浙江省义乌市人民法院
民 事 判 决 书
（2018）浙0782民初2341号
原告：王雪娟，女，1972年2月18日出生，汉族，住义乌市。
委托诉讼代理人：王宇丰，浙江训铨律师事务所律师。
被告：义乌市群轩装饰工程有限公司，住所地义乌市后宅街道后里小区9幢3单元。
法定代表人：鄢庆超。
原告王雪娟与被告义乌市群轩装饰工程有限公司（以下简称群轩装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年1月26日立案后，依法由审判员叶迪龙适用简易程序，于2018年3月15日、4月2日、4月25日三次公开开庭进行了审理。原告王雪娟及其委托诉讼代理人王宇丰、被告群轩装饰公司的法定代表人鄢庆超（第三次未到庭）到庭参加诉讼。本案经双方当事人同意，并报请院长批准仍适用简称程序延长审理期限三个月。本案现已审理终结。
原告王雪娟向本院提出诉讼请求：１.判令解除原被告于2017年7月26日签订的家装施工合同；２.判令被告归还原告支付的承揽工程款共计人币35000元及违约金50000元，合计人民币85000元。事实和理由：被告在义乌经营家装业务，2017年7月26日原被告签订家装施工合同一份，约定被告给原告位于间装修，总造价款6万元，工期90天。后原告陆续通过微信和现金支付被告35000元（含10000元定金），后来被告一直没有按合同动工，经原告多次催促，2017年11月18日被告法定代表人鄢庆超写下承诺书一份，保证在45天完工，如未按期完工，自愿赔偿人民币5万元现金作为赔偿，之后被告仍未动工，为此诉请依法判决。
被告群轩装饰公司辩称，施工期限是90天，但在施工期间因为行政执法耽误了一些时间，另原告的店面也是我装修的。当时我和原告签订补充协议后，在我们装修期间原告安排其他装修人员介入，同时因为装修款没有到位我找原告协商，原告答应只要我装修，会陆续把工程款付清。我看过装修的房屋，装修的已经差不多了，对原告要求我归还工程款35000元及违约金50000元共计85000元不认可，因为房屋我已经装修了一部分，原告在没有和我协商的情况下就另外请装修队来装修。原告曾经到我办公室协商的时候，拿走我的电脑，原告曾经答应把电脑还给我，到现在也没还给我。我有找原告协商，以及发微信给原告，但是原告一直没有回应。
针对被告群轩装饰公司答辩，原告王雪娟辩驳，合同签订后本人就给了被告一万元钱，因为比较忙没时间去看，被告说因为防漏、瓷砖都要钱，本人一共给了35000元，后来本人发现钱给了被告，但是被告没有干活，本人问被告怎么回事，被告说会装修好的，本人要求被告写保证书，被告写了承诺书后干了一点活，但是之后去发现被告还是没在干活，本人就找到被告办公处，并且拿走了被告的电脑显示屏，要求被告在12月底完工，本人会结清工程款，电脑显示屏也会叫被告拿回去。当时被告叫了做防水防漏的工人到涉案房屋那里施工，第二天本人叫了一个懂装潢的人一起去看，这个人讲所做的防水施工，因没有将地面铲平就涂防水涂料不符合要求，同时卫生间的墙面的防水涂料应当涂一米高，也只涂了二十公分高，为此，本人就打电话给被告，告诉如果这样就不要来做了，但被告说会来做的，之后被告就没来做过。2018年1月1日之后，本人叫了另外的装潢工人过来。花卉市场的店面是2017年9月15日至28日做的，但是被告承诺书是2017年11月18日写的，说明本人店面的装潢和家里的装潢是没有关系的。
本院经审理认定事实如下：2017年7月26日，王雪娟就其位于义乌市的套房的装潢与群轩装饰公司签订家装施工合同一份，约定合同工期总天数为90天，具体以开工日期为准，如有“节假日”及个别情况影响施工，竣工日期顺延，工程价款及结算方式，总造价款陆万元整（包括除厨房厨柜、洁具水龙头、抽水马桶、淋浴房、水池水龙头外的其他装潢材料），按工程进度付款，先付壹万元整。王雪娟于2017年7月25日至10月13日共计支付被告工程款35000元。由于被告未在90日内完成装潢工程，王雪娟找到被告法定代表人鄢庆超，鄢庆超于2017年11月18日向王雪娟出具承诺书，载明：本人（鄢庆超）保证将王雪娟位于稠州西路390号6楼房子装修于45天完成，如未按约定日期完工，本人自愿赔偿人民币5万元现金作为赔偿。虽然群轩装饰公司进行了施工，但未在承诺书约定的45日完成装潢工程。王雪娟在未与群轩装饰公司解除合同的情况下，又另外叫来其他人进行涉案房屋的装修。
另查明，群轩装饰公司系鄢庆超一人投资设立的一人有限责任公司。
在本案第二次开庭审理过程中，群轩装饰公司当庭提出要求对其已经实施的工程量进行评估鉴定，但在规定的期限内群轩装饰公司未向本院提交书面鉴定申请。
上述事实，有原告王雪娟提供的证据及双方当事人的庭审陈述在卷佐证。
本院认为，原、被告双方签订的家装施工合同，系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同的约定全面履行权利义务。原告王雪娟按照合同约定前后共计支付给被告群轩装饰公司35000元的工程款，而被告群轩装饰公司却未在合同约定的期限内完成装潢工程，在原告王雪娟催促下，被告群轩装饰公司的法定代表人鄢庆超于2017年11月18日向原告王雪娟出具承诺书，承诺在45天内完成涉案房屋的装潢工程，但该承诺期限届满，被告群轩装饰公司仍未完成合同约定的义务。虽然原告王雪娟在未与被告群轩装饰公司解除合同的情况下，就另外叫其他人员对涉案房屋进行装潢的行为不当，但被告群轩装饰公司未提供证据证明原告王雪娟另外叫来的装潢人员是在该承诺期内对涉案房屋进行装潢。退一步讲，即使在该承诺期内进行装潢，但根据原告王雪娟提供的照片及被告群轩装饰公司法定代表人鄢庆超庭审中的陈述，被告群轩装饰公司在承诺期内无法完成涉案房屋的装潢。由于被告群轩装饰公司的违约行为致使不能实现家装施工合同的目的，原告王雪娟要求解除合同符合法律规定，应予支持。合同解除后，未履行的，终止履行。即被告群轩装饰公司收取的35000元装潢款项，其中尚未施工部分涉及的款项应当依法退回原告王雪娟，而已经履行施工部分的装潢款项，不应退回。原告王雪娟要求35000元全部退回与法不符，不予支持。根据庭审中双方对已经完成的工程量的核对，被告群轩装饰公司已经完成施工量部分涉及的款项为10520元，未完成施工涉及的款项为24480元。鄢庆超系被告群轩装饰公司的法定代表人，其承诺行为代表公司行为，其承诺未在45天内完工，赔偿原告王雪娟人民币5万元，虽然该约定不违反法律规定，且系被告自愿，但结合本案涉案房屋的总装潢价为6万元，本院认为违约金数额以不超过总价款的30%即18000元为宜。被告群轩装饰公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭（第三次庭审未到庭），视为其放弃所享有的诉讼权利，依法可以缺席判决。
综上所述，对原告王雪娟诉请合法合理的部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：
一、解除原告王雪娟与被告义乌市群轩装饰工程有限公司于2017年7月26日签订的家装施工合同。
二、被告义乌市群轩装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告王雪娟支付的承揽工程款人币24480元，并支付违约金18000元，合计人民币42480元。
三、驳回原告王雪娟的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费963元（已减半），由原告王雪娟负担532元，由被告义乌市群轩装饰工程有限公司负担431元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。
审判员 叶迪龙
二〇一八年四月二十七日
书记员 赵 麒
?PAGE??