浙江省杭州市余杭区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙0110民初5190号
原告：江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司，住所地：江苏省阜宁县经济开发区浏阳4号。
法定代表人：蒋海军，总经理。
委托代理人：孙秀英，上海市远东律师事务所律师。
被告：杭州龙宇家居用品有限公司，住所地：杭州余杭区良渚街道大陆工业园区2幢。
法定代表人：范明春。
被告：范明春，男，1976年2月7日出生，汉族，住杭州市拱墅区。
被告：杜鹏飞，男，1990年9月12日出生，汉族，住浙江省上虞市。
原告江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司（以下简称七彩虹装饰公司）诉被告杭州龙宇家居用品有限公司（以下简称龙宇家居公司）、范明春、杜鹏飞承揽合同纠纷一案，本院于2017年4月10日立案受理后，依法适用简易程序于2017年6月13日公开开庭进行了审理。原告七彩虹装饰公司委托代理人孙秀英到庭参加诉讼，被告龙宇家居公司、范明春、杜鹏飞经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告七彩虹装饰公司起诉称：2016年11月23日，原告七彩虹装饰公司与被告龙宇家居公司就宝山城银路彩虹公寓的装修工程签订了成品家具加工安装合同，合同编号为QCH/H-G-2016-015。合同签订后，原告支付给被告龙宇家居公司合同总价款10%的预付款，然被告龙宇家居公司拿到预付款后一直拖拉，完全不按照合同约定履行。被告范明春作为龙宇家居公司的法定代表人，明知没有履约能力却和原告签订加工安装合同，恶意欺骗原告，使得原告整个装修工程工期严重延误，造成原告和第三人的合同履约不能，正面临第三方的追责，给原告造成巨大的经济损失。被告杜鹏飞作为案涉合同的担保人，明知被告龙宇家居公司没有能力履行合同，也没有从中督促龙宇家居公司保质保量地完成加工安装事宜，给原告造成的损失，原告一并追责。为此，原告诉至法院，请求判令：一、被告龙宇家居公司归还原告支付的预付款249615元；二、被告龙宇家居公司根据合同约定承担违约责任，按照总价合同金额的百分之十五金额为374422.5元；三、被告龙宇家居公司支付违约金60000元（从2017年2月22日计算至2017年2月27日）；四、被告龙宇家居公司承担现场清理费、垃圾清运费20000元；五、被告范明春、杜鹏飞对上述请求承担连带责任；六、三被告承担本案诉讼费。
原告七彩虹装饰公司为支持其诉请主张，在庭审中出示并陈述了下列证据材料：
1.《成品家具加工安装合同》一份，证明原告与被告龙宇家居公司签订合同约定权利与义务的事实。
2.《补充协议》一份，证明原告与龙宇家居公司就加工款支付条款做了修改的事实。
3.《委托付款协议》及中国工商银行电子回单（打印件，加盖公章）各一份，证明原告已经按照合同约定支付10%的预付款，履行了合同约定的义务的事实。
4.《补充协议及承诺》一份，证明原告与龙宇家居公司关于合同的进度修改以及担保人杜鹏飞承担担保责任的事实。
5.《告知函》一份，证明龙宇家居公司严重违反合同约定的事实。
6.《解除合同通知书》一份以及签收证明（EMS快递面单）各二份，证明双方合同已经解除，原告依照合同约定追究被告的责任的事实。
7.借条一份，证明龙宇家居公司与范明春个人的财务混同，范明春滥用公司法人独立地位，明知没有能力接洽项目仍然夸大其业务能力造成原告无可估量的损失的事实。
三被告均未作答辩，亦未向本院提供证据。
原告七彩虹装饰公司提交的证据，经本院审核，符合证据的采信规则，且本院在送达被告起诉状、证据副本后，被告未提出异议，本院对其真实性予以确认，并据证据所载内容认定待证事实。
根据到庭当事人的庭审陈述和本院确认的有效证据，本院认定本案事实如下：2016年11月23日，原告七彩虹装饰公司（甲方）与被告龙宇家居公司（乙方）就宝山城银路彩虹公寓装饰工程中的成品家具安装签订了《成品家具加工安装合同》，约定：合同金额为2496150元；成品家具完成交付时间为2017年1月10日前；付款方式为项目完工后十二个月内甲方一次性付款；乙方供货或施工进度逾期，甲方有权自主调整供货或安装数量，供货或现场安装施工进度脱期超过3天后甲方可另行选择其他供应商；工期持续延误超过15天，甲方有权解除合同；不能按合同相关要求交付定作物或者不能完成工作的，乙方应向甲方偿付合同总额15%的违约金等内容。同日，原告七彩虹装饰公司与被告龙宇家居公司签订补充协议一份，约定付款方式变更为：合同签订后甲方支付乙方占合同金额10%的工程款给乙方；乙方按合同约定时间供货数量达到合同总量的一半时，甲方支付占合同金额10%的工程款给乙方；乙方全部安装完成经甲方确认后，甲方在2017年春节前根据资金状况支付给乙方占合同金额5%-10%的工程款；剩余款项根据甲方与业主合同付款节点等比例支付给乙方。2016年11月23日，原告七彩虹装饰公司委托案外人和禾建材（上海）有限公司向被告龙宇家居公司支付249615元，案外人和禾建材（上海）有限公司于2016年11月25日向被告龙宇家居公司支付了该笔款项。2017年1月24日，被告龙宇家居公司因未按约履行合同，向原告七彩虹装饰公司出具《补充协议及承诺》一份，承诺：“1、在2017年2月21日前，6楼家具（含全部五金配件等）按质按量全部安装完毕，并交付业主正常使用……如未能按时按量完成家具的供货及安装工程，则本公司及本人自愿按照人民币壹万元/日的补偿款补偿给原告七彩虹装饰公司，同时原合同的违约责任继续履行；杜鹏飞为龙宇家居公司与七彩虹装饰公司签订的合同、补充协议及承诺提供担保，承担连带的补偿及赔偿责任”。被告杜鹏飞在担保人处签名、捺印，被告龙宇家居公司在相应位置加盖公章并由其法定代表人范明春签字确认。2017年2月21日，原告七彩虹装饰公司向被告龙宇家居公司发出告知函一份，载明“根据贵司的承诺书，2017年2月21日前，6楼家具（含全部五金配件）按质按量全部安装完毕，并支付业主正常使用。现6F仅有橱柜及衣柜到场，且没有一个橱柜和衣柜完整安装，材料还缺顶封板、台面拉条、门板等。床、床头柜、沙发、茶几，也没有一个到现场，现场安装工人也全部撤场，已严重影响工期，导致工程无法交付，给甲方造成重大损失，由此引起的一切损失由贵司承担。”。被告龙宇家居公司法定代表人范明春在告知函上签署“现场情况属实，床、床头柜等已生产完毕，在工厂仓库，照片已上传微信群”。2017年2月23日，原告七彩虹装饰公司以邮政快递的形式向被告龙宇家居公司发出《解除合同通知书》，通知解除双方于2016年11月23日签订的《成品家具加工安装合同》，被告龙宇家居公司退还预付款24.9615万元，自行取回处理已交付的零星家具等。
本院认为：原告七彩虹装饰公司与被告龙宇家居公司签订的《成品家具加工安装合同》、《补充协议》及被告龙宇家居公司、杜鹏飞出具的《补充协议及承诺》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应确认合法有效。合同签订后，被告龙宇家居公司未按约定履行合同义务，且在被告龙宇家居公司出具的《补充协议及承诺》确定的履行期限内亦未能履行合同主要义务，故原告七彩虹装饰公司有权解除合同，要求被告龙宇家居公司退还预付款、支付违约金。关于违约金金额：现原告主张按照合同金额的15%加上被告龙宇家居公司承诺的每日1万元计算六日共434422.5元，该金额不违反双方签订的合同、补充协议及承诺等的约定，故本院予以支持。被告杜鹏飞作为被告龙宇家居公司与原告所签合同、补充协议及承诺的担保人，理应对被告龙宇家居公司因违约行为承担的责任承担担保责任。被告范明春虽系被告龙宇家居公司股东及法定代表人，但被告龙宇家居公司系有限责任公司，以其全部的财产对其在签订履行合同过程中所负担的债务承担责任，故原告要求被告范明春对被告龙宇家居公司全部案涉债务承担连带清偿责任，于法无据，本院不予支持，但被告范明春作为被告龙宇家居公司的法定代表人在其签字出具的《补充协议及承诺书》中明确承诺“如未能按时按量完成家具的供货及安装工程，则本公司及本人自愿按照人民币壹万元/每日的补偿款补偿给甲方及业主”，故被告范明春对原告基于此要求被告龙宇家居公司承担的6万元违约金承担付款义务，原告的相应诉讼请求，本院予以支持。原告要求被告承担现场清理费、垃圾清运费，但未提供证据予以证实，故对该部分诉讼请求，本院不予支持。综上，原告的诉讼请求，合理部分，本院予以支持。被告龙宇家居公司、范明春、杜鹏飞经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，不影响本案的审理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第三条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告杭州龙宇家居用品有限公司返还原告江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司预付款249615元，于本判决生效之日起十日内付清。
二、被告杭州龙宇家居用品有限公司支付原告江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司违约金434422.5元，于本判决生效之日起十日内付清。
三、被告杜鹏飞对上述债务承担连带清偿责任。
四、被告范明春对上述第二项债务在60000元范围内承担连带清偿责任。
五、驳回原告江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费5420元，由被告龙宇家居公司、杜鹏飞负担。
原告七彩虹装饰公司于本判决生效之日起十五日内到本院申请退费，被告龙宇家居公司、杜鹏飞于本判决生效之日起七日内，向本院缴纳应负担的诉讼费。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于杭州市中级人民法院。
代理审判员 孟 斌
二〇一七年七月十日
书 记 员 周鹏菲