湖南省郴州市北湖区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）湘1002民初55号
原告：郴州景泰装饰设计工程有限公司
法定代表人：黄竞萱，系该公司经理。
委托代理人：罗青华，男，1979年8月29日出生，汉族
委托代理人：陈智锋，湖南银光律师事务所律师。
被告：郴州四方名阳电热科技有限公司
法定代表人：曹义勇。
原告郴州景泰装饰设计工程有限公司（以下简称景泰公司）与被告郴州四方名阳电热科技有限公司（以下简称四方名阳公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年1月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告景泰公司的委托代理人罗青华、陈智锋，被告四方名阳公司的法定代表人曹义勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告景泰公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告支付装修工程款254637元，判决被告支付违约金和赔偿损失13600元，以上共计268237元；2、本案诉讼费用及其它相关费用由被告承担。
被告四方名阳公司辩称：对欠付工程款金额无异议；但被告公司已经委托郴州经济开发区管理委员会（以下简称郴州经开区管委会）支付了，郴州经开区管委会已经支付原告10万元，剩下17余万未付；原告应该找郴州经开区管委会要钱，原告起诉金额未将已经收到的10万元扣减。
查明的事实
本院依据当事人的举证、质证及本院认证，结合庭审情况及当事人的陈述，认定如下案件事实：
景泰公司、四方名阳公司系依法注册登记的有限责任公司。
四方名阳公司与郴州经开区管委会于2016年3月17日签订《远红外纳米半导体碳电热膜生产项目招商合作合同书》，于2016年4月6日签订《招商项目补充合作合同》。四方名阳公司又于2016年4月17日与郴州经开区管委会下属的郴州市元贞创业服务公司签订《房屋租赁合同》，约定由四方名阳公司承租郴州经开区长冲工业园区*#厂房。
《租赁合同》签订后，四方名阳公司与景泰公司签订《施工合同》，约定由景泰公司负责四方名阳办公大楼装修工程，施工面积约12000平方米，采用包工包料包质量安全的形式，装修工期68天（从2016年4月28日至2016年7月5日），合同结算按预算表执行，分三期付款：第一期为水电进场15天按实际施工工程量支付70%；第二期按工程进度付实际工程量的70%，每10天结款一次；第三期工程竣工，四方名阳公司签字后一星期内付合同金额的25%，预留合同金额5%作为质保金，竣工一年无质量问题付清所有工程款。违约责任约定如因四方名阳公司原因影响工期，工期顺延，对景泰公司造成误工损失应支付200元/天误工费。
景泰公司按约定进场施工。2016年5月22日，第一期工程完成工程量92050元，四方名阳公司验收后支付了70%工程款即64435元；第二期工程完成工程量227022元后，四方名阳公司的现场管理人员于2016年7月17日在验收表上签字确认，但未付后续工程款。
因四方名阳公司无力履行与郴州经开区管委会的合同，2016年12月11日，郴州经开区管委会、四方名阳公司、郴州市元贞创业服务公司签订《合同解除（终止）协议书》，厂房由郴州经开区管委会收回。同时，因装修工程款未按时支付，装修的民工在郴州经开区管委会聚众讨薪。签订《合同解除（终止）协议书》当日，四方名阳公司、景泰公司共同向郴州经开区管委会申请，请求郴州经开区管委会先行垫付民工工资款，并保证不影响厂房新的施工及发生因装修项目导致的民工讨薪事件，否则一个月内连带承担返还垫付款责任；并承诺如垫付款2年内未还，由四方名阳公司、景泰公司承担连带返还垫付款及承担全部追偿费用的责任。本案起诉后，郴州经开区管委会垫付10万元工程款给景泰公司，用于支付民工工资。
判决的理由与结果
本案为建设工程施工合同纠纷。本案的焦点问题是：原告诉请被告支付工程款及违约金是否有事实和法律依据。
四方名阳公司对欠付景泰公司254637元并无异议，但认为景泰公司应找郴州经开区管委会索要工程欠款，且已经支付的10万元应扣减，二年期满后其再将全部垫付的工程款还给郴州经开区管委会。本院认为，郴州经开区管委会先行垫付部分工程款是为了维护社会稳定的需要。依据四方名阳公司、景泰公司共同向郴州经开区管委会出具的申请报告，先行垫付的工程款两公司均负连带返还责任，但该返还责任与本案建设工程施工合同关系属不同的法律关系，如届时未返还，郴州经开区管委会可向两公司主张权利。据此，四方名阳公司辩称景泰公司应向郴州经开区管委会索要工程款无事实依据。
本案装修工程非因景泰公司原因而终止，涉案《施工合同》已经实际解除，四方名阳公司应一次性支付已完工工程量的工程款。据此，本院对原告诉请被告支付工装修工程款254637元予以支持。按照《施工合同》约定，因四方名阳公司原因影响工期，工期顺延，如对乙方造成误工应支付200元/天的误工费。景泰公司提供的结算单显示，2017年7月17日第二期工程工程量完成了227022元，而此时已经超过了工期约定的2016年7月5日前完工，后续工程因四方名阳公司未付工程款，承租的厂房被收回并未施工完毕，所以无法确定因四方名阳公司未按约定支付工程款致景泰公司误工的具体时间。景泰公司未提供证据证实其实际损失，主张违约金和赔偿损失13600元依据不足，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第二百五十三条之规定，判决如下：
一、被告郴州四方名阳电热科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告郴州景泰装饰设计工程有限公司装修工程款254637元；
二、驳回原告郴州景泰装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。
如果被告郴州四方名阳电热科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5324元，由原告郴州景泰装饰设计工程有限公司负担270元，被告郴州四方名阳电热科技有限公司负担5054元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。
审 判 长 谢宇明
人民陪审员 石利丽
人民陪审员 谢寒梅
二〇一七年七月十七日
书 记 员 唐 忱
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。
因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。