温州市鹿城区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙0302民初6086号
原告(反诉被告)：温州亿伟服饰有限公司，住所地：温州市瓯海区高翔工业区高风路6号，统一社会信用代码：9133030433700013675。
法定代表人：吴柏松，总经理。
委托诉讼代理人：刘红梅，公司职员。
委托诉讼代理人：姜周健，浙江嘉瑞成律师事务所律师。
被告(反诉原告)：浙江贝贝依依文化科技股份有限公司，住所地：温州市鹿城区黎明工业区58号205室，统一社会信用代码：913303007399281572。
法定代表人：黄时谊，董事长。
委托诉讼代理人：林慧慧、潘素莉，浙江联英律师事务所律师。
原告（反诉被告）温州亿伟服饰有限公司（以下简称亿伟服饰公司）与被告（反诉原告）浙江贝贝依依文化科技股份有限公司（以下简称贝贝依依公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序进行了审理，在审理过程中，因案情复杂，转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2017年9月7日公开开庭进行审理，原告温州亿伟服饰有限公司的法定代表人吴柏松及其委托代理人姜周健、刘红梅，被告浙江贝贝依依文化科技股份有限公司的委托代理人林慧慧、潘素莉到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告亿伟服饰公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告贝贝依依公司支付货款659082.05元，并赔偿利息损失（从起诉之日起按同期银行利率计算至实际履行完毕止）；2、本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年5月份开始，原告为被告加工生产“贝贝依依”品牌服装。后双方经结算确认，被告尚欠原告货款659082.05元，原告多次催讨货款未果，遂提起诉讼。
被告（反诉原告）贝贝依依公司答辩并反诉称：一、被告在收到起诉材料前已经向原告（反诉被告）亿伟服饰公司支付货款5万元，该款应从原告起诉金额中扣除。二、根据双方签订的《订购协议书》，原告（反诉被告）在履行（2016）合字第（064号）16秋《订购协议书》（以下简称064协议）和（2016）合字第（083号）16冬《订购协议书》（以下简称083协议）时，部分货物逾期交付超过25日，根据合同约定，该部分货物应属于代销产品，退货后货值从应付货款中扣除，同时，原告（反诉被告）违反合同约定，将产品外发加工且未按规定时间交付，应承担违约责任，故诉请判令：1、原告（反诉被告）应返还因逾期交货所致代销退货款302858元，该款可在被告（反诉原告）应付款中予以抵销。2、原告（反诉被告）支付被告（反诉原告）逾期交货违约金共计174063元（其中064号协议逾期交货违约金为32235元；083号协议逾期交货违约金为141828元）；3、确认原告（反诉被告）外发行为属于违约行为，判令原告（反诉被告）支付被告（反诉原告）违约金12万元；4、由原告（反诉被告）承担全部诉讼费用。
反诉被告亿伟服饰公司辩称，反诉原告在履行双方签订的064号协议和083号协议时，没有按约支付定金，其逾期支付定金导致反诉被告延期交货，该责任应由反诉原告承担。同时，反诉被告将产品外发加工，反诉原告是知晓并同意的，故请求驳回反诉原告的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对于亿伟服饰公司提供的营业执照、法定代表人证明书、企业基本信息、贝贝依依公司2017年1月13日日对账单、2017年1月16日对账单、贝贝依依公司已经用于抵扣税额的2016年合字第064、083号货款的增值税发票、客户收付款入账通知（16秋）、客户收付款入账通知（16冬）、《说明》等证据，贝贝依依公司均没有异议，上述证据真实、合法，与本案有关联性，本院予以采信。对于亿伟服饰公司提供的刘红梅与钱前进微信聊天记录截屏、刘红梅与潘甫松的QQ聊天记录截屏，因亿伟公司提供了原始的电子数据，来源真实，且可以证明亿伟服饰公司向贝贝依依公司发出上线生产通知及贝贝依依公司知道亿伟服饰公司将承揽的货物外发加工的情况，与本案有关联性，本院予以采信。对于亿伟服饰公司提供的《2015秋冬-2017春对账单》，贝贝依依公司对该证据真实性没有异议，但认为该对账单虽有公司盖章，但没有公司负责人签字确认，故该对账单仅用于核对货物，并非结算单。本院认为，该对账单上有明确的交货数量、交货金额、已收货款、应收货款等项目，且贝贝依依公司盖章处明确注明：“经我公司核对计算，结欠货款659082.05元”，因此，可以看出该对账单不仅有对货物数量的结算，也有对货款进行核对结算，贝贝依依公司的主张与事实不符，且不符合其以往的交易习惯，本院不予采信，对亿伟服饰公司提供的该证据本院予以采信。对于贝贝依依公司提供的营业执照、法定代表人身份证明、工商变更登记情况、订购协议书、中国建设银行网上银行电子回单等证据，亿伟服饰公司均没有异议，上述证据真实、合法，与本案有关联性，本院予以采信。对亿伟服饰公司和贝贝依依公司提供的其他证据，因不符合证据的属性要求，本院不予采信。
经审理查明，2015年至2016年间，原告（反诉被告）亿伟服饰公司与被告（反诉原告）贝贝依依公司双方签订合同编号分别为2015合字第071号（简称071号协议）、2015合字第078号（简称078号协议）、2016合字第016号（简称016号协议）、064号协议、083号协议、2017合字第009号（简称009号协议）六份《订购协议书》，协议约定了亿伟服饰公司为贝贝依依公司加工生产“贝贝依依”品牌服装，并详细规定了加工生产的品名、货号、规格、主料、颜色、单价、数量、金额、交货时间等。同时，协议还约定：自生产订单签订生效之日起，贝贝依依公司应于7日内支付订单总货款的10%定金；订单生效40天内，亿伟服饰公司面辅料到厂通知上线时，贝贝依依公司支付订单总货款20%定金。亿伟服饰公司需按期交货，交货时间以贝贝依依公司仓库实际收到货品的时间为准，逾期交货7天及以上的，每逾期一天，按逾期交付货物总额的0.5%偿付违约金；逾期交货15天及以上的，逾期交货部分，按《生产订单》约定价款的9折收货；逾期交付25天以上的，贝贝依依公司有权选择单方取消订单或取消逾期部分的货物订单，亿伟服饰公司应返还定金并支付取消货物总货款的20%作为违约赔偿，贝贝依依公司也可选择接受逾期部分的货物，并按代销处理。未经贝贝依依公司书面同意，亿伟服饰公司擅自将贝贝依依公司委托加工的货品交由第三方加工，系外发行为，构成违约，首次按5万元扣除违约金，再次，按7万元扣除违约金。贝贝依依公司与亿伟服饰公司于2016年4月5日签订的064协议交易金额为629775元。协议签订后，贝贝依依公司于2016年4月13日支付定金63000元。2016年5月7日，亿伟服饰公司向贝贝依依公司发出上线通知，催促贝贝依依公司支付定金，贝贝依依公司于2016年8月15日支付定金50000元，于9月14日支付定金100000元。贝贝依依公司与亿伟服饰公司于2016年7月4日签订的083协议约定的交易金额为1794917元。协议签订后，被告于2016年7月21日支付定金100000元；8月12日支付定金13000元；10月18日支付定金50000元。由于贝贝依依公司逾期支付定金，亿伟服饰公司交货时间亦有不同程度的迟延。亿伟服饰公司生产并交付全部货物后，双方在“贝贝依依公司2015秋-2017春未付销售货款对账单（截止2017年4月6日）”上盖章确认，贝贝依依公司盖章处明确：“经我公司核对计算，结欠货款659082.05元”。另，亿伟服饰公司将2016秋冬款服装外发加工，贝贝依依公司知晓并派员到亿伟服饰公司外发加工的工厂查验货物。2017年5月11日，贝贝依依公司支付亿伟服饰公司货款50000元。
本院认为，原告（反诉被告）为被告（反诉原告）加工服装，双方已形成加工承揽合同关系。双方经结算，确认被告（反诉原告）尚欠原告（反诉被告）承揽款659082.05元，有双方的对账单等证据证实，事实清楚，证据充分。原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付承揽款及因被告（反诉原告）拒不支付款项给原告（反诉被告）造成的利息损失，符合法律规定，本院予以支持，但应扣除被告（反诉原告）在结算后支付的货款50000元。在涉案加工承揽合同履行过程中，被告（反诉原告）逾期支付定金致原告（反诉被告）逾期交付货物，且双方在原告（反诉被告）交付货物后进行了结算，该结算行为应视为双方认可对方的逾期支付和逾期交付行为，被告（反诉原告）在原告（反诉被告）起诉后主张退货并要求原告（反诉被告）承担逾期交货的违约责任，没有合同和法律依据，本院不予支持。原告（反诉被告）将承揽加工的货物外发加工已经征得被告（反诉原告）同意的事实清楚、证据充分，被告（反诉原告）要求确认原告（反诉被告）违约并承担违约责任，没有事实和合同依据，本院不予支持。本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）浙江贝贝依依文化科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）温州亿伟服饰有限公司货款609082.05元，并赔偿利息损失（从起诉之日起按中国人民银行同期同档贷款利率计算至实际履行完毕止）；
二、驳回原告（反诉被告）温州亿伟服饰有限公司的其他诉讼请求。
三、驳回被告（反诉原告）浙江贝贝依依文化科技股份有限公司的诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费10391元，财产保全费3820元，合计14211元，由被告（反诉原告）浙江贝贝依依文化科技股份有限公司负担13710元，由原告（反诉被告）温州亿伟服饰有限公司负担501元。反诉案件受理费8652元，由被告（反诉原告）浙江贝贝依依文化科技股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。
审 判 长 赵亚兰
人民陪审员 郑 俊
人民陪审员 黄迎庆
二〇一七年十一月九日
书 记 员 翁 索