吉林省敦化市人民法院
民 事 判 决 书
（2013）敦民初字第3030号
原告王尊会，男，住敦化市。
委托代理人王杰，吉林尊理律师事务所律师。
被告李泽春，男，住敦化市
被告单鸿玲，女，住敦化市
原告王尊会与被告李泽春、单鸿玲建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员朴文姬独任审判，公开开庭进行了审理。原告王尊会及其委托代理人王杰，被告李泽春到庭参加诉讼，被告单鸿玲经传票传唤未到庭。本案现已审理终结。
原告王尊会诉称，2008年8月8日，原告与被告签订协议书，原告承包了由被告发包的牛舍土建工程施工项目。协议签订后，原告如期保质保量完成了涉案工程施工义务，被告也实际接收使用了原告施工的牛舍。但被告以无资金为由，未及时结清涉案工程款。2011年10月25日，被告给原告出具一份欠据，确认尚欠原告工程款为人民币467000元。另外，被告还拖欠原告物资款项价值人民币12096元（其中：C型钢128根，价值人民币11776元，松木杆10根，价值人民币200元，二个锅，价值人民币120元），上述工程款及物资款，合计为479096元。同时，按协议第七条第2项约定，被告应向原告支付拖欠工程款的同期银行贷款利息，直至结清完毕止。虽经原告屡次催索，但被告以资金未到位为由，至今未给付，故诉至法院。请求法院判令被告给付原告工程款及物资款，共计479096元，并给付2008年8月8日至给付之日止所欠工程款467000元的同期贷款利息，由被告承担本案诉讼费用。
被告李泽春辩称，1、2008年，原告给我建牛舍属实，原告施工期间，我应支付的工程款全部到位，但原告拖延两个多月的工期。2、我承认欠被告工程款，但是牛舍工程质量不合格。被告所说的C型钢、锅等都在现场，这些材料是工程结束后所剩的，因为工程质量不合格，我找到原告时，要求原告拿走所剩的材料，并不是我要留下的。原告交工后，我只使用了牛舍半年时间。3、2010年原告曾经起诉过我，但当时我提出工程质量问题，原告就撤诉了。4、我欠原告工程款属实，如果双方协商，我可以给付工程款，如果原告不同意协商，我就要求对整个工程的质量提起诉讼，并进行鉴定。5、从工程竣工到现在，原告从未给我提出过预算或决算报告。
被告单鸿玲未答辩。
本案争议的焦点为：
1、被告是否拖欠原告工程款467000元，原告主张工程款的利息应否支持；
2、原告施工的牛舍是否存在工程质量问题；
3、原告的诉讼请求应否支持。
原告针对自己的主张，向本院提供的证据有：
证据1，协议书一份、工程施工图预算书一份。
证明2008年8月8日，原告与被告李泽春签订牛舍施工协议书，合同约定工程项目是建牛舍，面积为1200平方米，开工日期是2008年8月8日，竣工日期是2008年10月30日，工程款的支付方式是按工程进度给付工程款，未结清的部分工程款，按合同签订之日起同期银行贷款利率支付利息。工程质量保修期限为一年，质保金按工程造价的3%计算。牛舍工程实际面积是1136平方米，单位造价是每平方米786元，总的工程造价是892896元，被告又扣了项目款20197元，最终工程总造价是872699元。施工期间，被告已给付工程款405000元，尚欠467699元。按工程总造价872699元，质保金是26180.97元。
被告质证认为，对协议书无异议，但对工程施工图预算书有异议，该预算书我今天第一次看到的。
证据2，欠据一份。
证明2011年10月25日，被告李泽春为原告出具的欠据中，所欠工程款数额为467000元，该欠据由被告亲自书写，被告确认欠原告工程款的事实。
被告质证认为，对该欠据无异议，是我给原告出具的。
证据3，欠款利息清单。
证明从2008年8月8日到2013年10月23日止，按银行同期贷款基准利率计算，467000元的利息为168965.57元，本金加利息，合计为635965.57元。
被告质证认为，有异议，我不同意给付利息。
证据4，保证条一份。
证明原、被告结算工程款之前，被告向原告承诺在2008年10月6日前保证给原告结算工程款，但被告没有结算剩余的工程款，按照合同约定，被告应给付利息。
被告质证无异议。
证据5，证明两份。
证明被告收购原告的材料，总价值是12096元，其中C型钢128根，价值是11776元，松木杆10根，价值人民币200元，二个锅，价值人民币120元。
被告质证认为，对该证明有异议，证人签名不是其本人的字迹，该证人是我方的现场监工，上述材料不是我购买原告的，而是工程结束后剩余的材料。
被告李泽春未向本院提供证据。
被告单鸿玲未到庭举证和质证。
经庭审质证及对证据所分析，本院综合认证如下：
原告提供的证据1-1协议书，被告无异议，能够证明原告为被告施工牛舍事实，真实性予以采信，证据1-2工程施工图预算书，对此被告提出异议，且该证据没有原、被告双方的签字认可，不能证明原告所要证明的问题，不予采信。证据2，对此被告无异议，予以采信。证据3，系被告单方书写的利息清单，对此被告不认可，该证据不具有证明力，不予采信。证据4，对此被告无异议，真实性予以采信。证据5，所证明的内容与工程款不具有关联性，不予采信。
根据当事人的陈述及采信的证据，本院综合认定如下事实：
2008年8月8日，原告王尊会与被告李泽春签订协议书，原告王尊会承包被告李泽春发包的牛舍建设工程，协议第一条、第二条约定，工程名称为牛场牛舍，牛舍建筑面积1200平方米左右，开工日期2008年8月8日，竣工日期2008年10月30日；合同第七条第二款约定，工程款支付方式为基础工程完成后，按基础工程造价支付80%；主体工程完成后，按主体工程造价支付80%；工程竣工发包人验收合格，其余工程款扣除保修费后一次性结清，如发包人未按合同约定支付工程价款，按合同签订之日同期银行贷款利率支付利息；合同第九条第三款约定，工程保修期限为一年，质保金为工程造价的3%。协议签订后，在原告王尊会施工期间，被告李泽春支付部分工程款40余万元，2008年12月牛舍工程竣工，原告撤离了工地。2009年春节过后，在原告施工的工程没有验收的情况下，被告李泽春开始使用牛舍。2011年10月25日，被告李泽春给原告王尊会出具欠据，欠据中记载“鸿泽奶牛场小区欠王尊会工程款：人民币377000元，其中扣除保证金90000元，工程款总计467000元，欠款人李泽春”。被告李泽春至今未给原告支付尚欠工程款。
本院认为，原告为被告建牛舍，2008年12月工程竣工，原告将该工程已交付给被告，被告在工程质量没有验收的情况下，已使用牛舍多年，视为被告对工程质量的认可。双方之间签订的协议第九条第三款约定：“工程保修期限为一年”，至今工程质量保质期已过多年，而且在本案审理过程中，被告以原告施工的牛舍工程质量不合格为由要求反诉，但在本院指定的期限内被告未提出反诉，也未提供相应的证据加以证明原告施工的牛舍工程质量不合格，故被告主张原告施工工程质量不合格，证据不足，不予认定。2011年10月25日，被告为原告出具的欠据中，注明被告拖欠原告工程款467000元，其中扣除保证金90000元，因该工程虽然没有验收，被告已实际使用多年，并已过工程质量保证期限，被告主张扣除保证金90000元，没有事实根据和法律依据，故被告的抗辩理由不予成立，被告应给付原告尚欠工程款467000元。关于原告主张工程款利息问题，虽然原、被告签订的建筑工程协议中约定迟延履行工程款的利息，但工程结束后，原、被告对尚欠工程款部分作出最终的约定，于是2011年10月25日，被告给原告出具欠据，该欠据中双方之间没有约定利息，原告也已实际接受了该欠据，视为原告对欠据的默认，故原告主张2008年8月8日起给付利息的主张，本院不予支持。本案系建设工程合同纠纷，原告与被告之间的其他经济往来与本案不是同一个法律关系，原告主张物资款项12096元，本案中不予支持，可另行主张。被告单鸿玲不是建设工程合同的相对人，原告对其提起诉讼，属告诉主体错误，应驳回原告对单鸿玲的告诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十九条；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告李泽春于本判决生效之日起五日内给付原告王尊会工程款467000元；
二、驳回原告王尊会的其他诉讼请求。
如被告李泽春未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（按中国人民银行同期贷款基准利率计算）。
案件受理费8486元，减半收取4243元，其他诉讼费用50元，合计为4293元，由被告负担4202.50元，原告负担90.50元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于延边朝鲜族自治州中级人民法院。
审判员 朴文姬
二〇一三年十一月十五日
书记员 高红丽