2015年8月16日前支付14195元；3、若原告彭雪梅、刘盼未按协议约定的日期付款，则每逾期一日按该房产首付款未付清部分的千分之五向被告支付违约金。
在案件审理过程中，经原、被告双方确认，原告彭雪梅、刘盼先后向被告支付了共计340590元的购房款，仍有余款70975元未支付。
因被告没有按合同约定于2014年8月31日前将涉案房屋交付给原告彭雪梅、刘盼使用，双方引起纠纷，原告彭雪梅、刘盼遂向本院提起诉讼。被告随之提起反诉，并辩称被告没有按约交付房屋的原因是原告彭雪梅、刘盼没有按合同约定支付购房款。原告彭雪梅、刘盼则提供了《2015年1月11日开发商承诺书》、《延迟交房通知书》，主张被告向包括原告刘盼在内的数十位业主出具的《2015年1月11日开发商承诺书》中表明业主从2015年1月11日起暂停支付未付清的首付分期款，业主无需承担任何违约责任；2015年4月30日交房时，被告按合同结算2014年8月31日至2015年4月30日期间延期交房产生的违约金，该违约金可以从业主未交清的首付款中抵扣。被告对原告彭雪梅、刘盼提供的《2015年1月11日开发商承诺书》的真实性表示异议，并在同为系列案的另一案中[（2016）粤1602民初1224号：原告石社兰、肖军云诉被告河源市永恒置业发展有限公司商品房销售合同纠纷]提出申请，要求对承诺书中的“曹雄”签名的真实性（当时被告的法定代表人为曹雄）、“河源市永恒置业发展有限公司”印章的真实性进行鉴定，对承诺书中的“39人签名”的形成时间、“河源市永恒置业发展有限公司”印章的形成时间进行鉴定。根据被告的申请，法院依法委托广东华生司法鉴定中心进行鉴定。由于该鉴定中心无法对《2015年1月11日开发商承诺书》的“39人签名”的形成时间、“河源市永恒置业发展有限公司”印章的形成时间进行无损鉴定，其于2017年2月27日向法院出具《工作联系函》，对该委托事项不予受理。广东华生司法鉴定中心对“曹雄”签名的真实性、“河源市永恒置业发展有限公司”印章的真实性进行鉴定，并于2017年5月15日作出《鉴定意见书》，鉴定意见为：1、送检《2015年1月11日开发商承诺书》上开发商签名处的“河源市永恒置业发展有限公司”印文与提供的同名样本印文是同一枚印章盖印形成；2、倾向认为送检《2015年1月11日开发商承诺书》上开发商签名处的“曹雄”签名与提供的“曹雄”样本笔迹不是同一人所写。
一审法院认为，原告彭雪梅、刘盼与被告签订的《广东省商品房买卖合同》，是双方的真实意思表示，不违反法律的规定，应合法有效，对双方当事人均有约束力。根据合同的约定，被告应于2014年8月31日前将涉案房屋交付给原告彭雪梅、刘盼使用。但是，被告没有按约交付房屋，已构成违约。现原告彭雪梅、刘盼请求继续履行双方签订的《广东省商品房买卖合同》，被告按合同约定支付逾期交房的违约金，符合法律规定，法院予以支持。违约金应以原告彭雪梅、刘盼已经支付的购房款340590元为基数按每日万分之三从2014年9月1日起计付至被告实际交付房屋之日止。
关于被告的抗辩理由，被告没有交付房屋的原因在于原告彭雪梅、刘盼未按合同约定支付购房款。被告向包括原告刘盼在内的数十位业主出具的《2015年1月11日开发商承诺书》，已经明确业主暂停支付未付清的首付分期款，业主无需承担任何违约责任。因此，原告彭雪梅、刘盼不存在违约行为。虽然被告对该份承诺书的真实性表示异议并提出鉴定，但经本院依法委托的广东华生司法鉴定中心的鉴定意见，送检《2015年1月11日开发商承诺书》上开发商签名处的“河源市永恒置业发展有限公司”印文与提供的同名样本印文是同一枚印章盖印形成。法院对该鉴定中心的上述鉴定意见予以采纳。根据被告向业主作出的承诺书可以证明，由于被告无法按照合同约定向原告交付房屋，被告向业主承诺“2015年1月11日即日起业主暂停支付未付清的首付分期款，业主无需承担任何违约责任”。故原告彭雪梅、刘盼没有按合同约定支付剩余的购房款70975元，是经过被告同意的，并不构成违约。被告辩称原告彭雪梅、刘盼未按约定支付购房款构成违约，才未交付涉案房屋，该抗辩意见与客观事实不相符，不予支持。
被告在申请鉴定时还要求对《2015年1月11日开发商承诺书》中“曹雄”签名的真实性、“39人签名”的形成时间、“河源市永恒置业发展有限公司”印章的形成时间进行鉴定。虽然广东华生司法鉴定中心对《2015年1月11日开发商承诺书》的“39人签名”的形成时间、“河源市永恒置业发展有限公司”印章的形成时间进行鉴定的委托事项不予受理；对《2015年1月11日开发商承诺书》中“曹雄”签名的真实性的鉴定意见为：倾向认为送检《2015年1月11日开发商承诺书》上开发商签名处的“曹雄”签名与提供的“曹雄”样本笔迹不是同一人所写。但是《2015年1月11日开发商承诺书》中“曹雄”签名的真实性、“39人签名”的形成时间、“河源市永恒置业发展有限公司”印章的形成时间，并不影响被告向业主作出承诺的真实意思表示。同时，在确认被告向业主作出承诺书真实性的情况下，《2015年1月11日开发商承诺书》中“曹雄”签名的真实性、“39人签名”的形成时间、“河源市永恒置业发展有限公司”印章的形成时间，对本案的处理也没有直接的关联性。
根据以上事实，被告向业主作出承诺，明确“2015年1月11日即日起业主暂停支付未付清的首付分期款，业主无需承担任何违约责任”。因此，被告以原告彭雪梅、刘盼没有按约定支付购房款为由，反诉请求解除双方签订的商品房买卖合同，原告彭雪梅、刘盼应支付逾期付款的违约金，理由不充分，不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：（一）被告河源市永恒置业发展有限公司应继续履行与原告彭雪梅、刘盼签订的《广东省商品房买卖合同》；（二）被告河源市永恒置业发展有限公司应在本判决生效之日起十日内向原告彭雪梅、刘盼支付逾期交付房屋的违约金，违约金以原告彭雪梅、刘盼已支付的购房款340590元为基数按每日万分之三从2014年9月1日起计付至被告河源市永恒置业发展有限公司实际交付房屋之日止；（三）驳回被告河源市永恒置业发展有限公司的反诉请求。本案诉讼费1411元、反诉费75元，由被告河源市永恒置业发展有限公司负担。
本院二审期间，当事人没有提交新的证据，一审查明的事实属实，本院予以确认。
本院认为，根据当事人双方在二审中的上诉和答辩意见，本案的争议焦点是：被上诉人未支付剩余购房款是否构成违约。对此，评判如下：首先，根据双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定上诉人应当于2014年8月31日将经验收合格的商品房交付被上诉人方使用，上诉人在期限截止日并没有按约定将上述房屋交付被上诉人，其行为构成违约行为。其次，被上诉人已经支付了大部分购房款（340590元），其一直在积极履行支付购房款的义务。再者，2015年1月11日，上诉人向业主出具《2015年1月11日开发商承诺书》，承诺业主暂停支付未付清的首付分期款，业主无需承担任何的违约责任。虽然该承诺书上没有被上诉人的签名，但逾期交付房屋是对全体购房者的违约行为，因逾期交房对全体造成损失的购房者应同样有效。综上，被上诉人未支付剩余房款的行为不构成违约行为，上诉人请求解除与被上诉人签订的《商品房买卖合同》并支付逾期付款违约金的理由不成立，本院予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费75元，由上诉人河源市永恒置业发展有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 张运生
审判员 黄 莉
审判员 曾贵芳
二〇一八年五月七日
书记员 巫文怡