重庆市渝北区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）渝0112民初1139号
原告：刘雪梅，女，1988年12月25日出生，汉族，住重庆市巫山县。
委托诉讼代理人：张宗波，重庆智圆律师事务所律师。
委托诉讼代理人：杨坤，重庆智圆律师事务所律师。
被告：刘艳均，男，1988年7月11日出生，汉族，住四川省邻水县。
原告刘雪梅与被告刘艳均装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年1月9日立案受理后，依法由审判员陈吉彦适用简易程序，于2018年2月5日公开开庭进行了审理。原告刘雪梅的委托诉讼代理人杨坤，被告刘艳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告刘雪梅向本院提出诉讼请求：1.判令解除原被告签订的《家装工程合同书》及《装修合同补充协议》；2.判令被告支付原告违约金33000元；3.判令被告支付原告返工修复赔偿金10000元；4.判令被告支付原告律师费5000元。事实和理由：2017年4月22日，原被告签订了《家装工程合同书》，约定被告为原告装修房屋，工期从2017年4月23日至7月23日，合同金额为70000元等内容。后因被告原因，直至2017年10月29日还未完工，且已装修工程造价只有30000元，但原告已支付被告工程款56000元，故双方又签订《装修合同补充协议》，被告承诺2017年11月30日按约完成装修，支付3000元违约金；如未在2017年11月30日完工还应赔偿30000元经济损失等内容。但之后被告仍未按期完工，原告到房屋验收时发现防水未做好导致漏水，必须返工，费用约10000元。2017年12月12日，原告短信通知被告解除装修合同。后原告多次要求被告处理相关问题，被告拒不配合，故原告诉至法院，请求判如所请。
被告刘艳均辩称，1.同意解除《家装工程合同书》及《装修合同补充协议》；2.被告收到的补充协议上原告没有签字，且其中约定的违约金过高；3.约定的装修价格比较低，质量和价格是成正比的；4.律师费不清楚原告是如何约定的。
经审理查明：2017年4月22日，以刘雪梅为甲方，刘艳均为乙方，双方签订《家装工程合同书》，主要约定：1.乙方为甲方装修住宅，工程户型：三室两厅两卫两阳台；2.工程承包方式：全包，工程期限90天，开工日期2017年4月23日，竣工日期2017年7月23日；3.本合同工程造价为7万元，支付方式为：第一次，开工前三日支付40%即28000元；第二次，水电完工，泥工木工进场支付40%即28000元；第三次，漆工进场支付17%即12000元；第四次，竣工验收合格五日内支付3%即2000元。
2017年10月30日，以刘雪梅为甲方，刘艳均为乙方，双方签订《装修合同补充协议》，约定：鉴于2017年4月22日甲乙双方签订的《家装工程合同书》……甲方按合同约定已经向乙方支付5.6万元工程款，由于乙方原因，截至2017年10月29日，乙方没有按照合同约定完成装修，且已装修的工程造价近3万元……1.乙方承诺2017年11月30日按照《家装工程合同书》的约定按质按量完成装修；乙方违约给甲方造成的损失，乙方愿意支付甲方3000元违约金，直接从第三笔款中扣除，第三笔款的付款时间为窗子到工地现场拍照发与原告确认当天打三笔款，已（以）便付材料款；2.如乙方未在2017年11月30日装修完毕，乙方愿意赔偿甲方3万元经济损失，3万元经济损失从乙方已经收取的5.6万元装修款中退回给甲方，而且甲方不需要再支付乙方任何装修费用（即甲方只需要支付2.6万元装修款）；……6.本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，引起财产损失的，由乙方负责修复及赔偿；……8.乙方如违背本协议项下承诺及保证的情形均构成违约，乙方须赔偿甲方约定的3万元违约金，以及承担甲方实现债权的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费……等其他相关费用。
刘雪梅举示的照片、视频显示刘艳均截至2017年12月11日仍未完成案涉房屋装修，刘艳均对该情况予以认可。
刘雪梅与刘艳均的微信聊天记录显示：2017年11月26日，刘雪梅提出刘艳均装修未完工，如不能按期完工将要求赔偿。2017年11月29日，刘艳均回复：灯、窗帘、木地板、门付了三期款我叫人来安就是。2017年11月30日，刘雪梅回复：厨房和卫生间所有的设施安装好了之后，包括厨房大理石、卫生间的洗脸台马桶淋浴设备，我要看到照片，窗子、木地板和门要拉到工地上，我看到材料之后，再打第三次款……12月6号我要求全部完工，如果你不得行我们就不做了。2017年12月6日下午刘雪梅提出刘艳均仍未完工，电话打不通，刘艳均称“是卡坏了”。刘雪梅回复：明天你过来把钥匙还给我……我这边会委托律师走法律程序起诉。2017年12月7日，刘艳均与刘雪梅因木地板送货问题发生争执，刘艳均提出：我来做木地板和门拉到现场该怎么付就怎么付……。刘雪梅回复：……你把材料拉起来我就付款，是你没拉起来……。后刘雪梅于当日通过微信向刘艳均发送“解除函”，认为刘艳均一直未能按期装修完毕，故通知解除所有装修合同。
2018年1月11日，刘雪梅与案外人胡长江签订《工程承包合同》，约定由胡长江对房屋进行装修，合同总价36800元，工期从2018年1月11日起至2018年3月1日。庭审中，刘雪梅举示手写的费用清单一份，其中载明装修内容包含厨房工程、门厅、客厅、卧室1、卧室2、卧室3、卫生间1、卫生间2、门窗、其他各项装修内容，价格合计40000元。刘雪梅陈述，刘艳均对厕所、厨房防水没有做好导致有渗水现象，是刘雪梅找胡长江完成剩余工程过程中修复的，修复费用包含在该费用清单中厨房、卫生间的费用中。刘艳均认为，不存在漏水问题，该费用明细也未体现有修复漏水的费用。
另查明，刘雪梅为本案起诉，与重庆智圆律师事务所签订了《民事委托代理合同》，约定该所指定杨坤等律师作为刘雪梅的诉讼代理人，律师服务费5000元，在本院一审宣判后五日内支付。
庭审中，刘雪梅、刘艳均确认刘雪梅已付装修款为56000元。刘雪梅陈述：《装修合同补充协议》第八条约定的3万元违约金与第二条约定的3万元损失是同一费用，其中还包含刘艳均未完成部分的工程款。
以上事实有《家装工程合同书》、《装修合同补充协议》、照片及视频、微信记录、《工程承包合同》、《民事委托代理合同》及当事人当庭陈述在案为据。刘雪梅举示的手写费用清单真实性、关联性无法确认，本院不予采纳。
本院认为：刘雪梅与刘艳均自愿签订《家装工程合同书》及《装修合同补充协议》，其内容不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方均应按约履行各自义务。双方原约定2017年7月23日竣工，后又补充约定2017年11月30日竣工，刘艳均两次均未按期完成，均构成违约，应承担相应的违约责任。关于双方在微信记录中提及的三期款问题，因《装修合同补充协议》约定三期款支付时间为“窗子到工地现场拍照发与原告确认当天”，而刘艳均并未达到该付款条件，故刘雪梅当时拒付三期款并未违约。刘艳均两次逾期完工，双方多次沟通未果，导致刘雪梅的合同目的无法实现，刘雪梅有权解除合同，根据《中华人民共和国合同法》第九十六条之规定，双方签订的《家装工程合同书》及《装修合同补充协议》已于刘艳均收到刘雪梅微信发送的“解除函”之日即2017年12月7日解除，故对刘雪梅再要求判决解除上述合同及协议的诉讼请求，本院不予支持。
根据《家装工程合同书》及《装修合同补充协议》的约定，刘艳均第一次逾期完工，应承担违约金3000元，第二次逾期完工，应承担违约金30000元，合计33000元，加之刘雪梅明确了违约金30000元还包含刘艳均未完成部分应退还的工程款，因此，对刘雪梅要求刘艳均支付违约金33000元的诉讼请求，本院予以支持。
刘雪梅举示的证据不足以证明刘艳均的装修存在质量问题导致漏水，也不足以证明其之后找胡长江继续完成的装修内容包括漏水修复，故其要求刘艳均赔偿漏水修复费用10000元的诉讼请求，缺乏事实依据，本院不予支持。
《装修合同补充协议》约定刘艳均违约需承担律师费，现因刘艳均违约，刘雪梅为了起诉而与重庆智圆律师事务所签订《民事委托代理合同》并约定律师费为5000元，虽然刘雪梅尚未支付，但该合同约定的支付期限为本案一审宣判后五日内，是必然发生的费用，故刘雪梅要求刘艳均支付其律师费5000元符合补充协议约定，本院予以支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告刘艳均于本判决生效后三日内支付原告刘雪梅违约金33000元；
二、被告刘艳均于本判决生效后三日内支付原告刘雪梅律师费5000元；
三、驳回原告刘雪梅的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1000元，减半收取500元，由原告刘雪梅福大100元，由被告刘艳均负担400元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。
审判员 陈吉彦
二〇一八年三月二十六日
书记员 杨如玉