天津市第二中级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）二中民二终字第93号
上诉人（原审原告，反诉被告）上海三菱电梯有限公司，住所地上海市闵行区江川路811号。
法定代表人范秉勋，董事长。
委托代理人姚丹文，上海市四方律师事务所律师。
委托代理人顾蔚雯，上海市四方律师事务所律师。
被上诉人（原审被告，反诉原告）玖龙纸业（天津）有限公司，住所地宁河县七里海镇薄台子村。
法定代表人张茵，董事长。
委托代理人张磊，该公司法务专员。
委托代理人张建林，该公司法务专员。
上诉人上海三菱电梯有限公司与被上诉人玖龙纸业（天津）有限公司承揽合同纠纷一案，天津市宁河县人民法院于2013年10月11日作出（2013）宁民初字第1516号民事判决。上海三菱电梯有限公司不服，向本院提起上诉，本院于2014年2月25日受理，依法组成合议庭，于2014年3月12日公开开庭进行了审理。上诉人上海三菱电梯有限公司的委托代理人顾蔚雯，被上诉人玖龙纸业（天津）有限公司的委托代理人张磊、张建林到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原审法院查明，2008年1月24日，上海三菱电梯有限公司（以下简称三菱公司）与玖龙纸业（天津）有限公司（以下简称玖龙公司）签订了《安装工程合同书》，约定，三菱公司承揽玖龙公司热电厂电梯安装工程；工程承包范围及内容，见电梯采购合同附件《玖龙纸业（天津）有限公司工程300t/h炉电梯订货技术协议》（规定维保期一年）；承包方式，包工包料、包机械、包安装调试、保工期、保质量、保安全、包电梯验收，安装费总价40500元；合同签订生效后，玖龙公司向三菱公司支付50%的预付工程款，电梯验收合格移交玖龙公司并收到三菱公司提供的工程总价全额的地税发票后十天内支付剩余的全部工程款；三菱公司必须按要求完成安装和通过主管部门验收，达到合格标准，不合格工程，三菱公司必须承担所造成的一切损失，本工程质量若不符合合同要求，玖龙公司可以要求三菱公司予以整改，如果双方对质量问题发生争议，由玖龙公司委托天津市工程质量检测机构予以鉴定，鉴定结果对双方均有约束力。
合同签订后，三菱公司即为玖龙公司安装电梯，玖龙公司支付三菱公司预付款20250元。电梯安装完毕后，玖龙公司发现电梯存在质量问题，不能正常使用，遂委托天津市塘沽区特种设备监督检验所检验，检验结果为电梯轿厢与入口侧井道壁不符合要求，玖龙公司要求三菱公司予以整改，并于2011年11月22日向三菱公司发出律师告知函，告知三菱公司安装的电梯不合格，要求三菱公司在收到告知函后五日内对安装的电梯不合格予以整改，如果三菱公司在此期间内未予整改，则视同认可，玖龙公司委托其他单位对电梯进行维修、保养，产生的费用由三菱公司承担。截止到2011年12月9日，三菱公司对其安装的电梯未予整改，于是玖龙公司与天津奥特瑞电梯安装工程有限公司签订《承揽合同》，约定，天津奥特瑞电梯安装工程有限公司承揽玖龙公司热电分厂8层8站电梯的整改，合同签订后天津奥特瑞电梯安装有限公司对三菱公司安装的电梯进行了整改。并且通过技术监督局验收取得合格证，具体内容为在电梯厅门和轿厢门之间做隔热离铁板，价款20000元。玖龙公司向天津奥特瑞电梯安装工程有限公司支付了20000元工程款。2012年2月27日，玖龙公司与天津奥特瑞电梯安装工程有限公司签订《电梯保养合同》，约定，天津奥特瑞电梯安装工程有限公司为玖龙公司保养诉争电梯，保养费7200元，保养时间一年。玖龙公司于2013年3月11日支付天津奥特瑞电梯安装工程有限公司7200元保养费。三菱公司诉至法院，请求判令玖龙公司给付安装费20250元，本案诉讼费用由玖龙公司承担。玖龙公司提起反诉，请求判令三菱公司支付电梯维修整改费用及保养费用共计27200元，反诉费用由三菱公司承担。
原审法院认为，三菱公司与玖龙公司签订的《安装工程合同书》是双方真实意思表示，为有效合同，双方应按合同约定全面履行义务，玖龙公司应按时支付电梯安装费，三菱公司应按照规定安装好电梯，不能存在质量问题。双方均未按照合同约定履行合同义务，应承担违约责任，即玖龙公司向三菱公司支付20250元安装款，三菱公司向玖龙公司赔偿因安装电梯不合格，给玖龙公司造成的损失，即玖龙公司向天津奥特瑞电梯安装工程有限公司支付的20000元工程款和7200元保养费。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十三条及有关法律规定，判决一、玖龙公司给付三菱公司电梯安装款20250元。二、三菱公司赔偿玖龙公司损失27200元。上述第一、二项相抵，三菱公司给付玖龙公司6950元，于判决生效后三日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费155元，由玖龙公司承担；反诉受理费240元，由三菱公司承担。
原审判决后，三菱公司不服，向本院提起上诉，请求撤销原审判决第二项，依法改判驳回玖龙公司的反诉请求。一审、二审的全部诉讼费用由玖龙公司承担。主要事实与理由：一、三菱公司出售并安装的电梯产品自身及安装完全符合质量规定，并于2011年8月19日验收合格，不存在玖龙公司所诉称的电梯产品质量不合格的问题。在庭审中，玖龙公司认为电梯安装完毕后存在质量问题，不能正常使用，委托天津市塘沽区特种设备监督检验所检验，但是检验的结果是电梯轿厢与入口侧井倒壁不符合要求，不是法律意义上的电梯本身质量问题，关于入口侧井倒壁属于安装电梯前应由玖龙公司自己完成的准备工作，一审法院认定三菱公司安装的电梯不合格，无事实和法律依据，判决三菱公司承担赔偿责任更无直接因果关系。二、原审法院支持了玖龙公司的保养费的诉讼请求，混淆了质保维修与日常维护是两个不同的概念，对7200元的日常维护费用认定为损失无事实和法律依据，不予认可。《产品安装合同》第九条第三款约定：电梯的日常维护保养必须由取得相应资质的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。委托方和受托方须就竣工移交后的产品签订《产品保养合同》。玖龙公司擅自委托第三方进行保养服务和另行订立产品保养合同的行为，不能定性为是三菱公司未履行质保维修给玖龙公司造成的损失。
被上诉人玖龙公司答辩称，1、玖龙公司与三菱公司签订的安装合同书中约定工程总包价为40500元，含当地建安发票；承包方式为：包工、包安装材料、包机械、包安装调试、包工期、保质量、包安全、包电梯验收。而且约定具体的承包范围及内容适用《玖龙纸业（天津）有限公司热电工程300t/h炉电梯订货技术协议》。2、玖龙公司与三菱公司签订的技术协议的第5条供货范围规定“供方供货确保技术协议书中所提及的设备、材料、配套装置范围的完整性，以能满足用户安装、运行要求为原则。若在安装、调试、运行中发现缺项均由供方补充。”“供方负责电梯设备的设计、制造、运输、安装、内部检查、调试、取证等工作，并负责从取证后开始一年的免费维修保养，培训需方的操作维护人员。”三菱公司无视双方协议，在玖龙公司多次催告的情况下仍拒不履行约定的维修义务，也不履行保养义务，严重违反双方合同约定。3、玖龙公司与三菱公司安装合同中第四条约定“甲乙双方联合检查并确认土建和工地状况。”技术协议第5条5.3款明确约定轿厢部件为供方供货范围，供方应负责其安装、调试。三菱公司经与玖龙公司对现场土建及工地状况确认后进行安装，而后出现“轿厢与入口侧井道壁距离不符合要求”的问题，三菱公司以此为借口拒不履行合同义务，违反合同约定，有悖诚实信用的基本原则。4、玖龙公司在委托第三方进行维修保养之前已经多次发函告知三菱公司电梯安装存在的问题并要求其予以整改，否则将委托第三方进行处理。三菱公司无视客观事实，称玖龙公司擅自委托第三方进行维修保养的说法是极其荒谬的。综上所述，三菱公司无视双方签订的受法律保护的安装合同及技术协议，拒不履行约定的合同义务，已经构成违约，应当依法支付玖龙公司因三菱公司的违约行为所遭受的损失。请求二审法院驳回上诉，维持原判。
二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。
本院认为，三菱公司与玖龙公司签订的《安装工程合同书》系双方当事人真实意思表示，符合法律规定，依法确认有效。按照上述合同约定，三菱公司必须按要求完成安装和通过主管部门验收，达到合格标准，不合格工程，三菱公司必须承担所造成的一切损失。根据天津市塘沽区特种设备监督检验所出具的“电梯轿厢与入口侧井道壁不符合要求”检验报告，可以证实三菱公司安装的电梯未达到合格标准。玖龙公司多次要求三菱公司整改，但三菱公司均未整改，玖龙公司在三菱公司未予整改的情况下委托其他单位对电梯进行维修，由此产生的费用，原审判决由三菱公司承担并无不当，本院予以维持。关于三菱公司主张其出售并安装的电梯产品自身及安装完全符合质量规定，入口侧井倒壁属于安装电梯前应由玖龙公司自己完成的准备工作，但对此未提供相应的证据，本院不予支持，关于三菱公司主张7200元的日常维护费用不属于损失一节，根据双方签订的电梯订货技术协议，三菱公司负责电梯设备的设计、制造、运输、安装、内部检查、调试、取证等工作，并负责从取证后开始一年的免费维修保养，因三菱公司未履行维修保养义务，导致玖龙公司与案外人天津奥特瑞电梯安装工程有限公司签订了电梯保养合同并支付了7200元维护保养费，故原审判决三菱公司承担此笔费用，并无不当，本院予以维持。因玖龙公司对应付三菱公司安装费20250元并无异议，本院予以确认。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费480元，由上诉人上海三菱电梯有限公司承担。
本判决为终审判决。
审 判 长 郭秀红
审 判 员 李庆刚
代理审判员 毕云生
二０一四年三月十九日
书 记 员 姜 楠
速 录 员 姬诚心