重庆市石柱土家族自治县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）渝0240民初4630号
原告:四川汇友建设工程有限公司重庆分公司，住所地重庆市九龙坡区火炬大道99号千叶中央街区1号19-5。统一社会信用代码：9150010706828971X4。
法定代表人：王德权，该公司总经理。
委托诉讼代理人：刘勇，男，该公司职工。
委托诉讼代理人：杨成英，女，该公司职工。
被告：重庆科普瑞实业有限公司，住所地重庆市石柱土家族自治县南宾街道城南居委白岩组（工业孵化楼304）。统一社会信用代码：915002403204451056。
法定代表人：王武岷，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王志岷，男，该公司股东。
被告：重庆科普瑞钢筋机械连接有限责任公司，住所地重庆市大渡口区八桥镇八一村六社。统一社会信用代码：9150010462200038XU。
法定代表人：王武岷，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王志岷，男，该公司总经理。
被告：王武岷，男，汉族，1948年8月18日出生，住重庆市九龙坡区。
委托诉讼代理人：王志岷（系王武岷之弟），男，汉族，1963年5月19日出生，住重庆市大渡口区。
被告：马勤明，男，土家族，1965年3月22日出生，住重庆市九龙坡区。
原告四川汇友建设工程有限公司重庆分公司（以下简称：汇友公司）与被告重庆科普瑞实业有限公司（以下简称：科普瑞实业公司）、重庆科普瑞钢筋机械连接有限责任公司（以下简称：科普瑞钢筋公司）、王武岷、马勤明建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告汇友公司的委托诉讼代理人刘勇、杨成英，被告科普瑞实业公司、科普瑞钢筋公司、王武岷的共同委托诉讼代理人王志岷到庭参加诉讼。被告马勤明经本院公告传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。
汇友公司向本院提出诉讼请求：1.被告科普瑞实业公司返还原告保证金900000.00元，支付原告工程款3451321.00元，共计4351321.00元。被告科普瑞钢筋公司及王武岷、马勤明承担连带清偿责任。2.被告马勤明承担900000.00元从起诉之日至清偿之日的利息（按照银行利率六倍计算）。3.被告科普瑞钢筋公司承担3451321.00元从2016年9月9日至清偿之日的利息（按照银行利率四倍计算）。4.被告王武岷承担100000.00元的协商利息。事实与理由：原、被告签订《建设工程施工总承包合同》，该合同由当时负责现场管理的负责人马勤明与原告签订。合同签订后，原告向马勤明支付了合同履约保证金900000.00元，原告进场施工后产生了3451321.00元的工程费用。当原告与科普瑞公司及马勤明协商支付工程款时，被告马勤明携款潜逃，导致原告损失。原告随即去管委会了解详情，才发现马勤明以同样手法骗取多家公司保证金。原告就带领工人去马勤明委托方处协商，与王武岷与科普瑞钢筋公司签订连带支付责任书。
科普瑞实业公司、科普瑞钢筋公司、王武岷辩称：原告与科普瑞签订的施工合同都是假的，合同科普瑞公司的印章不是真实的，是马勤明与原告签订的，与被告科普瑞实业公司没有关系。科普瑞钢筋公司及王武岷本人都没盖章、签字，原告提供付款协议及承诺书，三被告均不认可。
马勤明未做答辩。
本院经审理认定事实如下：被告王武岷、马勤明系被告科普瑞实业公司的股东，被告科普瑞实业公司与被告科普瑞钢筋公司系关联公司。原告汇友公司与被告科普瑞实业公司于2015年12月3日签订建设工程施工总承包合同。合同约定：“第一部分合同协议书……一、工程概况1.工程名称：科普瑞加工基地厂房钢结构及综合楼工程。2.工程地点：石柱县南宾镇工业园区C区。……四、签约合同价与合同价格形式1.签订合同价为：暂定人民币（大写：陆仟叁佰万元整）。……3.履约保证金：乙方支付给甲方400万元定金为合同履约保证金，到期甲方未履行退付义务承担为此一切六倍利息的资金占有损失责任。关于该履约保证金如何支付及退还甲乙双方另行签订补充协议。……。第二部分通用合同条款第2.5条……另外，王武岷，马勤明为定金退还提供连带担保责任。2.6支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。……。第三部分第2.5条：资金来源及工程款支付担保，发包人是否提供支付担保：王武岷、马勤明承担连带担保责任。第12.1条第1款第5项：本工程按08定额一类一级核实，合同内所用工程的结算为工程总造价上浮5%作为本工程的最终结算价。……。”
2015年12月3日，原告汇友公司与被告科普瑞实业公司签订履约保证金补充协议。约定：“……二、甲方承诺乙方进场施工起退还乙方合同履约保证金，至工程施工三个月后退付200万元，余下金额在主体完工前退付完毕，此款此间无利息。三、以上协议内容为合同履约保证金设定。甲方委托代理人为马勤明。双方加仅盖章后此协议生效。被告科普瑞实业公司共计收到原告汇友公司保证金90万元。”
2016年8月23日，原告汇友公司与被告科普瑞实业公司于2016年8月23日签订补充协议。约定：“……4.本项目如停工和甲方支付工程款不到位，则甲方无条件认可乙方所报数据作为最终结算依据。5.乙方再次施工后的一周内必须自行支付前期的费用。……。”
2016年8月25日，被告科普瑞实业公司及石柱土家族自治县华苑工程监理有限公司向原告汇友公司出具复工通知，载明：“你公司承建的科普瑞实业公司在石柱县南宾工业园区的科普瑞加工基地厂房钢结构及综合楼工程项目，现具备恢复施工条件，同意复工。”
2016年8月27日，原告汇友公司向被告科普瑞实业公司、王武岷、马勤明、王志岷邮寄科普瑞实业公司加工基地厂房钢结构及综合楼工程总结算说明。载明：“汇友公司承建科普瑞实业公司科普瑞加工基地厂房钢结构及综合楼工程，与科普瑞实业公司签订了《建设工程施工合同》，合同签订后履行了施工义务，现根据重庆市建筑安装工程造价预（结）算书，科普瑞加工基地厂房钢结构及综合楼工程造价2876659.87元，按照《建设工程施工合同》第三部分合同专用条款12.1约定：本工程按08定额一类一级核实，合同内所用工程的结算为工程总造价上浮5%作为本工程的最终结算价。一、本工程上浮5%后的造价为：2876659.87元×（1+5%）=3020492.00元。二、本工程从2015年12月开工至今，由于甲方原因造成屡次停工，导致工程窝工，产生误工费合计409170.00元。三、数次到甲方及施工现场协调处理，产生的差旅费等21659.00元。本工程实际最终结算造价为3451321.00元”。
2016年9月1日，科普瑞实业公司向汇友公司出具承诺书，载明：“你公司承建的科普瑞实业公司在石柱县南宾工业园区的科普瑞加工基地2#厂房项目，我方承诺在2016年9月8日前解决前期问题不会有任何的阻碍，如再有任何的阻碍导致你方不能施工，则全额赔偿全部误工和经济损失。并且由于我方违约，我方愿意退还保证金，结清所有工程款，按合同约定承担违约责任。”讼争工程由于被告的项目搁置致违约不能继续施工。
2016年9月9日，原告汇友公司（乙方）与被告科普瑞钢筋公司达成付款协议。载明：“一、甲方对乙方的工程量价款为马勤明及科普瑞实业公司承担连带支付责任，依据乙方出具的总结算说明，金额为：3451321.00元整。二、因马勤明欺诈操作收取乙方保证金90万元，甲方对此承担连带支付责任。三、甲方及科普瑞实业公司对乙方造成的损失和资金利息按结算款四倍利息计算付清为止。四、乙方不追究科普瑞实业公司及马勤明欺诈之责任。”同日，科普瑞实业公司及科普瑞钢筋公司的法定代表人王武岷出具承诺书，载明：“本人王武岷对汇友公司承建科普瑞实业公司工程一事，所作出的工程结算金额、耗工待工损失及支付给马勤明（科普瑞实业公司）的保证金，共计金额4451321.00元承担连带支付责任。”
原告汇友公司于2017年10月12日撤回第一项诉求中的停工损失409170.00元，差旅费21659.00元，并撤回第二项、第三项、第四项诉讼请求。明确其诉讼请求为：请求科普瑞实业公司支付工程款3020492.00元并返还保证金900000.00元；被告科普瑞钢筋公司及王武岷、马勤明承担连带支付责任。本院认为，原告自愿撤回部分诉讼请求，系放弃诉讼权利的表现，符合法律规定，本院予以准许。
上述事实有《建设工程施工总承包合同》、补充协议、履约保证金补充协议、科普瑞加工基地厂房钢结构及综合楼工程总结算说明、科普瑞加工基地厂房钢结构及综合楼工程造价预（结）算书、复工通知、付款凭证及保证金收据、付款协议、王武岷承诺书、科普瑞实业公司承诺书、撤回部分请求申请书及庭审笔录在卷佐证，本院予以确认。
本院认为：本案的争议焦点为：一、讼争工程的工程款结算金额及原告已缴纳的保证金金额。二、被告科普瑞实业公司是否应当支付工程款及返还保证金。三、被告科普瑞钢筋公司、王武岷、马勤明是否应当承担连带支付责任。
本院认为：一、关于讼争工程的工程款结算金额及原告已缴纳的保证金金额的问题。根据原告汇友公司与被告科普瑞实业公司签订的补充协议第四条的约定内容：“本项目如停工和甲方支付工程款不到位，则甲方无条件认可乙方所报数据作为最终结算依据”及停工事实，结合有马勤明签名的科普瑞加工基地厂房钢结构及综合楼工程造价预（结）算书，原告汇友公司于2016年8月27日向四被告邮寄科普瑞实业公司科普瑞加工基地厂房钢结构及综合楼工程总结算说明应合法有效，对当事人具有拘束力。但根据讼争合同第三部分第12.1第1款第5项的约定：“本工程按08定额一类一级核实，合同内所用工程的结算为工程总造价上浮5%作为本工程的最终结算价”。讼争工程的工程款金额不能包含科普瑞加工基地厂房钢结构及综合楼工程总结算说明中的第二项的误工费409170.00元及第三项中的差旅费21659.00元，只能为第一项中确定的3020492.00元。关于保证金金额问题。根据被告科普瑞实业公司给原告出具的70万元保证金收据及作为科普瑞实业公司股东和委托代理人马勤明在签订补充协议时注明的收取20万元保证金的事实，结合付款协议载明的保证金90万元及原告支付马勤明70万元的付款凭证。本院认定，原告缴纳给被告科普瑞实业公司的保证金为90万元。
二、关于被告科普瑞实业公司是否应当支付工程款及返还保证金的问题。讼争工程因被告的项目搁置致使原告不能继续履行合同，根据补充协议第5条：“乙方再次施工后的一周内必须自行支付前期的费用”的规定，结合2016年8月25日的复工通知，被告科普瑞实业公司应于2016年9月2日前支付工程款。
根据原告与被告科普瑞实业公司于2015年12月3日签订的履约保证金补充协议第二条：“甲方（科普瑞实业公司）承诺乙方（汇友公司）进场施工起退还乙方合同履约保证金，至工程施工三个月后退付200万元，余下金额在主体完工前退付完毕，此款此间无利息”的约定。原告进场早已超过三个月，且因被告原因致使讼争工程不能继续施工，因此，被告科普瑞实业公司应退还原告汇友公司保证金90万元。
三、关于被告科普瑞钢筋公司、王武岷、马勤明是否应当承担连带支付责任的问题。庭审中，科普瑞钢筋公司、王武岷对付款协议及承诺书所盖印章及签名的真伪提出异议，但在司法鉴定阶段，因二被告原因致使鉴定不能。且经本院再次释明，二被告以向公安机关报案为由仍不申请真伪鉴定。故，被告辩称付款协议及承诺书均不真实的理由不成立。根据原告与科普瑞钢筋公司达成的付款协议及王武岷出具的承诺书的内容，科普瑞钢筋公司及王武岷应对支付工程款和退还保证金承担连带责任。讼争合同第二部分通用合同条款第2.5条和第三部分专用合同条款第2.5条明确约定了王武岷、马勤明对保证金退还及支付工程款承担连带责任，马勤明作为科普瑞实业公司的委托代理人在讼争合同上签字，表明其知晓并同意该担保条款。因此，被告马勤明亦应承担连带责任。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第二百六十九条，《中华人民共和国担保法》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告重庆科普瑞实业有限公司于本判决生效后十日内支付原告四川汇友建设工程有限公司重庆分公司工程款3020492.00元。
二、被告重庆科普瑞实业有限公司于本判决生效后十日内退还原告四川汇友建设工程有限公司重庆分公司保证金900000.00元。
三、被告重庆科普瑞钢筋机械连接有限责任公司、王武岷、马勤明对被告重庆科普瑞实业有限公司的上述债务承担连带清偿责任。
四、驳回原告四川汇友建设工程有限公司重庆分公司的其他诉讼请求。
案件受理费42411.00元。由原告四川汇友建设工程有限公司重庆分公司负担5058.00元，被告重庆科普瑞实业有限公司、重庆科普瑞钢筋机械连接有限责任公司、王武岷、马勤明负担37353.00元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第四中级人民法院。
审 判 长 周 胜
人民陪审员 马小兰
人民陪审员 樊小娟
二〇一七年十月二十二日
书 记 员 明 雪