沈阳经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）辽0191民初5530号
原告：沈阳卓越轻钢彩板有限公司，住所地新民市胡台经济开发区。
法定代表�:刘玉文，系该公司经理。
委托诉讼代理人：雷剑，系北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师。
委托诉讼代理人：贾彦军，男，住黑龙江省肇州县二井镇。
被告：沈阳市金碧印刷厂，住所地沈阳经济技术开发区。
投资人：赵霞。
被告：赵霞，女，住辽宁省大连市中山区。
原告沈阳卓越轻钢彩板有限公司（以下简称卓越公司）与被告沈阳市金碧印刷厂（以下简称金碧印刷厂）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年12月25日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行审理。原告卓越公司的委托诉讼代理人雷剑、贾彦军到庭参加诉讼，被告金碧印刷厂、赵霞经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告公司给付原告工程款、人工费�计78万元，被告赵霞承担无限责任；2.判令被告支付欠款期间的利息（从2016年2月5日起算至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；3.诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：原、被告于2015年5月8日签订工程合同，原告于2015年7月8日进场施工，原告按照合同全部履行了工程任务，被告迟迟不结工程款及人工费，原告多次催要无果，原告雇佣的工人无奈报案，经沈阳市公安局经济技术开发区分局翟家派出所调解达成还款协议，但被告没有履行协议，故原告诉至法院。
二被告未作答辩。
经审理查明，2015年5月8日，原、被告签订《沈阳市金碧印刷厂钢结构工程合同》，工程地点：经济技术开发区22号路20街，工程内容：钢结构制作安装及维护、门窗制作安装。技术要求：按甲方确认图纸及相关标准制作、安装。工期：60天，2015年5月8�钢结构进场—2015年7月8日。工程款及付款方式：合同总价1,950,000元，工程预付款100,000元，钢结构主体、檩条全部安装完毕甲方付款650,000元，工程全部完工验收合格后甲方付款1,100,000元，质量保证金100,000（返还质保金为一年）。违约责任及处罚：甲方不得无故拖欠乙方工程款，由此造成的损失由甲方承担，按每日0.1‰处罚；乙方积极组织施工、保质保量，保证工期的顺利完成，不准拖延工期，延期按每日0.1‰处罚；因不可抗力导致双方或一方不能履行或不能完成履行本合同中的有关义务时，双方互不承担违约责任，在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应继续履行合同。
2016年2月5日，被告金碧印刷厂与原告就涉案工程款达成协议，约定：经账目核对，被告向原告支付部分工程款47.3万元，剩余工程款按合同执行。签订协议当日支付工程款人民�10万元；2016年3月份支付工程款5万元，2016年4月份以后每月支付10万元至上述款项付清为止。
另查明，庭审中原告自述：由于土建没有完成，导致原告延期两个月入场，在2015年8月8日该工程钢结构部分经辽宁格瑞检测公司检验合格后，又进行了下一步的组装，最终该工程于2015年11月份竣工，因为赵霞拒不配合竣工验收，涉案工程于2016年元旦由被告擅自开始使用。2015年8月7日至2015年12月22日间，被告金碧印刷厂分12笔支付工程款共计1,170,000元，之后一直拖欠工程款，我方工人到开发区农民工维权中心反映问题，在维权中心的组织下，被告公司与我方于2016年2月5日就该工程的人工费部分予以确认，人工费为473,000元，因为维权中心只负责农民工工资拖欠问题，所以我们双方仅就该工程的人工费47.3万元达成协议，但是被告未履行该协议，分文未给，故诉至法院。本院审理过程中，原告自愿放弃工程质保金利息的诉讼请求。
再查明，负责承建涉案工程土建施工的公司工作人员证实，原告施工的钢结构厂房在2016年7月前确已完工。涉案工程于2017年8月3日起由被告方出租至今。
又查明，被告金碧印刷厂系个人独资企业，被告赵霞系该厂投资人。
以上事实的认定，有钢结构工程合同、检测报告、照片、协议书、支付工程款明细、证人证言和庭审笔录在卷佐证，经本院审查，予以确认。
本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩、举证的权利，二被告经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，视为对其答辩、举证权利的放弃。本院根据原告提供的证据及法院核实的情况对原告所述的案件事实予以认定。
原、被告签订的《钢结构工程合同》系双方真实意思表示，其内容不违反相关�律及禁止性规定，合法有效，对当事人具有法律约束力，当事人应予履行。现本院审查认为，原告已按照合同履行了自己的义务，现要求被告金碧印刷厂支付尚欠工程款，理由正当，本院应予支持。关于原告主张被告赵霞承担无限责任问题，因被告金碧印刷厂为个人独资企业，被告赵霞系该厂投资人，依据《中华人民共和国个人独资企业法》第二条、第三十一条之规定，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任，个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应以其个人其他财产予以清偿。据此，原告要求被告承担无限责任于法有据，本院予以支持。
关于工程款金额问题，《钢结构工程合同》中对合同价款有明确约定，工程总价为1,950,000元，原告自述收到被告方支付的工程款1,170,000元，二被告收到起诉状和证据材料后未予答辩或向本院提交证据，故本院对原告主张的尚欠工程款数额予以确认。
关于拖欠工程款的利息问题，原告述称涉案工程于2015年11月完工，二被告未到庭应诉也未提交答辩意见，故本院对原告意见予以采纳。现原告要求被告自2016年2月5日起支付质保金以外的工程款利息，本院予以支持。关于利息计算标准问题，原告主张按照中国人民银行同期贷款利率计算，经本院审查，原、被告在合同中约定“甲方不得无故拖欠乙方工程款，由此造成的损失由甲方承担，按每日0.1‰处罚”，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，故本院按双方约定的日0.1‰计算利息。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国个人独资企业法》第二条、第三十一条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条的规定，判决如下：
一、被告沈阳市金碧印刷厂于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告沈阳卓越轻钢彩板有限公司工程款680,000元及利息（利息自2016年2月5日起算至实际给付之日，按日0.1‰计算）；
二、被告沈阳市金碧印刷厂于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告沈阳卓越轻钢彩板有限公司质保金100,000元；
三、被告沈阳市金碧印刷厂的资产不足以清偿上述债务时，被告赵霞应以其个人的其他财产予以清偿；
四、驳回原告其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。
案件受理费11,600元，保全费4170元，由被告沈阳市金碧印刷厂和赵霞负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，预交上诉案件受理费，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后七日内未预交上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 陈 睿
人民陪审员 于 阳
人民陪审员 张嘉玢
二〇一八年六月二十二日
书 记 员 李 爽
本案判决依据的相关法律
《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国个人独资企业法》第二条本法所称个人独资企业，是指依照本法在中国境�设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。
第三十一条个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《中华人�共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。