新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新0106民初696号
原告：新疆金成美工贸有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市七道湾乡八道湾南路一巷43号。
法定代表人：成善明，新疆金成美工贸有限公司总经理。
委托诉讼代理人：郝玉贞，女，1965年6月14日出生，新疆金成美工贸有限公司总经理助理，住乌鲁木齐市新市区。
委托诉讼代理人：康明远，新疆法爱律师事务所律师。
被告：新疆新能钢结构有限责任公司，住所地新疆乌鲁木齐经济技术开发区金湖路825号。
法定代表人：郑湘涛，新疆新能钢结构有限责任公司董事长。
委托诉讼代理人：马双林，男，1971年7月8日出生，新疆新能钢结构有限责任公司法务，住乌鲁木齐市沙依巴克区。
委托诉讼代理人：海瑞，新疆井然律师事务所律师。
原告新疆金成美工贸有限公司（以下简称金成美公司）与被告新疆新能钢结构有限责任公司（以下简称新能钢构公司）承揽合同纠纷一案，本院于2017年4月6日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告金成美公司的委托诉讼代理人郝玉贞、康明远、被告新能钢构公司的委托诉讼代理人马双林、海瑞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告金成美公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法确认2015年3月3日《关于与新疆金成美工贸公司终止相关工程合同的通知函》效力无效；2、请求人民法院依法解除原、被告双方2014年3月27日签订的《塔架附件采购合同》；3、请求判令被告支付原告已加工完成的塔架附件款1800000元；4、请求判令被告支付原告逾期付款利息263250元；5、判令被告承担本案的诉讼费、鉴定费、邮寄费。事实和理由：2014年3月27日，原、被告双方签订了《塔架附件采购合同》，合同编号为WX—2014—03014，合同约定由我公司按照被告提供的图纸进行“新疆万邦能源有限公司万邦能源托里风电场二期塔架附件（2014—02001#）”的加工。塔架数量为25套，单价为90000元/套，合计金额为2250000元等条款。合同签订后，我公司按照合同约定履行了各项义务，保质保量的完成了塔架附件的生产，而被告未按合同约定付款，构成违约，更为恶劣的是被告在2015年3月3日向我公司发出《关于与新疆金成美工贸公司终止相关工程合同的通知函》，单方面违法终止与我公司的全部《塔架附件采购合同》，我公司对被告发出的《通知函》不予认可，请求人民法院确认无效。被告对我公司工地正在工作的员工进行驱离，由于被告的原因导致附件无法进行安装。同时，该项目自2014年因业主及被告原因停工至今，且国家2017年出台新的政策，即使已审批通过的项目，未并网的亦不再允许并网，合同的目的无法实现亦无法继续履行，故诉至法院。
被告新能钢构公司辩称，我公司于2015年3月3日向原告发出的《通知函》不包含本案所涉及的合同，故原告的第一项诉请与本案无关，请求法院予以驳回。我公司同意与原告解除涉案的《塔架附件采购合同》，目前涉案项目仍处于停止状态，恢复时间无法确定。对于原告主张的附件损失1800000元我公司不予认可，对于原告是否已将塔架附件生产、生产数量、是否符合图纸要求我公司无法确定，原告需举证证实。关于利息，双方合同中未约定交货和付款时间，故我公司不同意支付。
经审理查明，2014年3月27日，新能钢构公司（甲方）与金成美公司（乙方）签订一份《塔架附件采购合同》（外协合同号：WX—2014—03014），约定：标的名称新疆万邦能源有限公司万邦能源托里风电场二期塔架附件（2014—02001#），数量25套，单价90000元/套，合计金额2250000元；质量要求按甲方提供的图纸及《新疆万邦二期项目2000KW塔架附件清单》要求及数量进行加工；交货日期按甲方要求及时交货；按第二条质量标准验收，验收地点在甲方施工现场；结算方式、时间为合同签订后，甲方付合同总金额的20%预付款，15套塔架附件完成送货完毕并经甲方和业主、监理验收合格后甲方支付合同总金额的20%；剩余10套塔架附件完成送货完毕并经甲方和业主、监理验收合格，乙方开具合同总金额的100%增值税发票（17%）且全部塔筒吊装完毕，通过试运行并签发预收证书后，甲方支付乙方合同总金额的50%；剩余10%货款作为质保金，质保期满即从业主签发预验收证书起一年零六个月（签最终验收证书）或最后以一批塔架交付之日起24个月（签最终验收证书），二者以先到日期为准，且甲方收到业主全部质保金后给予支付。乙方同意甲方以三个月或六个月银行承兑汇票形式支付部分货款。
合同签订后，新能钢构公司向金成美公司支付预付款450000元。金成美公司按约为新能钢构公司制作了合同中约定的塔架附件，并将加工完成的塔架附件送至新能钢构公司场地进行了部分安装。因万邦能源托里风电场二期工程项目暂时停止，金成美公司未进行塔架附件安装。
2015年3月1日，新能钢构公司向金成美公司发出《关于与新疆金成美工贸公司终止相关工程合同的通知函》，称因金成美公司单方面停止附件安装工作，新能钢构公司与金成美公司签订的所有塔架附件采购合同终止，并自2015年2月14日起，按照合同规定追究金成美公司交货延期违约责任。此外，自2015年3月1日起，按照上级有关安保要求，严禁金成美公司任何人员任何理由出入新能钢构公司生产及办公场地，自即日起按照每日每平方米1元的价格收取金成美公司在新能钢构公司使用的场地租赁使用费以及按照相关标准收取水电费。
2015年3月12日和3月13日，乌鲁木齐市亚心公证处的公证员与金成美公司的职员到新能钢构公司厂区对堆放的风力发电塔筒及零部件数量进行了清点，并出具了（2015）新亚证内字第2246号公证书。
本案审理中金成美公司申请对其已加工制作完成的塔架附件价值进行评估，本院委托新疆天丰建设工程项目管理有限公司进行了评估，2017年10月28日，新疆天丰建设工程项目管理有限公司出具《工程造价鉴定意见书》【天丰基鉴字（2017）第130号】，鉴定意见为1、按照市场询价计价造价为2180089.78元；2、按照定额计价造价为2048133.96元。鉴定时金成美公司提出应按照市场询价执行，新能钢构公司提出应按照国家定额费用执行。上述鉴定结果由法院依据谁主张谁举证的原则依法判决。金成美公司与新能钢构公司对该工程造价鉴定意见书均提出异议，2017年12月25日，新疆天丰建设工程项目管理有限公司出具《补充说明》，称由于表格公式连接错误，关于金成美公司与新能钢构公司的《工程造价鉴定意见书》中按照市场询价计取鉴定等价2180089.78元应为2158263.68元，按照定额计取鉴定造价2048133.96元应为2024849.90元。经本院询问，金成美公司确认其主张的塔架附件款为实际履行合同后遭受的损失。
上述事实，有原告提供的《塔架附件采购合同》、《关于与新疆金成美工贸公司终止相关工程合同的通知函》、公证书，当事人陈述以及本院的庭审笔录等材料存卷为证。
本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。本案中，新能钢构公司与金成美公司在平等自愿、协商一致基础上签订的塔架附件采购合同系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按约履行，否则应承担相应的民事责任。在合同签订后，金成美公司按约为新能钢构公司制作了合同中约定的塔架附件，新能钢构公司于2015年3月3日向金成美公司发出《关于与新疆金成美工贸公司终止相关工程合同的通知函》，要求终止所有塔架附件采购合同，新能钢构公司作为定作人可以随时解除承揽合同，故新能钢构公司于2015年3月3日向金成美公司发出的《关于与新疆金成美工贸公司终止相关工程合同的通知函》有效，双方签订的塔架附件采购合同于2015年3月3日解除，对金成美公司要求解除塔架附件采购合同的诉讼请求不予支持。
根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本案中，金成美公司已按新能钢构公司提供的图纸加工了塔架附件并进行了部分安装，经新疆天丰建设工程项目管理有限公司鉴定金成美公司加工安装的塔架附件按照市场询价计取鉴定造价为2158263.68元，按照定额计取鉴定造价2024849.90元。金成美公司主张按市场询价计取费用，并提供其与新能钢构公司其他项目的报价单，欲证实依照双方交易惯例每台塔架附件的安装费用为2500至3200元不等。新能钢构公司则辩称采购合同价款中已包含安装费用，故应当按定额计取鉴定造价。另外，新能钢构公司认为鉴定结论无法反映是否完成25套，计算亦存在错误。本院认为，金成美公司提供的报价单无新能钢构公司的印章，无法证实每台塔架附件安装费用的具体标准，且金成美公司尚未完成全部塔架附件安装工作，故按照定额计取鉴定造价较为合理。新能钢构公司认为鉴定结论计算有误，应当对此明确指出而不能笼统提出，鉴定机构无法对新能钢构公司的意见予以回复。另外，新能钢构公司提出鉴定结论无法确认金成美公司是否完成25套塔架附件加工，本院认为，塔架附件由众多部件构成，目前安装尚未完成，部件数量、规格较多，鉴定机构已对塔架附件主要部件、配件进行了清点，足以证实金成美公司加工完成的情况，故对新能钢构公司的该项意见本院不予采纳。经鉴定金成美公司加工完成的塔架附件价款为2024849.90元，扣除新能钢构公司已支付的450000元，新能钢构公司应当支付金成美公司1574849.90元。
关于金成美公司要求新能钢构公司支付逾期付款利息263250元的请求。新能钢构公司对此有异议，辩称双方合同中未约定交货日期，故金成美公司计算利息无事实及法律依据，其不予支付。本院认为，双方对于结算时间与数额是依据塔架安装进度约定的，新能钢构公司按约定支付了合同总价20%的预付款，剩余价款尚未达到支付进度，故对金成美公司的该项诉讼请求本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第二百五十一条、第二百六十八条之规定，判决如下：
一、被告新疆新能钢结构有限责任公司于2015年3月3日向原告新疆金成美工贸有限公司出发的《关于与新疆金成美工贸公司终止相关工程合同的通知函》有效；
二、被告新疆新能钢结构有限责任公司于本判决生效之日起十日内赔付原告新疆金成美工贸有限公司塔架附件款1574849.90元；
三、驳回原告新疆金成美工贸有限公司的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利。
本案诉讼标的2063250元，给付标的1574849.90，占诉讼标的76.33%；本案应收案件受理费23306元（原告已预交），由原告新疆金成美工贸有限公司负担5516.53元，被告新疆新能钢结构有限责任公司负担17789.47元。
本案鉴定费26000元（原告已预交），由被告新疆新能钢结构有限责任公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。
审 判 长 柯媛媛
人民陪审员 靖昇平
人民陪审员 李丽华
二〇一八年三月二十九日
书 记 员 刘熙博