贵州省黎平县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）黔2631民初609号
原告彭付兴，男，1984年6月15日出生，汉族，住贵州省黎平县。
原告李丽，女，1985年8月24日出生，汉族，住址同上。
委托代理人罗大勇，男，黎平县高屯镇法律服务所工作者。
被告贵州省黎平县鸿邺房地产开发有限�司。
住址：黎平县德凤镇五开北路。
法定代表人叶秀，女，该公司董事长。
原告彭付兴、李丽诉被告贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员粟志文独任审判，于2017年5月19日公开开庭进行了审理。原告彭付兴、李丽及委托代理人罗大勇、被告委托代理人顾崇罡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2013年4月29日，原告与被告签订了一份《商品房买卖合同》，合同约定：原告购买被告开发建造的“侗族风情园”第11幢1单元第3层1号商住房，商住房建筑面积为126.17㎡，房屋总价款为351248元，交房日期为2015年3月31日前。同时，该合同第八章第十九条第三项约定：（一）出卖人承诺于2015年6月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付给买受人。（二）出卖人不能在前款约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书，双方同意按照下列约定处理：1、约定日期起30日内，出卖人交付办理商品房转移登记的有关文书的，按已付房价款的0.1％承担违约责任；2、约定日期起30日以后，出卖人仍不能交付办理商品房转移登记的有关文书的，双方同意按照下列第（1）、（2）项处理：（1）买受人有权退房，买受人退房的，出卖人应当自收到退房通知之日起30日内退还买受人已付房款，并按照银行同期活期存款利率支付利息。（2）买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.1％的违约金。该《商品房买卖合同》签订后，原告不仅按合同约定付清了全部购房款351248元，而且向被告交纳了代办涉案房屋产权转移登记手续所需的契税、维�基金、登记工本费、印花税、抵押登记费等税费共计12570元，但被告直至2015年8月20日才向原告交付上述商品房，迟延交房长达140天。值得一提的是，被告不仅未依合同的约定如期取得涉案房屋所有权初始登记，而且至今也未向原告交付办理涉案房屋产权转移登记的有关文书，导致原告尚未取得涉案房屋产权证。综上，原告根据原、被告双方签订的《商品房买卖合同》第十九条的有关约定，基于自己不退房的情形下，特向法院提起民事诉讼，请求：1、责令被告限期取得涉案房屋所有权初始登记（即被告取得大产权证），并限期向原告交付有关涉案房屋产权转移登记文书，积极协助原告顺利办理涉案房屋产权转移登记（即原告取得小产权证）；2、依法判令被告向原告支付2015年6月30日至2017年4月16日期间的逾期办理房屋产权转移登记违约金共计230067.44元；3、案件诉讼费由被告承担。
被告辩称：1、逾期办证是事实，我们也会尽快协助原告办理房产证，2、我们认为原告要求的违约金过高，请予调整。
原告在举证期限内向本院提交以下4份证据：
1、身份证复印件，证明原告主体资格的事实；
2、《商品房买卖合同》复印件，证明原、被告双方签订涉案房屋买卖合同的事实以及被告逾期办理涉案房屋产权转移登记应承担违约责任的事实；
3、收据复印件，证明原告已如约向被告付清涉案房款以及交纳代办涉案房屋产权转移登记所需费用的事实；
4、（2017）黔26民终476号《贵州省黔东南州中级人民法院民事判决书》复印件，证明被告向原告逾期交付涉案房屋且原告已接收涉案房屋的事实。
被告在举证期限内未向本院提交证据。
经审理查明：2013年4月29日，原告�被告签订《商品房买卖合同》，原告购买被告侗族风情园11幢1单元3层1号商住房，建筑面积为126.17平方米、房屋总价款为351248元，交房日期为2015年3月31日前。同时合同第八章第十九条第三项约定：出卖人于2015年6月30日前，取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书，交付给买受人。出卖人不能在约定期限内交付办理商品房转移登记的有关文书的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款0.1%的违约金。合同签订后，原告按合同约定付清了全部购房款351248元，并向被告交纳了代办涉案房屋产权转移登记手续所需的契税、维修基金、登记工本费、印花税、抵押登记费等税费共计12570元。合同约定交房时间届满，被告未能如期交房，直到2015年8月20日被告才向原告交付上述商品房，但�原告起诉时亦未向原告交付办理商品房转移登记的有关文书。
上述事实，有原、被告陈述，原告提交的证据证实，本院予以认定。
本院认为：原、被告双方签订的《商品房买卖合同》是双方当事人真实意思表示，没有违反法律和行政法规的强制性规定，属有效合同，合同当事人应当遵照诚实信用原则全面履行义务。合同签订时，原、被告双方就房屋价款、交房时间、办理房屋产权证等事项均作了明确约定。合同签订后，原告按照合同约定已全部交付了房款，但被告却未能在约定的期限交付办理房屋转移登记的相关文书给原告，导致原告未能按时办理商品房所有权登记证书，显然已经违约，理应承担违约责任。被告称逾期办证是事实，我们也会尽快协助原告办理房产证，原告要求的违约金过高，请予以酌情调整的意见。本院认为，根据本案实际情况，被告逾期办理商品房转移登记的有关文书，并未影响到原告的居住生活、亦未对房屋出租等收益造成影响，但因原告未能及时获得所有权证书，对原告的处分权造成了一定的影响。因此，被告违约未能及时交付办理商品房转移登记有关文书，给原告造成的损失系难以确定的，且双方在合同中约定，逾期办理商品房转移登记的有关文书按日以已付购房款的0.1%支付违约金，日违约金为351元，月达10530元，违约金约定明显过高，被告逾期办理商品房转移登记的有关文书不可能给原告造成如此巨大的损失，因此被告请求调整违约金，于法有据，理由充分，本院予以支持。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖�应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起９０日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起９０日。合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”的规定，对被告逾期办理商品房转移登记的有关文书的违约责任，按照原告已付购房款总额，参照参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期贷款利息的标准，根据中国人民银行《关于人民币贷款利率有关问题的通知》（银发[2003]251号）和银发[2015]325号文件规定，贷款年利率为4.75％，逾期贷款利率在贷款利率水平上加收30％-50％，本院酌情加收为30％，为6.18％。关于违约金计算的截止日期问题，依照《城市房地产开发经营管理条例》、《商品房销售管理办法》《城市房屋权属登记管理办法》的相关规定，办证是出卖人、买受人和房产权证登记机关相互协作、互相衔接的过程。开发商领取初始权属证书或收件单时具备了办证条件，并向买受人发出通知之日起，开发商即完成其办证义务。故开发商向买受人发出通知之日为其承担违约金责任的截止日期。本案在诉讼中，被告已于2017年4月26日通知各业主到其公司办理不动产权证相关手续，因此2017年4月26日为违约金计算的截止日期，原告请求支付2015年6月30日至2017年4月16日的违约金，本院予以确认，逾期天数为651天。因此被告逾期办理商品房转移登记的有关文书的违约金为351248元×6.18％÷365天×651天=38715元。原告请求超出部分，本院不予支持。为此，依照《中华人民共和国合同法�第四十四条、第六十条、、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，判决如下：
一、被告贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司在本判决生效后10日内支付原告彭付兴、李丽逾期办理商品房转移登记的相关文书违约金38715元。
二、被告贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司在本判决生效后30日内向原告彭付兴、李丽交付商品房转移登记的有关文书，并协助原告办理商品房产权转移登记。
三、驳回原告彭付兴、李丽的其他诉讼请求；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4751元，减半收取2375.5元�由被告贵州省黎平鸿邺房地产开发有限公司负担600元，原告彭付兴、李丽负担1775.5元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。
逾期不上诉，则本判决书发生法律效力，权利人应当在履行期限届满后二年内向本院申请执行。
审判员 粟志文
二〇一七年六月五日
书记员 徐姗姗