湖北省黄石市西塞山区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鄂0203民初1232号
原告：大冶市大箕铺建筑工程有限公司，住所地：大冶市大箕铺大道68号。
法定代表人：曹向阳，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：罗云飞、杜飘，湖北人本律师事务所律师。代理权限：一般授权。
被告：湖北伟佳生态农业有限公司，住所地：黄石市大棋路以南、112号路东南、山南铁路以北。
法定代表人：法定代表人周家汉，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：李辉，系该公司经理。代理权限：特别授权。
原告大冶市大箕铺建筑工程有限公司（以下简称大箕铺公司）与被告湖北伟佳生态农业有限公司（以下简称伟佳公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2016年9月9日立案受理后，依法适用简易程序于2016年10月18日公开开庭进行了审理。原告大箕铺公司的委托诉讼代理人杜飘，被告伟佳公司的委托诉讼代理人李辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告大箕铺公司诉称，原告与被告建设工程合同纠纷一案，2012年3月1日由黄石市中级人民法院立案受理，2012年8月27日，双方在法院主持下达成调解，协议内容为：一、大箕铺公司与伟佳公司自愿解除“肥肝鹅加工基地”建设工程施工合同；二、伟佳公司同意于2013年2月7日前就双方确认部分工程量支付大箕铺公司工程款1926102.49元，并退还大箕铺公司质量保证金295000元，合计2221102.49元，上述款项从2011年8月1日起按照银行贷款利率的四倍计算利息损失，由伟佳公司承担，直至付清为止；三、大箕铺公司与伟佳公司均同意双方尚未确认的工程量部分另行协商解决，如仍不能形成一致意见，以大箕铺公司提供的审计部门出具的审计结论作为双方的结算依据，大箕铺公司可依据该审计结论另行主张权利。黄石市中级人民法院作出调解书后，因双方对未确认部分的工程量协商不成，原告委托黄石正华建设工程造价咨询有限公司对之进行了工程造价审计，其结论为：工程结算价2554051.32元，部分现场签证单未签字，该未签字签证单部分工程款为133329.44元。原告为维护其合法权益，故诉至法院，请求：判令被告立即支付工程造价款2687380.76元，以及该款自2011年8月1日起至实际付清之日止按照银行同期同类贷款利率的四倍计算违约金。庭审中，原告大箕铺公司将诉请工程造价款由2687380.76元变更为2554051.32元。
被告伟佳公司辩称，本案管辖有异议，被告住所地属于金山开发区，应由金山开发区管辖。对审计鉴定结论有异议，系原告单方作出，另对违约金的计算时间及计算方式有异议。
经审理查明，2010年3月18日，大箕铺公司与伟佳公司签订了一份《协议书》，约定：由大箕铺公司承建伟佳公司位于黄石市西塞山区河口镇的“肥肝鹅加工基地”厂房、办公楼及相关辅助设施工程，工程价款按湖北省有关定额下浮2%据实结算；由大箕铺公司向伟佳公司支付500000元的质量保证金，在大箕铺公司完成1000000元工程量后，由伟佳公司返还并按月利率2%支付其利息。协议签订后，大箕铺公司向伟佳公司支付了600000元保证金，并于2010年11月9日进场施工，后因伟佳公司未按约定支付工程进度款和全额返还保证金，大箕铺公司于2011年6月停工。经多次协调，大箕铺公司与伟佳公司于同年9月19日就已完工工程的工程量、价款等事宜，订立了一份《湖北伟佳肥肝鹅基地工程补充协议》，主要内容为：对已完工工程量经伟佳公司及监理人员验收核实后，由大箕铺公司制作结算清单并附相关结算资料交伟佳公司审核，伟佳公司必须在25日内审核结算完毕，否则大箕铺公司提供的结算金额即为伟佳公司认可的解释结果；伟佳公司必须在工程价款审核完毕后，在第三方进场施工40日内，在2011年10月30日前支付工程款的60%，在2012年1月18日前支付工程款的30%，余款在2012年4月25日前付清；若伟佳公司未能在此协议约定日期内及时足额向大箕铺公司支付工程款，伟佳公司必须按拖欠工程款的日万分之十支付违约金（违约金从2011年8月1日起计算）等。
2012年3月1日，大箕铺公司以其于2011年10月5日将工程造价为5206480元的结算文件交给伟佳公司，但伟佳公司未作任何答复，亦未支付工程款，故大箕铺公司诉至黄石市中级人民法院。后在该院主持下，双方达成调解协议，内容为：一、大箕铺公司与伟佳公司自愿解除“肥肝鹅加工基地”建设工程施工合同；二、伟佳公司同意于2013年2月7日前就双方已确认部分工程量支付大箕铺公司工程款1926102.49元，并退还大箕铺公司质量保证金295000元，合计2221102.49元，此款从2011年8月1日起按同期银行贷款利率的四倍计算利息损失，由伟佳公司承担，直至付清为止。三、大箕铺公司与伟佳公司均同意双方尚未确认的工程量部分（以双方签章认可的结算审核清单为准）另行协商解决，如仍不能形成一致意见，以大箕铺公司提供的审计部门出具的审计结论作为双方的结算依据，大箕铺公司可依据该审计结论另行主张权利。调解协议达成后，因双方对未确认的工程量部分不能达成一致意见，大箕铺公司委托黄石正华建设工程造价咨询有限公司对未确认的工程量部分进行审计，黄石正华建设工程造价咨询有限公司于2016年8月17日作出结论：工程结算价金额为2554051.32元，另外，部分现场签证单未签字，未签字签证单部分工程款为133329.44元。为此，大箕铺公司诉至法院。
本院认为，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案双方当事人在黄石市中级人民法院已就工程款结算事宜达成了一致调解意见，双方应当按照此调解协议履行各自义务。调解协议第三条约定，尚未确认的工程量部分另行协商解决，如仍不能形成一致意见，以大箕铺公司提供的审计部门出具的审计结论作为双方的结算依据。对剩余工程款的结算，双方至今未形成一致意见，大箕铺公司依约定单方委托审计部门对未确认的工程量进行审计，其审计结论当然可作为双方的结算依据，故大箕铺公司主张工程款2554051.32元，本院予以支持。双方于2011年9月19日订立的《湖北伟佳肥肝鹅基地工程补充协议》约定，若伟佳公司未能在此协议约定日期内及时足额向大箕铺公司支付工程款，伟佳公司必须按拖欠工程款的日万分之十支付违约金（违约金从2011年8月1日起计算）。现大箕铺公司主动降低违约金，主张按照银行同期同类贷款利率的四倍计算违约金至实际付清之日止，不违反法律规定，本院予以支持。按照民事诉讼法第一百二十七条规定：人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。本案伟佳公司直至庭审当天向法院提出管辖权异议，已超过法律规定的期限，本院不再审查。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条之规定，判决如下：
被告伟佳公司于本判决发生法律效力之日起十日内，支付原告大箕铺公司工程款2554051.32元，并支付违约金（违约金以2554051.32元为基数，自2011年8月1日起，按照人民银行同期同类贷款利率的四倍计算至实际付清之日止）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费53813元，由被告伟佳公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省黄石市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时预交上诉案件受理费人民币53813元，款汇至湖北省黄石市中级人民法院，开户银行：中国农业银行股份有限公司黄石分行团城山支行。户名：湖北省黄石市中级人民法院。账号：17×××18。上诉人在上诉期间届满后七日内仍未预交上诉费用的，按自动撤回上诉处理。当事人签收一审裁判文书后，即视为已向当事人送达了交纳上诉案件受理费通知书。
审判员 赵钧
二〇一六年十一月一日
书记员 叶畅