宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）宁0104民初7390号
原告：宁夏嘉宁兴安消防技术有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区北安小区50号楼401室。
法定代表人：高登科，该公司总经理。
委托诉讼代理人：高燕，女，该公司员工。
被告：山东久安消防工程有限公司银川分公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区北京东路景福巷春熙苑13号楼116号营业房。
负责人：李明，该公司总经理。
委托诉讼代理人：解雪梅，女，该公司员工。
委托诉讼代理人：王千里，男，该公司员工。
被告：山东久安消防工程有限公司，住所地山东省济宁高新区英萃路37号。
法定代表人：张冲，该公司经理。
原告宁夏嘉宁兴安消防技术有限公司与被告山东久安消防工程有限公司银川分公司、山东久安消防工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年7月7日立案后，依法适用简易程序，于2017年8月2日公开开庭进行了审理。因案情复杂，本案转为普通程序，于2017年12月11日、2018年1月3日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人高燕，被告山东久安消防工程有限公司银川分公司委托诉讼代理人解雪梅、王千里到庭参加诉讼，被告山东久安消防工程有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宁夏嘉宁兴安消防技术有限公司向本院提出诉讼请求：1、被告山东久安消防工程有限公司银川分公司、山东久安消防工程有限公司支付原告设备款11000元、逾期付款利息495元（自2016年10月1日至2017年7月1日，按年利率4.5‰计算）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年8月17日，原告与山东久安消防工程有限公司银川分公司签订《产品购销合同》，约定原告向山东久安消防工程有限公司银川分公司供应气体灭火系统设备，合同价款为105000元。合同签订后，原告按约履行了供货义务并指导安装，设备于2016年9月份安装完毕并通过验收。但山东久安消防工程有限公司银川分公司仍尚欠原告设备款11000元，故原告诉至法院。
山东久安消防工程有限公司银川分公司辩称，原告仅交付了设备主体部分，尚有部分设备配件未移交，导致我公司另行采购，造成工期延误，并被项目甲方罚款。设备由我公司自行安装，原告并未指导安装，双方也未进行验收，原告未开具发票。因原告违约在先，其主张的设备款及利息，我公司不予承担，原告应赔偿我公司的经济损失。
山东久安消防工程有限公司未作答辩。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年8月17日，原告与山东久安消防工程有限公司银川分公司签订《产品购销合同》，约定原告向山东久安消防工程有限公司银川分公司供应气体灭火系统设备一套（设备名称、型号、单价、数量详见合同附件《湖南磐龙安全系统股份有限公司报价表》），设备金额为105000元；交货方式为原告按合同约定的工程地点直接送达项目工地现场；交货期限为自合同签订之日起12日，所有购货设备全部送达；结算方式为合同签订后，山东久安消防工程有限公司银川分公司支付原告货款总额的30%作为设备预付款，货到现场支付货款总额的60%，安装完毕通过验收后支付货款总额的10%，安装完毕10日内不验收视为验收合格；此设备不带安装费，由原告派技术员指导安装。同日，原告向湖南磐龙安全系统股份有限公司订购气体灭火系统设备一套，订单中列明的产品名称、型号、数量与《产品购销合同》附件《湖南磐龙安全系统股份有限公司报价表》基本一致。合同签订后，山东久安消防工程有限公司银川分公司于2016年8月19日支付设备款30000元、2016年9月29日支付64000元。原告称山东久安消防工程有限公司银川分公司于2016年9月29日到货站自提涉案设备，并提交银川市个体经营运通货运信息中心出具《证明》，载明：”兴庆区人民法院，我货运中心于2016年9月6日承接湖南磐龙安全系统股份有限公司托运宁夏嘉宁兴安消防技术有限公司气体灭火货物共计十件，厂家订单号：11026，于2016年9月13日将货物运送至北京东路春熙苑山东久安公司施工工地，客户没有人收货，又将货物全部拉回银川货站，经我方多次沟通，最终由山东久安公司到货站自提”。山东久安消防工程有限公司银川分公司称因施工现场项目负责人已离职，收货时间及缺失配件的型号、名称、数量均无法核实。
本院认为，原告与山东久安消防工程有限公司银川分公司签订《产品购销合同》系双方当事人真实意思表示，内容合法，为有效合同，双方均应按约履行合同义务。合同签订后，原告向湖南磐龙安全系统股份有限公司订购了涉案设备，湖南磐龙安全系统股份有限公司委托银川市个体经营运通货运信息中心将设备运送至山东久安消防工程有限公司银川分公司工地，且山东久安消防工程有限公司银川分公司称已收到涉案设备的主体部分并支付了部分设备款，故应当认定原告已向山东久安消防工程有限公司银川分公司履行了供货义务。山东久安消防工程有限公司银川分公司称已收到了涉案设备的主体部分并已自行安装，却无法明确缺失配件的型号、名称、数量，故山东久安消防工程有限公司银川分公司主张原告未移交设备配件的该辩解意见，本院不予采信。根据合同约定，合同签订后，山东久安消防工程有限公司银川分公司支付原告货款总额的30%作为设备预付款，货到现场支付货款总额的60%，安装完毕通过验收后支付货款总额的10%，安装完毕10日内不验收视为验收合格。因山东久安消防工程有限公司银川分公司认可涉案设备已自行安装，安装完毕10日内不验收即视为验收合格，现付款条件已成就，山东久安消防工程有限公司银川分公司应当依约向原告支付设备款11000元。根据合同约定，所有设备应于合同签订之日即2016年8月17日起12日全部送达，原告于2016年9月13日将设备运送至山东久安消防工程有限公司银川分公司施工工地，构成违约，故原告主张山东久安消防工程有限公司银川分公司支付逾期付款利息，本院不予支持。因双方未对发票开具时间进行约定，且山东久安消防工程有限公司银川分公司尚未付清货款，故山东久安消防工程有限公司银川分公司主张原告未开具发票已构成违约的辩解意见，本院不予采纳。山东久安消防工程有限公司银川分公司主张原告赔偿其经济损失，因其未提供证据证明原告未向其移交设备配件，故其主张经济损失无事实依据，本院不予支持。因山东久安消防工程有限公司银川分公司无独立法人资格，民事责任应先以其财产承担，不足以承担的部分，由山东久安消防工程有限公司承担还款责任。山东久安消防工程有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃其答辩、举证、质证、陈述、辩论等诉讼权利。
依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民法总则》第七十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
一、被告山东久安消防工程有限公司银川分公司于本判决生效之日起十日内支付原告宁夏嘉宁兴安消防技术有限公司设备款11000元，其财产不足以承担的部分，由山东久安消防工程有限公司承担还款责任；
二、驳回原告宁夏嘉宁兴安消防技术有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费88元，由被告山东久安消防工程有限公司银川分公司、山东久安消防工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 吴 楠
人民陪审员 倪晓星
人民陪审员 许凤英
二〇一八年一月八日
法官 助理 苏泽娜
书 记 员 赵玉慧
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民法总则》
第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。
分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。