山东省青岛市黄岛区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）黄民初字第796号
原告王某某，男，1970年1月3日出生，住址江苏省海门市。
原告顾某某，男，1962年11月6日出生，汉族，住址江苏省海门市。
以上两原告共同委托代理人刘振远，山东琴安律师事务所律师。
被告沈某，男，1964年12月9日出生，汉族，现住青岛经济技术开发区。
被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司，住所地青岛经济技术开发区。
负责人黄某，职务经理。
以上两被告共同委托代理人戴某某，系江苏省某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司工作人员。
以上两被告共同委托代理人委托代理人薛磊，山东倡通律师事务所律师。
原告王某某、顾某某与被告沈某、江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司劳务合同纠纷一案，本院受理后依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告王某某、顾某某及其共同委托代理人刘振远、被告沈某、江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司的共同委托代理人戴某某参加了2014年6月5日的庭审，原告王某某、顾某某及其共同委托代理人刘振远、被告沈某、江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司的共同委托代理人薛磊参加了2014年6月10日的庭审，本案现已审理终结。
原告王某某、顾某某诉称，2010年7月30日，原告与被告沈某签订班组核算协议，约定：由原告为被告江苏某某集团劳务有限公司黄岛分公司位于黄岛区的青岛某某国际三期3号楼、4号楼、会所及地库工程进行脚手架搭拆劳务施工。该劳务共产生劳务费2588521.71元（包含工程延期部分），扣减被告已支付的1977000元，被告尚欠原告剩余劳务工程款共计611721.71元，原告多次向被告催要未果，故诉至法院，请求依法判令：被告支付劳务费611721.71元；本案诉讼费由被告承担。
被告沈某、江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司2014年6月5日共同辩称，双方已办理结算，总价款为2065878.27元（已扣除项目代购材料费），已付款1977000元，扣除各方罚款35512元、装饰外架未施工款25200元，尚有28166.27元未付。由于原告延期及施工过程中影响施工进度及外装饰架子发生意外造成被告很大损失，因此剩余工程款未予支付。我方保留索赔和反诉的权利。
被告沈某2014年6月10日辩称，原告的劳务款已经付清，据此请求驳回原告的诉讼请求。
被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司2014年6月10日辩称，原告与被告沈某签订的合同，与我公司无关，原告也未与我公司有实际业务往来，据此请求驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：
1、2010年7月30日，原告王某某、顾某某（乙方）、与被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司（甲方）签订班组核算协议，约定：被告将承建的青岛某某国际三期工程中的脚手架分项工程承包给原告，进行独立核算。一、工程概况：工程名称：青岛某某国际三期3号楼、4号楼、会所及地库工程；建筑面积：46000平方米；专项承包内容：外墙脚手架、模板钢筋等支撑架所有脚手架工程、防护工程……四、核算价格：4.1挑架以下（包括会所）按16500M2＊35元／M2建筑面积=56万元；挑架以上按30000M2＊55元／M2建筑面积=165万元。合计221万元。上述单价中包括：A、人工工资：10元／M2建筑面积（挑架以下5元／M2建筑面积）；B、钢管、扣件租金：20元／M2建筑面积（其中模板系统按3元／M2建筑面积）、（挑架以下10元／M2建筑面积）；C、周转易耗品：8元／M2建筑面积（挑架以下5元／M2建筑面积）；D、管理费及税金：7元／M2建筑面积（挑架以下5元／M2建筑面积）；E、利润：5元／M2建筑面积；F：市文明工地奖5元／M2建筑面积（非架子原因影响文明工地除外）。4.4如进度、质量达到各方要求，评为市标化工地，再另行奖励2万元；六、工期：6.1工期：从2010年8月1日（以实际开始搭设为准）开始每栋楼从搭设地下室外架起算开工日期到外架拆除完止，每栋主楼工期为13个月（含一个月报停时间）……。七、配合：……7.2甲方派石某某为项目负责人，陈某某为质量安全负责人。本协议签字盖章并经甲方书面通知进场后生效。双方还对其他事项作出了约定。该协议落款甲方未签字盖章，有被告沈某作为甲方代表签字。乙方则有原告两人共同签字。两被告对该证据真实性无异议。
2、原告提交张某2010年8月5日出具的要货单一份，证明施工开工日期；原告提交2012年9月1日的租赁处收货单一份、2012年9月2日的退货单一份，证明合同结束时间。两被告不认可张某系其工作人员，原告未提交证据证实张某系两被告的工作人员，对于合同结束时间，两被告也不予认可。
3、原告提交收条四份，欲证明被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司从原告处借用钢管819米。两被告称需要落实，但两被告未回复本院落实结果。原告提交李某某2010年11月15日出具的证明一份，欲证明被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司的员工李某某因加工井架电梯口底座用了钢管120米。两被告承认李某某系两被告的维修工。原告提交周某于2011年3月2日出具的证明一份，欲证明两被告的工作人员周某从原告处领取了钢管358米。两被告不予认可。
4、原告提交陈某某于2011年4月14日出具的证明一份，欲证明被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司为了安装塔吊、附墙等需要支付原告人工费600元，两被告承认陈某某系被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司的安全负责人。
5、原告提交鲁商三期3号、4号楼电梯脚手架明细表二份，证明在施工过程中原告有两名劳务人员在现场，产生了劳务费。两被告认为脚手架的看管费应由原告承担。
6、原告提交2011年建筑工程内部工资款结算表复印件一份、自行计算的劳务费明细一份，欲证明两被告应支付延期损失及所欠劳务费611721.71元，被告沈某对复印件，不予质证，对劳务费明细不认可，被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司则认为本案与其无关，不予质证。
7、原告认可被告已经支付款项共计1977000元。原告提交青建管质字（2011）XX号文件，证实青岛某某国际三期3号楼、4号楼、会所及地库工程在2011年度获第五批青岛市标准化示范工地，被告认为该证据与本案无关。
8、被告沈某庭审中出示医疗费单据一宗，欲证明原告违反安全协议，导致不能评定为市文明工地奖，原告应按照每平方米5元返还被告款，但其庭后并未向本院提交上述证据，原告主张该证据与本案无关。
9、两被告未提交有权对原告进行罚款和已经罚款35512元、原告对装饰外架未施工、原告延期施工的相关证据。
上述事实，有原、被告提交的班组核算协议、要货单、收货单、退货单、收条、证明、计算明细、结算表及原、被告当庭陈述笔录在案佐证，经庭审质证和本院审查，可以采信。
本院认为，本案系劳务纠纷。虽然，原告与被告签订的班组核算协议落款处没有加盖被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司的公章，但两被告在2014年6月5日的庭审中认可陈某某系公司的安全负责人，这与协议中7.2条载明的“甲方派石某某为项目负责人，陈某某为质量安全负责人”的内容相吻合，再结合两被告2014年6月5日共同答辩所承认的事实，可以确认被告沈某在班组核算协议中的签字行为，系代表被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司的职务行为，该协议系原告与被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司签订的，系双方的真实意思表示，且已实际履行，不违背国家法律法规的强制性规定，合法有效，对原、被告具有法律约束力。
本案中，两被告在2014年6月5日的书面答辩中承认“双方已办理结算，总价款为2065878.27元（已扣除项目代购材料费），已付款1977000元，扣除各方罚款35512元、装饰外架未施工款25200元，尚有28166.27元未付。由于原告延期及施工过程中影响施工进度及外装饰架子发生意外造成被告很大损失，因此剩余工程款未予支付”，而在2014年6月10日被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司则做出了本案与其完全无关的答辩，被告沈某则做出了已经全部付清款的答辩，两被告作出的两次答辩不一致，前后矛盾。本院认为，两相比较，两被告2014年6月5日所作出的答辩是真实可靠的，对该答辩本院予以采信。因原告未提交两被告签字或盖章的结算书，故原告所施工的劳务费应以两被告答辩认可的数额为准，即原告所施工的劳务费系2065878.27元。原告认可被告已经付款1977000元，本院予以确认。两被告未提交有权对原告罚款和已经罚款35512元、原告对装饰外架未施工、原告延期施工的相关证据，故两被告应“扣除各方罚款35512元、装饰外架未施工款25200元、原告延期施工”的主张，本院不予采信。故被告应支付给原告的劳务费应为88878.27元（2065878.27元-1977000元）。原告提交的青建管质字（2011）XX号文件，证实了青岛某某国际三期3号楼、4号楼、会所及地库工程在2011年度获第五批青岛市标准化示范工地，故被告应按合同约定支付原告奖励款20000元。原告提交的劳务费自行计算明细，两被告不认可，原告也未提交其他证据予以佐证，本院不予采信。原告提交的2011年建筑工程内部工资款结算表，系复印件，被告对此也不予认可，不能作为本案的定案依据，本院不予采信。综上，依据《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司于判决生效后十日内支付原告王某某、顾某某劳务费88878.27元。
二、被告江苏某某集团劳务有限公司青岛黄岛分公司于判决生效后十日内支付原告王某某、顾某某标准化示范工地奖励款20000元。
三、驳回原告王某某、顾某某的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11017元（原告已预交），由原告负担9355元，被告江苏某某集团有劳务限公司青岛黄岛分公司负担1662元，被告应负担部分于本判决生效后十日内支付给原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院或通过第二审人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。
判决生效后，权利人申请强制执行的期限为履行期届满之日起两年。
审 判 长 车绍文
人民陪审员 李 梅
人民陪审员 卢 妍
二〇一五年七月十五日
书 记 员 薛 丽