江苏省张家港市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0582民初13676号
原告：江苏星A包装机械集团有限公司,住所地江苏省张家港市锦丰镇锦南路1号。
法定代表人：黄振华，该公司董事长。
委托诉讼代理人：张培荣，江苏国瑞律师事务所律师。
委托诉讼代理人：黄婷婷，江苏国瑞律师事务所实习律师。
被告：内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司，住所地内蒙古自治区阿尔山市温泉街。
法定代表人：胡玉明，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王炳权，该公司职员。
被告：中油新兴能源产业集团有限公司，住所地北京市朝阳区管庄路181号院1号楼103室。
法定代表人：王文法，该公司总经理。
两被告共同委托诉讼代理人：贾海鹏，北京颐合中鸿律师事务所律师。
原告江苏星A包装机械集团有限公司（以下简称星A公司）与被告内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司（以下简称蓝海公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年12月26日立案后，依法适用普通程序，并依法追加中油新兴能源产业集团有限公司（以下简称中油公司）为共同被告参加诉讼，于2017年4月21日、8月3日公开开庭进行审理。原告星A公司的委托诉讼代理人张培荣、黄婷婷、被告蓝海公司的委托诉讼代理人王炳权、被告蓝海公司、中油公司的共同委托诉讼代理人贾海鹏两次庭审均到庭参加了诉讼,原告星A公司的法定代表人黄振华第二次庭审到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告星A公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告蓝海公司继续履行与原告签订的《设备购销合同》；2.判令被告蓝海公司支付原告货款950万元及该款从2015年4月19日起至实际支付之日止按银行同期贷款利率计算的利息；3.诉讼费用由被告承担。审理中，原告增加诉讼请求为要求被告中油公司对被告蓝海公司的本案债务承担连带清偿责任。事实和理由：2015年1月，原告与被告蓝海公司签订《设备购销合同》，约定原告向被告蓝海公司提供一套24000瓶/小时（550ml）PET瓶装水吹灌旋生产线设备，总价950万元。合同签订后，原告按约生产并于2015年4月向被告蓝海公司交付了大部分设备。但被告蓝海公司一直怠于向原告提供瓶坯、瓶样等以供试机，且未对本设备区域通水通电，未提供最基本的调试条件，经原告多次要求，既不组织验收，也不支付货款，给原告造成了巨大损失。被告蓝海公司为了自己的利益，不正当阻止付款条件的成就，应视为付款条件已成就，应当向原告支付货款。被告蓝海公司系有限责任公司，被告中油公司系唯一股东，未足额出资，且两被告财产混同，被告中油公司应对被告蓝海公司的本案债务承担连带清偿责任。
被告蓝海公司辩称，1.同意继续履行合同；2.根据合同约定，原告交货后我方才支付总货款的80%，但原告现在还有241.8万元的设备未交付，支付货款的条件尚未成就；3.原告主张我方违约的事实不存在，我方已按约交付了瓶坯等物品。综上，请求驳回原告的诉讼请求。
被告中油公司辩称，蓝海公司的注册资本已全部实缴，该公司的资产也独立于我公司的财产，且该公司本案债务尚未确定。请求驳回对我公司的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据,本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告提供的《关于生产线安装地变更函》，载明被告蓝海公司通知原告将550ml模具变更为518ml模具。证明双方已商定将550ml模具变更为518ml模具。两被告对该证据的真实无异议，但认为虽然被告蓝海公司发函通知原告变更模具，但后来双方未达成一致意见，实际未变更。本院认为，对该证据的真实性因双方均无异议,应予认定,但该函只是被告蓝海公司单方意思的表示，原告未回复表示同意，双方就模具变更未达成合意，应视为未变更。2.原告提供的该公司的瓶、盖流转明细表，载明被告蓝海公司于2015年1月20日发给原告550ml瓶（连盖）1个、瓶坯1个、液位图1张；于2015年2月11日发给原告瓶坯10袋、盖子2000个、纸箱10袋，原告陈述均是550ml瓶坯、瓶盖，瓶坯共1000个、纸箱共50个。证明被告蓝海公司交付了部分瓶坯、瓶盖和纸箱，且交付的均是550ml的瓶坯、瓶盖，与约定尺寸不符。两被告认为该证据系复印件，且是原告单方制作，对真实性不予认可，但认为该证据能印证被告蓝海公司已向原告交付了瓶坯、瓶盖、纸箱，并陈述上述物品是通过快递发送，当时未留快递凭证存根。本院认为，该证据系复印件，对其真实性不予认定。被告蓝海公司陈述已通过快递交付了瓶坯等物品，应由其承担举证责任，但其未提供证据证明，而原告自认收到被告蓝海公司部分瓶坯等物品，且自认的事实有利于被告，故对原告自认收到被告蓝海公司部分瓶坯等物品的事实予以认定。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实：
2015年1月12日，蓝海公司（甲方）、星A公司（乙方）签订《设备购销合同》一份，涉案的主要内容有：乙方供给甲方一套24000瓶/时（550ml）PET瓶装水吹灌旋生产线设备，供货明细详见附件一；货物总价950万元；乙方工厂交货并代办汽运至甲方指定地点（内蒙古兴安盟阿尔山市温泉街蓝海公司五里泉矿泉水厂）；合同签订生效后，乙方开始制造，3月10日开始陆续起运，4月15日开始联动试机；设备到甲方工厂安装调试后空转进行验收并试生产，连续生产15天验收合格后，甲方一周内付合同总额80%，计760万元作为第一批货款，再连续生产15天验收合格后，甲方一周内付合同总额15%，计142.5万元作为第二批货款，乙方收到第二批货款后，开具全额增值税发票。其余合同总额5%，计47.5万元，一年质保期满后一周内付清；乙方负责货物的包装并代办运输，运费由乙方支付；合同签订后15日内，乙方提供生产线平面布置、工艺流程图，甲方在7日内回复确定。甲方提前用书面形式通知乙方派遣调试人员，乙方用书面形式提出安装调试所需的必要条件和工作条件。由于现场条件不具备所造成的时间延误，影响安装工期，安装、调试工期将顺延，责任由甲方承担。安装调试过程中，甲方指定专人负责现场协调，同时应有二名钳工、二名电工等4-6人参与工作，并负责将水、电、气、汽等送至乙方各设备使用点；在合同生效后一周内，甲方及时提供合同所涉及的包装容器样品或图样，给乙方进行设计和试机用。在设备交货45日前提供各种样品实物若干：瓶坯2万只，盖12000只，纸箱100个。若包装容器迟到，则交货期顺延。甲方所提供的样品与安装调试所试用的包装容器应完全一致，否则由此产生的延误及费用由甲方承担。附件一《合同供货明细》载明该生产线包括：吹灌旋系统及辅助设备，送盖系统，装箱与输送系统，机器人码垛系统。总价933.4万元，加上杂项费用后合计975.4万元，最终优惠价950万元。上述设备中包括：550ml吹瓶模具1套，共18万元；550ml试验模具1套，8000元；机器人装箱机1台，63万元；机器人码垛机1套（包括配套使用的安全护栏、控制系统、供垛系统、机械人底座、夹具、垛板输送各一套），145万元；安装调试费15万元。合同上签名的甲方代表为刘永群。合同签订后，星A公司组织生产，蓝海公司于2015年1月20日发给星A公司550ml瓶（连盖）1个、瓶坯1个、液位图1张，并通过邮件发送了包装容器图样，于2015年2月11日发给星A公司瓶坯1000个、瓶盖2000个、纸箱50个。2015年3月2日，蓝海公司向星A公司发送了《关于生产线安装地变更函》，通知因五里泉矿泉水厂进行改造，决定将案涉生产线放至白狼望远山矿泉水厂，整线设备按照望远山矿泉水厂布局图进行摆放，将550ml模具改为518ml模具，另增加16套338ml模具，原设备布局进行改动，双方进行协商，所增加的设备双方签订补充合同。2015年3月21日，蓝海公司又向星A公司发送了《设备安装地变更函》，通知案涉设备改为安装在望远山矿泉水厂，设备安装图以3月9日双方沟通的图纸为准，瓶型模具增加518ml模具、338ml模具各17个，由星A公司报价后签订补充合同。后双方未签订补充合同。2015年4月19日至4月23日，星A公司陆续向蓝海公司交付了大部分设备。后蓝海公司一直未交付其余瓶坯、瓶盖及纸箱，星A公司也未交付吹瓶模具、试验模具及机器人装箱机等。2016年8月，星A公司法定代表人与刘永群通过邮件协商处理上述合同的解除事宜，未能达成一致意见，为此星A公司提起本案诉讼。审理过程中双方于2017年2月再次通过邮件协商解除合同事宜未成。
另查明，蓝海公司系有限责任公司，2015年6月15日，公司股东由甘肃建新实业集团有限公司、兴安盟盈和商贸有限责任公司变更为中油公司。
本院认为：本案所涉《设备购销合同》是双方真实意思的表示,内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，对双方均有约束力，双方均应按约履行。按合同约定，被告蓝海公司应在原告交货45日前交给原告约定数量的瓶坯等物，被告蓝海公司作为应先履行义务的一方，未按约履行，已构成违约。现原告要求继续履行合同，被告蓝海公司表示同意，双方应继续履行合同。合同约定被告蓝海公司付款的条件是：设备到工厂安装调试后空转进行验收并试生产，连续生产15天验收合格后一周内付合同总额80%，再连续生产15天验收合格后一周内付合同总额15%，原告收到第二批货款后开具全额增值税发票。其余合同总额5%，一年质保期满后一周内付清。即被告蓝海公司支付货款成就的条件包括交货、验收合格等，而被告蓝海公司的违约行为，仅导致原告不能按时制作模具并交付全部货物，只是阻止其中一个付款条件的成就，即使被告蓝海公司未有上述违约行为，付款条件也不必然成就，故原告主张被告蓝海公司的违约行为，系故意阻止付款条件的成就，应视为付款条件已成就，要求被告蓝海公司给付全部货款，无法律依据，本院不予支持。原告要求被告中油公司对被告蓝海公司的本案债务承担连带清偿责任，本院亦不予支持。对继续履行合同过程中形成的债务,原告可另行向被告蓝海公司、中油公司主张权利。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条之规定，判决如下：
一、原告江苏星A包装机械集团有限公司与被告内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司于2015年1月12日签订的《设备购销合同》按约定继续履行。
二、驳回原告江苏星A包装机械集团有限公司的其他诉讼请求。
案件受理78300元、财产保全费5000元，合计83300元，由被告内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司负担，该款原告已预交，由被告内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司在本判决生效后十日内直接给付原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于苏州市中级人民法院。同时，上诉人最迟应在上述法律规定的上诉期限届满后七日内按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（户名：苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76），逾期未交按自动撤回上诉处理。
审 判 长 杨建军
人民陪审员 张春华
人民陪审员 张惠良
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 钱丽芳
本案所依据的相关条文
《中华人民共和国合同法》：
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。