江苏省徐州市云龙区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0303民初5207号
原告（反诉被告）：刘菲，女，1988年4月13日生，汉族，住徐州市铜山区。
委托诉讼代理人：岳彩珍（系刘菲母亲），女，1965年4月10日生，汉族，住徐州市铜山区。
被告（反诉原告）：徐州隆耀置业有限公司，住所地徐州市云龙区绿地城市广场瀛海写字楼A座513室。
法定代表人：刘振宇，该公司董事长。
委托诉讼代理人：刘凡凡，男，1992年9月11日生，汉族，该公司员工，住徐州市泉山区。
委托诉讼代理人：张雁，江苏汇君律师事务所律师。
原告刘菲与被告徐州隆耀置业有限公司（以下简称隆耀公司）商品房买卖合同纠纷一案，本院于2016年10月19日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告刘菲的委托诉讼代理人岳彩珍，被告隆耀公司的委托诉讼代理人刘凡凡、张雁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、请依法判决被告向原告支付逾期上房违约金6098元；2、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2013年4月10日，原告与被告隆耀公司签订编号为0371778的商品房买卖合同一份，合同约定原告购买被告隆耀公司开发的提香湾小区第G7幢2单元1001号商品房一处，合同总价款818303元。同日双方签订编号为0371779的商品房买卖合同一份，约定原告购买提香湾小区第G7幢2单元-105号地下室一处，合同总价款28424元。合同第八条均约定被告隆耀公司应当于2014年12月31日前完成交付。第九条约定若未按期交付，逾期不超过180日的，应当自第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向原告支付已交付房款万分之一的违约金。合同签订后，原告完成了付款，被告却逾期72天交房，根据合同约定应当向原告支付违约金6098元。现为维护原告的合法权益，故诉至法院。
被告答辩并反诉称，1、被告在合同约定时间已经通知原告上房，按照合同约定视为交房。2、根据合同约定，因原告逾期交付房款无权要求被告支付逾期交房违约金。3、附件四《合同补充协议》第3条约定：需办理银行按揭贷款或住房公积金贷款的买受人须按出卖人指定银行申办按揭贷款或住房公积金贷款，自商品房买卖合同签订起15日内（办理公基金贷款的买受人自出卖人于公积金管理中心办理完毕贷款备案手续后15日内），买受人需按贷款要求完成贷款手续，若因买受人原因在15日内未完成贷款手续，每逾期一日按该商品房总款的万分之二收取违约金。实际上原告仅在签订合同当日交了首付款246303元，余款572000元未缴，后原告分别于2013年5月9日支付了52000元，2013年6月4日支付尾款520000元。自2013年4月24日开始计算违约金，共计产生违约金6710.06元，经被告多次催要未果。请求法院驳回原告诉请，支持反诉人的反诉请求。
原告对反诉辩称：合同附加条款是对合同主条款的否定，违反了合同法规定，应为无效，对于被告方提出的反诉，购房合同第三条规定必须去开发商指定的银行办理贷款，在签订合同后我们多次到售楼处咨询何时办理贷款，得到的答复是准备好材料等候通知，我们是在接到开发商销售主管何主管通知到银行办理，所以不存在逾期。对于开发商反诉请求已超出两年诉讼时效，已经丧失诉权，视为对权力的放弃。
本院认定事实如下：2013年4月10日，买受人刘菲与出卖人隆耀公司签订《商品房买卖合同》，买受人购买本市提香湾G7-2-1001号房屋，建筑面积112.22平方米，套内建筑面积89.20平方米，合同价款818303元。合同第六条付款方式及期限约定：买受人签署本合同于2013年4月9日支付首付款246303元，剩余房款572000元�2013年4月24日前支付给出卖人；第七条买受人逾期付款的违约责任约定：买受人如未按本合同规定的时间付款，按逾期时间，分别处理：（1）逾期在30日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的2%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金；第八条交付期限约定，出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备“该商品房取得商品住宅交付使用批准文件”，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。买受人未按照本合同规定期限付清全部房款及其他与购房相关的应由买受人支付的款项（含逾期付款违约金），出卖人延迟交房时间不承担违约责任。合同第九条约定了出卖人逾期交房的违约责任，即逾期不超过180日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。附件四《合同补充协议》第3条约定：需办理银行按揭贷款或住房公积金贷款的买受人须按出卖人指定银行申办按揭贷款或住房公积金贷款，自商品房买卖合同签订起15日内（办理公基金贷款的买受人自出卖人于公积金管理中心办理完毕贷款备案手续后15日内），买受人需按贷款要求完成贷款手续，若因买受人原因在15日内未完成贷款手续，每逾期一日按该商品房总款的万分之二收取违约金。买受人必须付清全部房款后方可按照合同约定办理房屋交付手续，若买受人不能按照约定付清全部房款的，除应承担相关的逾期付款的违约责任外，同时买受人无权追究出卖人关于合同第九条约定的迟延交房的违约责任。
同日，刘菲与隆耀公司签订合同购买了上述楼盘第G7幢2单元-105号地下室一处，约定：合同总价款28424元，买受人于2013年4月9日一次性付清房款28424元整。该合同关于逾期交房的约定同上述G7-2-1001号房屋买卖合同内容。
原告刘菲签订合同时缴纳房屋首付款246303元及地下室价款28424元，2013年5月9日交付房款52000元，2013年6月4日交付房款520000元。2015年1月22日，涉案房屋取得了建设部门颁发的交付使用通知书。2015年3月7日，被告向原告邮寄发出《上房通知书》，原告于2015年3月28日接收房屋的。
本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，且主体适格，内容亦不违反法律、行政法规的强制性规定，因此合法有效，双方均应按约定全面履行各自义务。
本案《商品房买卖合同》第八条约定，被告应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备商品住宅交付使用批准文件并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。同时该条第二款第三项约定，买受人未按照本合同规定期限付清全部房款及其他与购房相关的应由买受人支付的款项（含逾期付款违约金），出卖人延迟交房时间不承担违约责任。合同补充协议第3条对合同第六条补充约定：若买受人不能按照约定付清全部房款的，除应承担相关的逾期付款违约责任外，同时买受人无权追究出卖人关于合同第九条约定的延迟交房的违约责任。本案中，原告于2013年6月4日向被告支付完毕剩余房款520000元。因此，原告刘菲未按约定期限支付购房款。按照上述约定被告隆耀公司无需向原告刘菲承担违约责任，故原告刘菲要求被告隆耀公司向其支付逾期上房违约金的诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持。刘菲主张导致其逾期交付房屋尾款的原因是隆耀公司工作人员没有及时通知其到指定银行办理贷款，但，根据双方提供的证据并不能证明上述事实，故，本院对刘菲的上述辩称理由不予采信。
诉讼时效从当事人知道或应当知道权利被侵害之日起算三年。根据双方合同约定，原告刘菲应当于2013年4月24日前付清余款，而事实上原告于2013年6月4日将余款付清，故被告隆耀公司应当从2013年4月24日�就知道其权利被侵害，被告提出的反诉诉讼请求已经超过了法定诉讼时效，且并未提供充分证据证明存在诉讼时效中断或中止的情形。故被告隆耀公司要求原告刘菲承担违约责任的反诉请求，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百二十条，《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、驳回原告（反诉被告）刘菲的诉讼请求。
二、驳回被告（反诉原告）徐州隆耀置业有限公司的反诉请求。
案件受理费50元，由原告（反诉被告）刘菲负担；反诉费25元，由被告（反诉原告）徐州隆耀置业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。
审 判 长 曹 磊
人民陪审员 金 平
人民陪审员 谢 毅
二〇一七年十二月四日
书 记 员 迟崇禹