湖南省长沙市岳麓区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘0104民初439号
原告长沙远大住宅工业集团股份有限公司，住所地长沙高新开发区麓松路与东方红路交汇处。
法定代表人张剑，该公司董事长。
委托代理人刘常青，系原告公司财务经理。
委托代理人张因，系原告公司法律顾问。
被告沈阳建筑装饰装修有限公司，住所地沈阳市沈河区惠工街69号。
法定代表人刘文利，该公司董事长。
被告沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司，住所地沈阳市沈河区万柳塘路55号503房间。
法定代表人丁建华，该公司总经理。
两被告均委托杜冠男，男，1981年5月29日出生，汉族，系公司员工，住沈阳市铁西区南九中路66号2-1-2，公民身份号码：××。
原告长沙远大住宅工业集团股份有限公司（以下简称“远大公司”）诉被告沈阳建筑装饰装修有限公司（以下简称“沈阳公司”）、沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司（以下简称“沈阳涂装分公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2016年1月12日受理后，依法组成由审判员黄婧担任审判长、人民陪审员张莲芳、许建国参加的合议庭公开开庭进行了审理，书记员苏萌担任庭审记录。原告长沙远大住宅工业集团股份有限公司的委托代理人刘常青、张因，被告沈阳建筑装饰装修有限公司、沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司的委托代理人杜冠男均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告远大公司诉称：根据原、被告签订的《远铃浴室销售合同》，被告累计向原告采购远铃浴室872套，总金额材料款2871989.4元。原告已全面正确履约，截至目前为止，被告仅付材料款2371200元，尚欠材料款500789.4元。经原告多次请付均未果，故原告诉至法院请求依法判令：1、被告依合同向原告支付货款500789.4元；2、被告依合同向原告支付违约金500789.4元；3、被告承担本案诉讼费用。
被告沈阳建筑装饰装修有限公司、沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司共同辩称：1、被告对诉请中欠付原告的货款金额无异议，但是原告就被告已付款项的部分未向被告沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司提供发票；2、沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司能够独立核算，能够独立对外承担责任；3、对于双方在签订销售合同后，又签订了一份补充合同，补充合同对付款时间和条件进行了变更，目前付款条件没有成就，故对原告要求被告沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司提前支付货款的请求不予认可；4、补充合同变更了原合同的违约责任条款，退一步说，即使被告沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司存在违约，双方也没有约定任何违约金，故原告主张违约金没有法律依据，退一步说，即便存在违约金，原告所主张的数额也是非常高，不知道其如何计算得来，不符合相关的法律规定；5、两被告已经向法院申请追加业主方和监理方为本案第三人，这样可以查明本工程具体是否验收等相关事宜；6、原告提供的产品质量存在问题，导致被告沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司在安装过程中多花费了4万余元的费用，被告沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司曾多次向原告主张上述费用，并催促其履行义务，但原告对此不予理睬。
经审理查明，原告与被告沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司于2012年6月18日签订了一份《远铃整体浴室销售合同》，约定被告（需方）向原告（供方）订购了远铃整体浴室共计872套，价值2869200元，货款支付方式为合同签订后每批次提货前需方预付该批次总货款的30%，款到供方发货，货到现场经验收后需方结清该批次的70%余款，供需双方每月20-25号核对供货数量，办理结算手续，并于次月15日前付清应付货款，每月结算一次；产品交付方式为预付款到账且确认产品具体型号后14天内交付，如需方延迟付款，则交货期顺延，运输方式为汽运，运输地点为丽水新城一期公租房项目现场；需方收到产品验收后如有异议应在接货后十五天内向供方提出；若需方不按时付款，每逾期一天按逾期部分总额的0.5%支付违约金，若供方不按时发货，每逾期一天按逾期部分总额的0.5%支付违约金。合同签订当日，双方当事人另行签订了一份《远铃整体浴室销售合同修改、补充合同》，约定将原合同中货款支付第2条修改为：付款方式为业主方拨付工程款汇入需方账户后按照《地铁丽水新城一期工程（公租房）室内装饰装修工程施工合同》中的进度款拨付供方80%货款，20%余款在竣工验收结束后一次性付清，将原合同中违约责任修改为：在施工过程中，需方未按约定支付货款，供方有权停止供货并不计滞纳金，如因供方原因拖延供货时间，则供方要承担因其拖延供货而造成的一切损失，若供方产品质量不合格，按《中华人民共和国产品质量法》处罚。合同签订后，原告依约履行交货义务，涉案产品供用的地铁丽水新城一期（公租房）项目已于2013年9月26日验收合格，但被告仅向原告支付了货款2371200元，尚欠500789.4元至今未付，故原告因之成诉。
另查明，沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司系沈阳建筑装饰装修有限公司的分公司。
上述事实有原、被告当庭陈述，原告提交并经庭审举证，本院审查认定的《远铃整体浴室销售合同》、《销售明细表》、《销售出库单》、《运输验收单》、银行凭证、《验收报告证明》、《建设工程委托监理合同》、《催款函》及邮寄凭据，被告提交并经庭审举证，本院审查认定的《远铃整体浴室销售合同修改、补充合同》等证据证明，本院予以确认。
本院认为：原告和被告签订的《远铃整体浴室销售合同》系双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，依法成立并生效。双方均应按照合同的约定履行各自义务。现原告依照约定向被告交付了约定的货物，被告应按照约定向原告支付全部货款，但被告没有按时足额支付货款，应承担相应的违约责任。迄今为止，被告尚欠原告货款500789.4元，故原告诉请被告支付货款500789.4元，本院予以支持。关于被告提出尚欠货款因未竣工验收故不予支付的抗辩理由，经审查，原告提交了《验收报告证明》、《建设工程委托监理合同》证实涉案项目即地铁丽水新城一期（公租房）项目已于2013年9月26日验收合格，故本院对被告上述主张不予支持。鉴于原告诉请的违约金已在《远铃整体浴室销售合同修改、补充合同》中予以了变更，双方没有对需方未按约定支付货款设立违约金罚则，故本院依法参照中国人民银行同期同类贷款利率标准计算违约金为78365.19元；另，对于被告提出原告所供货物存在质量问题及被告沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司能够独立核算、独立对外承担责任的抗辩主张，因其未能提供证据予以证明，故本院不予采纳。至于责任主体的问题，根据《公司法》第十四条第一款之规定，上述民事责任应由被告沈阳建筑装饰装修有限公司予以承担，而二被告申请追加沈阳地铁房地产开发有限公司、沈阳市建设工程项目管理中心为本案第三人，于法无据，故本院不予准许。据此，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款之规定，判决如下：
一、限被告沈阳建筑装饰装修有限公司自本判决生效之日起十日内支付原告长沙远大住宅工业集团股份有限公司货款500789.4元及违约金78365.19元；
二、驳回原告长沙远大住宅工业集团股份有限公司的诉讼请求。
如果被告沈阳建筑装饰装修有限公司、沈阳建筑装饰装修有限公司涂装分公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费13814元由被告沈阳建筑装饰装修有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审 判 长 黄 婧
人民陪审员 张莲芳
人民陪审员 许建国
二〇一六年七月二十二日
书 记 员 苏 萌