广东省中山市第一人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤2071民初12172号
原告：中山市花卉商情广告文化传播有限公司，住所地广东省中山市东区起湾路银苑街4号之二首层，统一社会信用代码914420007629484043。
法定代表人：柏荣奇，总经理。
被告：唐山市置恒网络科技有限公司，住所地河北省唐山市路北区金安硅谷国际1单元1220号。
法定代表人：王雪松。
原告中山市花卉商情广告文化传播有限公司（以下简称花卉公司）诉被告唐山市置恒网络科技有限公司（以下简称置恒公司）网络服务合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告花卉公司的法定代表人柏荣奇到庭参加诉讼。被告置恒公司经本院合法传唤，无正当理由没有到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告花卉公司诉称，2016年8月29日，原告与被告通过网上沟通并通过网上QQ方式签订了苗交网系统开发委托协议，约定原告将自己正在开发的苗交网站系统交给被告开发建设，网站开发建设总费用为38000元，合同签订后原告立即向被告支付10000元；工期为20天，20天后交付验收，验收完成后支付20000元，完全交付使用后支付余下8000元；若违约，则按总合同金额每天1%支付违约金；如发生争议，由原告所在地法院管辖处理。原告按约在签订协议当天向被告支付了10000元，被告亦确认收到该费用。刚开始，被告每隔几天还与原告沟通网站系统开发问题。工期20天届满后，经原告多次追问，被告回复再等几天就可以建好网站。但后来原告再与被告联系就基本没有任何消息，被告没有任何回复。被告一直不交付网站建设内容，也不主动提出终止合同。原告多次采取网上催告及书面催告，被告均不予以回复。被告自2016年8月承接原告网站开发建设业务以来，一直不理不问也不交付验收，已构成违约。被告应承担相应违约责任，向原告返还已经支付的10000元及支付3800元违约金。为维护自身合法权益，原告特诉至法院，请求判令：1.终止原告与被告之间签订的合同；2.被告赔偿原告经济损失13800元。
诉讼期间，原告花卉公司明确第1项诉讼请求为：解除原告与被告之间签订的《苗交网系统开发委托协议》。
原告花卉公司对其陈述在举证期限内提交以下主要证据予以证实：1.国家企业信用信息公示系统信息；2.苗交网系统开发委托协议；3.QQ邮件聊天内容截图；4.中国工商银行汇款截图；5.业务催告函及邮单、签收记录；6.汇款单。
被告置恒公司在法定期限内未提交书面答辩状，未提供任何证据，亦未到庭应诉、答辩。
经审理查明，花卉公司成立于2004年5月26日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为柏荣奇，经营范围为设计、制作、发布代理各类广告；设计印刷品广告业务；承办各类庆典、展览会、交易会活动；网动漫设计；园林绿化工程的设计；互联网信息服务以及其他互联网服务。置恒公司成立于2014年10月9日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），投资人为郭志才、王雪松，法定代表人为王雪松，经营范围为计算机应用软件开发、计算机系统服务，电脑图文设计、制作、发布，设计代理国内各类广告，商品信息咨询、企业管理咨询，计算机及辅助设备、电子产品、仪器仪表的批发零售。
2016年8月29日，花卉公司（甲方、委托方）与置恒公司（乙方、开发方）签订苗交网系统开发委托协议，约定甲方委托乙方开发苗交网系统产品，项目总费用为38000元，在合同签订后首付10000元，验收完成后2日内支付20000元，网站程序为甲方搭建好后支付最后一笔8000元；协议履行过程中，如因乙方不能正确履行协议义务而导致项目开发受到严重影响，甲方有权单方解除合同，提前2天以书面形式通知乙方；如乙方迟延完成工作进度，每迟延一日，甲方有权扣除合同总金额的1%作为违约金，迟延超过10天，影响甲方正常使用的，甲方有权单方终止合同，乙方应于甲方终止合同5日内返还甲方已支付的款项。该协议还约定了其他权利义务事项。该协议附件项目进度计划表上载明：2016年8月29日至2016年9月3日期间会员数据库搭建，计划工期为5日；2016年8月30日至2016年9月6日期间扩展功能数据库搭建，计划工期为8日；2016年8月30日至2016年9月19日期间功能修复及网站功能扩展，计划工期为20日；2016年9月9日至2016年9月19日期间手机H5网站制作，计划工期为10日。花卉公司、置恒公司分别在该协议上加盖公章以及合同专用章，花卉公司的法定代表人柏荣奇以及置恒公司的负责人郭志才均在协议上签名。2016年8月30日，花卉公司的法定代表人柏荣奇通过其银行账号62×××01向置恒公司的负责人郭志才银行账号62×××70转账支付10000元。2016年12月23日，花卉公司向置恒公司发出业务催告函，载明置恒公司未按约完成网站的开发建设的行为已构成违约，要求置恒公司尽快与其协商解决相关事宜。2017年7月3日，花卉公司以置恒公司未按约完成苗交网系统开发构成违约为由，具状诉至本院，主张前述实体权利。
庭审过程中，花卉公司陈述双方通过QQ聊天方式协商系统开发的各项事宜后，由置恒公司草拟苗交网系统开发委托协议及其附件,并加盖置恒公司公章，随后置恒公司将盖章后的协议通过QQ邮箱发送给花卉公司，花卉公司打印出来后再加盖其方公章，再通过QQ邮箱将协议发送给置恒公司，视为合同签订完毕。花卉公司与置恒公司均是通过QQ聊天以及发送邮件联系，并未当面签订合同。花卉公司提交QQ聊天记录截图以证明上述事实。
本院认为，本案系网络服务合同纠纷。花卉公司与置恒公司签订的苗交网系统开发委托协议是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行义务。花卉公司已按协议约定向置恒公司支付第一期开发费用10000元，置恒公司亦应按协议约定的工期进度为花卉公司进行苗交网系统产品研发，并向花卉公司交付苗交网系统的开发成果。现置恒公司未按约为花卉公司进行苗交网系统产品开发，已构成根本违约，花卉公司主张解除合同，理据充分，本院予以支持。本案中，双方签订的苗交网系统开发委托协议约定，如置恒公司迟延完成工作进度，每迟延一日，花卉公司有权扣除合同总金额的1%作为违约金，迟延超过10天，影响花卉公司正常使用的，花卉公司有权单方终止合同，置恒公司应于花卉公司终止合同5日内返还花卉公司已支付的款项。现花卉公司起诉主张置恒公司返还预付款10000元并支付违约金3800元，符合合同约定，本院对此予以支持。
置恒公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼,亦未说明正当理由,视为放弃质证和抗辩的权利，由此产生的诉讼风险将由其自行承担。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条之规定，缺席判决如下：
一、解除原告中山市花卉商情广告文化传播有限公司与被告唐山市置恒网络科技有限公司于2016年8月29日签订的《苗交网系统开发委托协议》；
二、被告唐山市置恒网络科技有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告中山市花卉商情广告文化传播有限公司返还预付款10000元，并支付违约金3800元，合计13800元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费146元（原告中山市花卉商情广告文化传播有限公司已预交），由被告唐山市置恒网络科技有限公司负担（被告于本判决生效之日起七日内迳付该款给原告，本院不另收退）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。
审 判 长 丁向娜
人民陪审员 刘淑珍
人民陪审员 梁宝霞
二〇一七年十一月十七日
书 记 员 黄淑敏
钟金花