湖南省益阳市资阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）资民二初字第359号
原告（反诉被告）广州晟启能源设备有限公司。住所地：广州市白云区。
法定代表人石曾矿，公司总经理。
委托代理人李洪波。代理权限：特别授权。
委托代理人梁冠斌。代理权限：一般代理。
被告(反诉原告)湖南口味王集团有限责任公司。住所地：益阳市资阳区
法定代表人郭志光，该公司董事长。
委托代理人张小平，男，该公司法务部主任，代理权限;特别授权。
委托代理人谢龙，男，该公司职员，代理权限：一般代理。
原告（反诉被告）广州晟启能源设备有限公司(下称广州晟启能源公司）诉被告（反诉原告）湖南口味王集团有限责任公司（下称口味王公司）买卖合同纠纷一案，本院于2015年9月6日立案受理，依法由审判员蔡立田适用简易程序于2015年10月13日、2015年11月13日两次公开开庭进行了审理，原告（反诉被告)委托代理人李洪波、被告（反诉原告）委托代理人张小平、谢龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）诉称：2014年6月23日，原、被告就设备买卖事宜签订《恒温恒湿晾片房采购合同》一份，该合同约定原告向被告出售恒温恒湿晾片房1台，合同总价款31.5万元。合同签订后，原告依约向被告交付全部设备，被告一直使用至今，期间被告并未向原告提出该设备存在任何质量问题。按照《恒温恒湿晾片房采购合同》第四条约定，被告应当于设备验收合格时向原告支付94500元，至保修期届满后支付剩余的31500元，但经原告多次催收，被告仍拒绝支付上述款项。被告拒绝履行合同义务的行为已构成根本违约，理应承担违约责任。应当向原告支付设备款12.6万元，并支付因迟延履行支付义务而产生的违约金5万元。请求判令被告支付原告设备款12.6万元及违约金5万元。
被告（反诉原告)辩称：原告的起诉与事实不符，原告没有按合同要求向被告交付并安装其设备，我方特依照《中华人民共和国民事诉讼法》提起反诉。反诉事实是，2014年6月23日反诉人与被反诉人签订了《恒温恒湿晾片房采购合同》，根据合同第三条约定，被反诉人应当在合同签订50个自然日到货。同时，合同第二条约定技术指标及验收标准、验收条款参照合同附件,《恒温恒湿晾片房URS》，在URS010第4条和第8条明确约定，设备需要有自动进料、自动运输及自动出料系统。但到目前为止，被反诉人都没有安装该装置，虽多次催促安装，但被反诉人一直没有履行。所以，被反诉人起诉反诉人未按合同约定支付设备款的理由与事实不符。被反诉人的行为已构成根本违约，应承担违约责任，退还反诉人已支付的设备款18.9万元，并因被反诉人没有履行完成的原因导致该设备一直无法使用，向反诉人支付违约金13.15万元。为维护自己的合法权益，反诉请求判令1、终止双方签订的合同，被反诉人退还反诉人已付的设备款18.9万元及支付违约金13.15万元，2、由被反诉人承担本案本诉与反诉的全部诉讼费用。
原告（反诉被告）广州晟启能源公司为支持自己的主张提供了如下证据证实：
证据1、《恒温恒湿晾片房采购合同》共4页一份，欲证明1、原、被告之间存在合同关系；2、被告应当先期支付原告货款9.45万元；3、保修期过后被告应当再支付原告3.15万元；4、设备保修期1年；
证据2、《律师函》一份，欲证明被告接受设备后一直未履行货款支付义务，经原告委托律师发函催告，被告仍未支付，构成违约；
证据3、《快递单》一份，欲证明被告已收到原告委托律师发送到《律师函》.
证据4、货物运输单两份，欲证明原告已将合同约定的货物已发到被告，并已安装好；
证据5、收款通知单，欲证明被告没有按合同约定支付货款。
被告（反诉原告）质证：证据1合同没有异议，但是因为该证据内容不全，如合同有附件不利于原告，所以原告没有提供，我方将反诉补充举证，原告的证据不能达到证明目的；证据2真实性没有异议，但对证明目的有异议；证据3真实性没有异议，但与本案没有关联性；证据4真实性没有异议，但对关联性及证明目的有异议；证据5的真实性没有异议，但对关联性及证明目的有异议。
被告（反诉原告）为支持自己的主张，向本院提供了如下证据予以证实：
证据1、《恒温恒湿晾片房采购合同》及附件一份共8页，合同第2.3条及附件（第六页）恒温恒湿晾片房URS第二条设备运行要求约定，欲证明双方签订了合同，约定了产品运行要求及双方的权利与义务；
证据2、广州晟启公司安装的晾片房现场图片1页2份，欲证明反诉被告提供的设备还没有安装完毕，没有达到双方约定的自动运行要求，存在质量瑕疵；
证据3、《回函》及邮寄送达依据各一份，欲证明反诉原告在反诉被告没有如实履行合同要求余欠货款给付时，反诉原告已如实告知要求反诉被告履行合同义务，否则，应当依法承担法律责任；
证据4、设计图片一份，欲证明设计的晾片房是有悬挂装置的，反诉被告实际上是没有按图纸安装。
原告（反诉被告）质证：证据1没有异议；证据2、设备是通电的，已按约定做好了所有工作，并以交付被告使用，且照片是最近照的，并不能代表我们当时的状况；证据3的真实性有异议，关联性有异议，到目前为止，被告没有提供证据证明我们的设备有问题，是我们发了函他们才回函，只能证明被告为了拖延付款时间，并不是说我们的设备有问题；证据4.图纸达不到被告的证明目的，设备在被告处保管，即使是我们装上了，也不知道被告是不是拆下来了。补充一下，图纸的事，当时我们要增加费用，被告不同意，所以就没有搞了。
本院认证如下，原告（反诉被告)的举证证据1，系双方签订的《恒温恒湿晾片房采购合同》共4页，其内容真实，但不是合同的全部，不能达到证明目的；证据2、3,的内容真实，来源合法，与本案有关联，本院依法确认其证明力；证据4货物运输单、证据5收货单，其来源合法，但不能证明运输与签收的物件内容，达不到证明目的。被告（反诉原告）的举证证据1双方签订的《恒温恒湿晾片房采购合同》及附件共8页，其内容真实，来源合法，本案有关联，本院依法确认其证明力；证据2晾片房现场图片，内容真实，能证明晾片房内没有安装挂架装置，依法确认其证明力；证据3《回函》、证据4设计图，内容真实，来源合法，与本案有关联，依法确认其证明力。
经审理查明：2014年6月23日，原、被告双方签订《恒温恒湿晾片房采购合同》一份，被告（反诉原告)购买原告（反诉被告）恒温恒湿晾片房1台。合同约定，该房总价款31.5万元，技术参数详见《恒温恒湿凉片房URS》附件，乙方（原告方）无论因什么原因，若最终达不到附件《恒温恒湿凉片房URS》要求，退回甲方（被告方）已付所有货款，设备乙方自行处理。恒温恒湿凉片房URS附件第二条第4项注明：设备采用自动挂架推定点卤架的移动，点卤架放入晾片房上料位，设备自动扣住点卤架，并在整个晾片房内由挂架带动自动移动，在末端，可方便的从挂架上取下。合同还约定，交货时间为该晾片房合同签订后50个工作日内，如逾期交货在10天以内的，应当支付甲方违约金每日5000元，如逾期交货超过10天，除违约每日支付5000元外，另加支付合同标的总额的10％等；付款限制:1、合同签订后10日内，甲方预付货款30％计9.45万元；2、发货前甲方到乙方设备制造所在地预检验收合格后15日内支付30％计9.45万元；3、设备交付使用后甲方验收（验收期为安装调试后15日内甲方使用部门应配合研发部门以《恒温恒湿凉片房URS》附件为标准验收）合格后支付货款的30％计9.45万元；4、余款10％计3.15万元作为质量保证金，使用一年无质量问题后支付。合同签订后，原告（反诉被告）于2014年10月将该房设备在被告处安装完毕，但没有交付验收记录，且安装的晾片房没有安装合同附件要求的自动装置；被告（反诉原告）已向原告（反诉被告）支付发货前的两笔货款共计18.9万元，余欠货款12.6万元。因被告（反诉原告）未付余欠原告（反诉被告）货款12.6万元，原告（反诉被告）委托律师于2015年8月4日向被告（反诉原告）发送《律师函》一份，要求被告依约支付余欠款12.6万元。2015年8月7日，被告向原告发送《回函》一份，《回函》明确说明了未付款原因，并注明因原告晟启能源公司提供的设备没有达到合同约定的验收标准，没有安装自动进料、输送、出料装置，导致未能使用。要求原告（反诉被告）收函后5日内回函说明是否继续履行合同，如不能继续履行，将依法追究其违约与赔偿责任。但原告（反诉被告）没有回函给被告（反诉原告），于今年9月诉来本院。被告（反诉原告）以原告（反诉被告）违约为由提起反诉，提出如上反诉请求。
本院认为，原、被告之间签订的《恒温恒湿晾片房采购合同》，系双方当事人真实意思表示合法有效。被告（反诉原告）向原告（反诉被告）购置恒温恒湿凉片房一台，原告（反诉被告）应当按照合同约定条件对该恒温恒湿凉片房进行制作、安装并交付被告（反诉原告）验收使用，被告（反诉原告）应当按照合同约定如期偿付原告货款。原告（反诉被告）依照合同约定履行了自己按时制作并在被告处进行安装的义务，但未履行《恒温恒湿凉片房URS》合同附件第二条第4项约定的关于自动进料、自动输送、自动出料装置安装并交付验收使用的义务；被告（反诉原告）履行了合同约定的晾片房安装前的部分货款给付义务，余欠款因原告标的物未按合同约定交付而未给付。综上事实，本院认为，原告（反诉被告）没有依合同安装自动应用装置，属于合同没有在约定期限内履行完毕，其行为已构成合同违约；被告（反诉原告）在因原告（反诉被告）合同部分没有履行、其自身违约而导致余款未付，不构成合同违约，原告（反诉被告）以被告（反诉原告）违约为由诉请判令给付其余欠款12.6万元，并支付违约金5万元之请求，本院不予支持；被告（反诉原告）的反诉，请求判令解除合同、由反诉被告退回反诉原告已付货款18.9万元，并按合同约定给付违约金13.5万元，该违约金数额，按合同约定逾期每日5000元自合同签订后50个工作日起计算并非不当，本院应予支持。但鉴于本案标的物系被告专用设备，为避免双方损失扩大，可以限原告（反诉被告）在一定时间内继续履行合同，按合同要求对晾片房进行继续安装、调试并交付被告（反诉原告）验收使用，原告（反诉被告）限期内履行了合同义务，反诉原告应当向反诉被告给付余欠货款12.6万元，反诉被告逾期不能履行或履行不符合合同约定时，应当自觉履行合同约定的违约义务。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百六十一条、第一百五十九条之规定，判决如下：
一、驳回原告（反诉被告）广州晟启能源设备有限公司对被告（反诉原告）湖南口味王集团有限责任公司的诉讼请求；
反诉被告广州晟启能源设备有限公司在本判决生效之日起30日内，继续按照《恒温恒湿晾片房采购合同》要求对晾片房进行安装、调试并交付反诉原告湖南口味王集团有限责任公司验收使用，反诉原告验收合格后，3日内给付反诉被告余欠货款12.6万元；反诉被告逾期不履行或履行不符合合同约定，则，1、终止双方签订的《恒温恒湿晾片房采购合同》的履行；2、合同终止日起5日内反诉被告退还反诉原告湖南口味王集团有限责任公司已付的设备款18.9万元并支付反诉原告违约金13.15万元；3、反诉被告已安装在反诉原告处的设备由反诉被告自行处理。
本案受理费本诉减半收取3000元，反诉费减半收取3000元，共计6000元，由原告（反诉被告）负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省益阳市中级人民法院。
审判员 蔡立田
二〇一五年十二月二日
书记员 宁文明
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。