安徽省临泉县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）皖1221民初5891号
原告：临泉县杨桥镇桃花岛家庭农场，住所地安徽省临泉县杨桥镇新安行政村费子街，注册号341221600301459。
法定代表人：王森，任总经理。
委托诉讼代理人：王华栋，安徽安一律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李培振，安徽安一律师事务所律师。
被告:临泉县宋集镇人民政府，住所地安徽省临泉县宋集镇，统一社会信用代码11341221003172801Y。
法定代表人：李维丽，任镇长。
委托诉讼代理人：常培新，男，1975年8月8日出生，汉族，宋集镇政府职工，住安徽省临泉县。
原告临泉县杨桥镇桃花岛家庭农场（以下简称桃花岛家庭农场）与被告临泉县宋集镇人民政府（以下简称宋集镇人民政府）合同纠纷一案，本院于2017年8月29日立案受理后，依法适用简易程序，于2017年10月17日公开开庭进行了审理。原告的诉讼代理人李培振、被告的诉讼代理人常培新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告临泉县杨桥镇桃花岛家庭农场向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告向原告支付工程款人民币228360元及违约金人民币83351元，合计311711元；2、本案的诉讼等一切费用由被告承担。
事实和理由：2014年11月，原告桃花岛家庭农场与被告临泉县宋集镇人民政府签订《苗木施工合同》，约定由原告在相关地段进行一定数量的树木种植，宋集镇人民政府按时间节点支付相应的工程款项。协议签订后，原告依照约定施工并通过验收，宋集镇人民政府并未如约支付工程款。原告起诉来院。
原告为支持其主张，向本院提交如下证据材料：
第一组：营业执照、法人身份证明、法人代表身份证，表明原告具有合法的诉讼主体资格；
第二组：苗木施工合同及补充合同，表明原、被告之间依法签订了树木的购买和种植施工合同的事实及补植树木的事实；
第三组：资金拨付申请报告、关于对阜新高速公路两侧绿化树木的验收报告，表明原告已按照合同约定履行了合同义务，且通过被告及其他单位的共同验收，被告亦对欠款予以认可，被告应当按照约定支付相应的工程款228360元。
被告辩称，工程款支付时间应按2017年6月23日。违约金方面，原告未按照合同约定履行完主合同义务，林业局验收报告不能证明原告履行合同义务，应当由被告进行验收。
被告为支持其上述主张，向本院提交统一社会信用代码证、法人代表身份证明，证明被告的诉讼主体资格。
经审理查明：2014年11月26日，原告桃花岛家庭农场与被告临泉县宋集镇人政府签订《苗木施工合同》，双方约定由原告承包临泉县宋集镇境内杨洼片高速公路两侧种植栾树、香樟树绿化工程。工程内容为种植优质栾树608株，种植优质香樟树628株。单株栾树价格为400元、单株香樟树价格为340元。在签订合同一周内，以临泉县财政局拨付高速路两侧林业专项资金到乡财政局为准，即向原告桃花岛家庭农场支付工程总款的50%，余款至2015年10月进行保存率验收后一次性付清。被告宋集镇政府如未按合同规定的时间和数额支付工程款，期间每推迟一天按工程款的千分之一偿付原告逾期违约金。合同签订后，原告依照约定进行了施工种植。后因宋集镇高速路两侧因地租钱上级拨付不及时，导致高速公路两侧栾树和香樟树破坏严重。经原、被告双方协商，于2017年3月27日签订《苗木施工补充合同》。约定，对损坏的苗木由原告方进行了补植。约定2014年10月至2016年5月经被告宋集镇政府审查和验收原告桃花岛家庭农场在宋集镇××标段共栽植栾树608棵、香樟或大叶女贞628棵。原告此次补植的栾树和大叶女贞不得再向被告增加数量，补植完毕，被告仍按栾树608棵、香樟或大叶女贞628棵的数量支付乙方价款。补植完毕，甲方应在一周内付清乙方所有费用。2017年4月18日，原告向被告出具《资金拨付报告》，载明：根据协议我单位已完成栾树种植608棵、单棵价格400元，合计243200元；香樟628棵，单棵价格340元，合计213520元。总计456720元。已拨付228360元，剩余苗木工程款228360元未支付。宋集镇负责人李维丽于2017年6月23日在该报告上签批“待林业局专项资金到位后，及时拨付”并加盖宋集镇政府印章。后因被告剩余苗木款项未支付，原告起诉来院。
本院认为，依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己义务。原、被告双方签订的《苗木施工合同》及《苗木施工补充合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，依法应为有效合同。原告已按约定完成了绿化种植工程并通过了验收，被告除已支付228360元工程款外，尚欠原告228360元工程款没有履行支付义务。未履行合同义务或者履行合同义务不完全，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。故原告要求被告支付工程余款228360元的诉讼请求本院予以支持。原、被告在合同第九条第（2）项中约定，被告如未按照合同规定的时间和数额支付工程款，期间每推迟一天按工程款的千分之一偿付给原告逾期违约金。被告法定代表人李维丽于2017年6月23日在《资金拨付申请报告》签字同意支付工程款时间应认定为验收合格时间。原、被告双方签订的《苗木施工补充合同》第5条约定：补植完毕，甲方应在一个周内付清乙方所有费用。故被告在2017年6月30日之前未履行支付工程款义务，应认定构成违约。未履行合同义务或者履行合同义务不完全应承担违约责任。故原告要求被告支付违约金的诉讼请求本院予以支持。违约金为12103元（违约金从2017年7月1日计算至2017年8月22日，228360元×1／1000×53天）。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：
被告临泉县宋集镇人民政府于判决生效之日起十日内支付原告临泉县杨桥镇桃花岛家庭农场苗木工程款228360元、违约金13701.60元，共计242061.60元。
如果未按判决指定的期间履行金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
案件受理费2988元，由被告临泉县宋集镇人民政府负担2305元，原告临泉县杨桥镇桃花岛家庭农场683元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。
审判员 张振田
二〇一八年一月二十三日
书记员 王建森
附：判决所依据的有关法律条文
《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。