新疆维吾尔自治区奇台县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）奇民二初字第1411号
原告：江苏广宇建设集团有限公司。
地址：靖江市江平路230号。
法定代表人：蔡永进，系公司董事长。
委托代理人：唐韵，男，汉族，生于1985年5月3日，本科学历，江苏省靖江市人，现住奇台县，公司职员。
委托代理人：杜江奇，系新疆疆奇律师事务所律师。
被告：王万军，男，汉族，生于1965年2月6日，初中文化，四川省通江县人，现住乌鲁木齐银川路，个体户。
委托代理人：严军文，男，汉族，生于1966年9月15日，初中文化，四川省通江县人，现住乌鲁木齐市，个体户。
原告江苏广宇建设集团有限公司（以下简称广宇公司）与被告王万军建设工程合同纠纷一案，原告于2015年9月2日向本院提起诉讼。本院于同日受理后，依法由审判员潘俊位独任审判，于2015年9月22日公开开庭进行了审理。原告广宇公司的委托代理人唐韵、杜江奇，被告王万军的委托代理人严军文到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告广宇公司诉称：2014年9月30日，原被告双方签订了《劳务合同》，约定被告王万军负责承建位于奇台县新疆神华能源公司红沙泉露天煤矿2号、3号宿舍楼工程，后经结算，被告的工程款为6376912.5元，但被告已经从原告处领取了7676649元，超额领取1299736.5元，现诉至法院请求解除与被告签订的劳务合同，并要求被告返还1299736.5元。
被告王万军辩称：工程是王万军具体施工，其所干工程主体已经完工，但是没有清算和决算，被告给原告出具的条子，被告全部认可。工程款6376912.5元是原告自己算的。不同意解除合同，要继续将工程干完。
原告广宇公司向法院提供了以下证据：
1、劳务合同一份，拟证实一、原被告之间签订了劳务施工合同；二、合同第19条约定了合同的结算方式；三、合同第14条约定施工中出现人员伤亡由被告承担责任的事实。被告对该证据无异议。本院对该证据的真实性予以确认。
2、工程结算单一份，拟证实原告和发包方经过结算，主体工程金额为6376912.5元的事实。被告对该证据不认可，认为决算应该是被告做，而不是原告做。本院对该证据综合认定。
3、领款手续49份，拟证实被告领款合计金额7676649元的事实。被告对借款数额认可。本院对该证据真实性予以确认。
4、王万军工地支付情况及证明一份，拟证明被告方在签订合同后没有按照合同的要求及时全面履行合同的事实。
被告对该证据认可。本院对该证据的真实性予以确认。
5、公证书一份，拟证实被告在2015年7月28日已经停工，当时工程的现状。被告对该证据不认可。本院对该证据来源的真实性予以确认。
6、整改、扣款等通知书12份，拟证实被告在施工中，由于管理混乱等问题被要求整改停工等，造成工程延误的事实。被告对该证据不认可，认为延误工期与原告发工资等原因存在关系。本院对该证据的真实性予以确认。
被告王万军未向法院提供证据。
根据上述已认定证据、当事人陈述及庭审笔录，本院查明以下事实：新疆神华矿业有限公司将位于奇台县红沙泉一号露天煤矿2号、3号宿舍楼工程承包给了宁夏煤炭基本建设有限公司。宁夏煤炭基本建设有限公司成为该建设工程的总承包人。2014年案外人王小明用原告广宇公司的相关手续从宁夏煤炭基本建设有限公司承揽了该宿舍楼工程，在没有签订正式的建设合同的情况下，又将该建设工程转包给了被告王万军，王小明与被告王万军也没有签订相关的合同。2014年被告王万军已经开始施工。后原告知道此事，为了维护与宁夏煤炭基本建有限公司的业务关系，原告对于王小明承揽建设工程并将工程转包给被告王万军的事实予以确认。2014年9月30日原告广宇公司委托洪南贤与被告签订了一份《劳务合同》，约定由被告王万军负责承建位于奇台县新疆神华能源公司红沙泉露天煤矿2号、3号宿舍楼工程。其中合同第十四条事故处理约定为：“乙方（被告）施工过程中造成人员伤亡及其他安全事故的，甲方（原告）有权将其工程款相应部分扣留，直到事故处理完毕后，甲方扣除因此遭受的损失后将余额追付给乙方”。第十六条合同价款及计量方式约定为：“本合同以总承包人最终决算价下浮8%为本工程的最终决算价。”第十九条结算方式约定为：“本合同工程的最终结算须以总承包人与甲方（原告）最终的结算价格为依据，甲方根据合同约定予以结算，经甲方公司签字盖章后方能生效。否则，任何甲方项目部或部门及任何形式的最终结算对甲方不具有任何法律约束力。”工程总工期为2015年10月达到入住条件。合同签订后，被告王万军继续组织工人施工。在施工过程中因存在消防、安全、延误工期等情况，被总承包方宁夏煤炭基本建设有限公司责令整改，扣款等处理。截止2015年7月28日主体工程基本完工，后续工程至今处于停工状态，工人已经清场。截止到2015年8月9日原告已经支付被告工程款7676649元，其中包括人工工资3182600元，材料款2604612元，由于施工工地发生事故，原告支付了赔偿款663780元等。2015年8月16日总承包方即宁夏煤炭基本建设有限公司对被告王万军建设的红沙泉露天煤矿2号、3号宿舍楼已经完工的主体工程进行了结算，结算金额为6376912.5元。现在原告要求解除该合同，并且要求被告返还多支付的1299736.5元工程款。
另查：被告王万军没有任何建筑施工资质。
本院认为：原告公司委托洪南贤与被告签订的《劳务合同》，被告王万军具体对合同约定的红沙泉露天煤矿2号、3号宿舍楼工程进行了施工。故该《劳务合同》事实上是建设工程承包合同。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第一项的规定：“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，该合同无效”。被告没有任何建筑资质却承包了该建筑工程，因此原告公司的委托代理人洪南贤与被告签订的《劳务合同》属于无效合同。
但同时该工程具体工程由被告施工完成，原告方向被告支付工程款，故该合同中关于双方的约定依然对双方当事人产生法律约束力。合同约定2015年10月该工程要达到入住条件，但7月28日主体工程完工后，后续工程至今处于停工状态，且工人都已经清场。被告的建设工期没有达到约定的状态，已经构成违约，故原告要求解除该合同的请求本院予以支持。
2015年8月16日总承包方即宁夏煤炭基本建设有限公司对被告王万军建设的红沙泉露天煤矿2号、3号宿舍楼已经完工的主体工程进行了结算，并最终核算的金额为6376912.5元。该行为属于总承包方对该工程量的确认。故根据双方签订合同第十九条结算方式的约定：“本合同工程的最终结算须以总承包人与甲方（原告）最终的结算价格为依据，甲方根据合同约定予以结算，经甲方公司签字盖章后方能生效。否则，任何甲方项目部或部门及任何形式的最终结算对甲方不具有任何法律约束力。”因此该工程的最终结算价为宁夏煤炭基本建设有限公司核算的6376912.5元。而原告已经向被告支付了工程款7676649元。由此原告已经向被告多支付工程款1299736.5元（7676649-6376912.5）。该款被告应当予以返还。
综上依据《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款第一项之规定判决如下：
一、解除原告江苏广宇建设集团有限公司的委托代理人洪南贤与被告王万军签订的《劳务合同》；
二、被告王万军于本判决生效后十日内给付原告江苏广宇建设集团有限公司多支付的工程款1299736.5元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案一审受理费减半收取8249元由被告王万军负担。
本判决生效后，双方当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的，对方当事人可向本院申请执行，申请执行的期限为两年。若超过法定期限提出执行申请的，本院则依法不予受理。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于昌吉回族自治州中级人民法院。
审判员 潘俊位
二〇一五年十一月三日
书记员 李 湘