湖南省岳阳市云溪区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）湘0603民初248号
原告：涂万明，男，1969年3月20日出生，汉族，挖机经营者，住湖南省汉寿县。
原告：成伯云，男，1965年2月5日出生，汉族，建筑从业人员，住湖南省汉寿县。
两原告共同委托诉讼代理人：李明安，社区居委会推荐的代理人。
被告：湖南坚雄白泥湖农场有限公司，住所地：岳阳市云溪区道仁矶镇白泥湖渔场。
法定代表人：黄振雄，董事长。
委托诉讼代理人：叶四海，男，1965年5月5日出生，身份证号码：4306031965********，公司前员工。
委托诉讼代理人：杨立云，男，1970年2月11日出生，公司员工。
被告：叶四海，男，1965年5月5日出生，汉族，无业，住岳阳市云溪区。
原告涂万明、成伯云与被告湖南坚雄白泥湖农场有限公司、叶四海合同纠纷一案，本院于2017年4月21日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告涂万明、成伯云及其委托诉讼代理人李明安，被告叶四海、被告湖南坚雄白泥湖农场有限公司的委托诉讼代理人叶四海、杨立云均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告涂万明、成伯云向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2016年12月2日签订的水上挖机施工合同；2.被告支付原告合同履行期间施工费182000元（其中总施工费300200元，除去已来拿的油费118200元）。3.被告支付原告违约金2万元。4.被告支付原告4天水上挖机延误的师傅工资（两台设备，四个师傅工资每天1440元，4×1440=5760元）；运输费：14000×2＝28000元，两项共计33760元，5.两被告共同承担本案诉讼费用。事实与理由：原告与被告于2016年12月2日签订了一份施工合同（合同附后），原告按合同的约定于同年12月5日进场开始施工。到2017年元月23日（农历腊月二十五号），员工放假准备回家过年，要求被告支付工钱回家过年，被告拒绝支付，我的员工等到腊月二十九号才回家过年，但还是一分钱都没拿到，到了腊月二十九号晚上，被告叶四海才回了一个信息说：“陈总，对不起，现在什么都没有，安心过完年再说”。到了农历的正月十一，叶四海又给涂万明打电话，要原告到农场继续施工。原告不愿去，谈到年前支付工钱的事。他说自己没有负责这个事，这个应由公司负责。年后施工另有安排。鉴于这个情况，原告看到挖机还在采山湖，当天便赶到那里，董事长黄振雄的哥哥接待原告，给了原告5000元的油费，要求原告第二天开工。正月十二号原告如期开工，直到正月十五上午十一点，叶四海电话通知原告施工合同要改，否则不要与其联系。原告只好停工。当时黄振雄的哥哥问原告为何停工，原告只得如实相告。黄振雄的哥哥听后当时就给原告停餐。第二天，原告计划离场，黄的哥哥找到原告让其继续做，并同意继续更改合同，并称即使不能更改合同，以后的事付现款，原告又做了两天，但被告在现场收工程量的人员没有签收，被告的行为实际为解除合同，原告甚至打市长热线并到当地陆城派出所报案也无人问津，原告万般无奈只得于2017年2月17日将挖机拖回了家。综上，原告为维护自己的合法权益，遂起诉。
被告湖南坚雄白泥湖农场有限公司辩称，钱由我公司承担，但必须按合同付款。
被告叶四海辩称，不同意原告的诉讼请求。合同是我与原告签订，但我没有违反施工合同。对施工费数字没有异议，但对施工方式有异议。原告没有施工完毕便将挖机拖走，给我方造成了经济损失。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2016年12月2日，甲方湖南坚雄白泥湖农场有限公司与乙方涂万明、成伯云签订《水上挖机施工合同》，合同约定挖机进场时间为2016年12月4日，5日开始施工，施工费用以380元/小时计算，乙方必须按甲方要求进行施工，施工地点及具体要求按甲方指定人员决定。乙方挖机操作人员的食宿由甲方安排和负担。在施工过程中，甲方垫付挖机施工的燃油费用。付款方式：进场后由甲方预付1万元给乙方作为施工预付款，结算时在工程款中扣除，甲方所有工程完成后，甲方同意退场时按每小时230元支付，剩余款项2017年9－11月付清。挖机的进出场费用及中途转运等费用均由乙方负责，甲方不负担任何费用。任意一方不得无故不履行协议，违约方应向另一方支付两万元赔偿金，双方还就安全事故责任、挖机的维修和维护费用等作出约定。叶四海在甲方处签名，涂成明在乙方处签名，成伯云在（乙方）代表人处签名。合同签订后，原告派挖机进场施工，每日由被告方人员确认施工量。原、被告双方认可施工费共计300200元，除去已支付的油费118200元，尚余182000元没有支付。2017年春节过后，被告叶四海离开被告湖南坚雄白泥湖农场有限公司，2017年2月16日，双方就合同中加盖公司公章事宜进行协商，被告称无权加盖，双方意见不统一，就合同履行产生矛盾。2017年2月17日，工程尚未完工，原告自行将水上挖机拖走离场。
本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。原告涂万明、成伯云与被告湖南坚雄白汤湖农场有限公司签订的《水上挖机施工合同》是双方真实意思表示，合法有效。在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，当事人可以解除合同。在工程没有完工的情况下，原告于2017年2月17日将水上挖机拖走离场，实际上是以自己的行为表明不履行主要债务，故对于原告要求解除2016年12月2日的《水上挖机施工合同》于法有据，本院予以支持。当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。原告依约将水上挖机投入施工，油费118200元由被告湖南坚雄白泥湖农场有限公司支付，原、被告双方认可尚余182000元没有支付，对于原告要求被告支付原告合同履行期间的施工费182000元，本院予以支持。合同的权利义务终止，不影响合同中的结算和清理条款的效力，故该款项应于2017年9－11月付清。按照合同规定，挖机的进出场费用及中途转运费用均由乙方（即原告）负责，甲方不承担任何费用。故对于原告要求被告承担运输费用28000元的诉讼请求，本院不予支持。原告诉请支付4天师傅工资，因自行制定的施工量未经被告方认可，与交易习惯不符，本院不予支持。原告与（甲方）被告湖南坚雄白泥湖农场有限公司签订合同，甲方签名处仅有叶四海的签名，2017年春节过后叶四海已离开湖南坚雄白泥湖农场有限公司，原告无法确定合同的相对方是否仍为湖南坚雄白泥湖农场有限公司并由其履行付款义务，因此其要求被告叶四海在甲方处加盖公章，双方意见不一致，原告仅给被告叶四海一天的时间进行处理，没有得到回复在较短时间内便自行离场，双方均有违反合同的行为，过错比例为5：5，事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。因此，对于原告要求被告承担违约责任20000元的诉讼请求，本院不予支持。被告叶四海系湖南坚雄白泥湖有限公司员工，其行为代表公司，不应由其个人承担付款义务。
综上所述，对于原告1.解除原、被告于2016年12月2日签订的水上挖机施工合同；2.被告支付原告合同履行期间施工费182000元（其中总施工费300200元，除去已来拿的油费118200元）。3.被告支付原告违约金2万元。4.被告支付原告4天水上挖机延误的师傅工资（两台设备，四个师傅工资每天1440元，4×1440=5760元）；运输费：14000×2＝28000元，两项共计33760元的诉讼请求。本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十八条、第六十九条、第九十四条、第九十八条、第一百零九条、第一百二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条之规定，判决如下：
一、解除原告涂万明、成伯云与被告湖南坚雄白泥湖农场有限公司签订的《水上挖机施工合同》
二、被告湖南坚雄白泥湖农场有限公司支付原告涂万明、成伯云施工费182000元，限于2017年9－11月付清。
三、驳回原告涂万明、成伯云的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费4540元，由原告涂万明、成伯云承担1000元，被告湖南坚雄白泥湖农场有限公司承担3540元，
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。
审 判 长 任亚波
审 判 员 闾 敏
人民陪审员 王良栋
二０一七年八月二日
书 记 员 李红玲
附：1、上诉费缴纳通知
上诉人应在提交上诉状时，向湖南省岳阳市中级人民法院核实、预交上诉案件受理费。上诉费收款单位：岳阳市非税收入征收管理局账号：38×××17开户行：中国农业银行岳阳市分行营业部。上诉人在上诉期满后七日内仍未交纳诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。
2、相关法律条文
《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十八条应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：
（一）经营状况严重恶化；
（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；
（三）丧失商业信誉；
（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。第六十九条当事人依照本法第六十八条的规定中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。第一百二十一条当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。