福建省古田县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）古民初字第1144号
原告古田县绿洲制冷设备有限公司，住所地：古田县614中路187号东方绿洲3号楼5号店。
法定代表人张端喜，职务总经理。
被告吴良荣，男，汉族，古田县人，住古田县。
被告陈晓珍，女，汉族，古田县人，住古田县。
原告原告古田县绿洲制冷设备有限公司诉被告吴良荣、陈晓珍合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告古田县绿洲制冷设备有限公司（以下简称绿洲有限公司）的法定代表人张端喜，被告吴良荣到庭参加诉讼，被告陈晓珍经本院传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告绿洲有限公司诉称，2014年10月22日，原告指派公司股东周某与被告签订冷库工程安装合同书，工程地址和名称为古田县两个冷库，分别为510和520立方。工程内容为制冷主机组，冷风机，冷却系统的安装和调试以及库板的安装，工程的总造价为人民币277396元整，被告付定金人民币50000元整。合同签订后，被告违约在先，未按合同规定支付工程款，致使工程停工。经被告保证，原告再次指派公司股东周某与被告于2014年12月15日又签订了一份冷库工程欠款协议书。协议约定：被告要求原告继续进行冷库工程安装，而被告剩余工程款款人民币227396元整，被告应于2015年2月18日前付清。如到期被告未能按照约定付款，原告可拆除收回两个冷库的冷库设备（包括库板，压缩机组，冷风机，冷却塔及所有配机），而被告已付原告的定金人民币50000元当做原告的损失赔偿，不作退回。原告完成上述冷库安装工程后交付被告，2015年1月份经古田县农业局验收合格且下拨的国家专项建设补贴款210000元业已到位，被告于2015年2月16日交付工程款105000元给原告，尚欠工程款123396元经原告多方催讨未果。本案被告吴良荣、陈晓珍系夫妻关系，被告吴良荣所欠的工程款属于夫妻共同债务，应由俩被告共同偿还。请求依法判令被告吴良荣、陈晓珍共同偿还冷库工程款122396元。
被告吴良荣辩称，原告承接的冷库工程安装工程质量不合格，存在偷工减料现象，导致其存放的食用菌变质，造成巨大的经济损失，故其未付给原告工程款余款。
被告陈晓珍在法定期限内未作答辩。
原、被告对以下事实没有异议，本院予以确认：
1、被告吴良荣、陈晓珍系夫妻关系。
2、2014年10月22日，原告指派公司股东周某为代表与被告吴良荣签订冷库工程安装合同书，合同约定的工程名称为古田冷库，工程内容为制冷主机组，冷风机，冷却系统的安装和调试以及库板的安装，工程的总造价为人民币277396元整，工程付款方式：合同签订两天内，被告须支付30%的定金，设备到达被告工场前三天，需付50%的款项，安装调试完毕后三天内，被告须付所余20%的款项。合同第五条第3项规定“甲方（被告方）按照合同的规定向乙方（原告方）支付款项，如款项未按时到达，乙方可停止施工，造成的误工费用应由甲方承担”。
3、合同签订后，被告吴良荣支付了定金人民币50000元整。原告依约派员进城施工，安装工程进行一周后，由于被告未能按期支付工程款，工程停工。2014年12月15日。经原、被告双方协商，补充签订了冷库工程欠款协议书，约定原告方继续进行冷库安装，被告结欠的工程款227396元在2015年18日前全部付清。如到期被告未付清款项，原告可拆除收回所有冷库设备。
4、冷库安装工程结束后，经古田县农业局验收合格，该局下拨的农业专项补助资金210000元汇入被告账户，被告吴良荣于2015年2月16日支付工程款105000元，尚欠冷库工程款122396元。
原、被告双方争议的焦点问题是：原告要求被告支付冷库工程款余款122396元是否具有事实根据和法律依据。
原告绿洲有限公司认为其要求被告支付冷库工程款余款122396元具有充分的事实根据和法律依据。为证实其主张成立，原告向本院提供了以下证据：1、安装合同书，证实2014年10月22日，原告指派股东周某和被告吴良荣签订了冷库工程安装合同书，工程地址和名称为古田县的两个冷库。工期为25天，工程的总造价为人民币277396元整，被告预先支付定金人民币50000元整。合同对甲乙双方（即原、被告）的权利和义务作了具体详尽的规定，合同第五条第3项特别规定“甲方（被告方）按照合同的规定向乙方（原告方）支付款项，如款项未按时到达，乙方可停止施工，造成的误工费用应由甲方承担”。
2、欠款协议书，证实因被告未能按照合同约定支付工程款，导致原告停工，2014年12月15日，经原、被告双方协商，补充签订了冷库工程欠款协议书，约定原告方继续进行冷库安装，被告结欠的工程款227396元应在2015年18日前全部付清。如到期被告未付清款项，原告可拆除收回所有冷库设备。
被告吴良荣对原告绿洲有限公司提供的证据质证意见如下，对冷库工程安装合同书和冷库工程欠款协议书的真实性没有异议，但认为其未看清合同内容。被告吴良荣认为，原告要求被告支付冷库工程款余款122396元缺乏事实根据和法律依据。其理由是原告承接的冷库工程安装工程质量不合格，存在偷工减料现象，导致其存放的食用菌变质，造成巨大的经济损失，故其未全额支付原告工程款。被告吴良荣对该主张。未提供相关证据。
本院依据原告绿洲有限公司提交的申请，依职权调取了被告吴良荣、陈晓珍婚姻登记情况，证实俩被告到婚姻登记机关办理了结婚登记，双方系合法的夫妻关系。经原、被告双方质证对该证据无异议。本院认为，原告绿洲有限公司提供的证据经被告质证后对证据的真实性无异议，本院予以采信。根据本院采信的证据，原告所主张的要求判令俩被告支付冷库工程款余款122396元具有充分的事实根据和法律依据。
综上所述，本院认为，依法成立的合同受法律保护。原、被告之间签订冷库工程安装合同系双方在平等协商的基础上订立的，双方应严格依照合同的约定履行义务和行使权利。原告依约履行了全部合同义务，工程结束后，经相关部门验收合格并核拨了农业专项补助资金，被告结欠原告工程款122396元迟迟未予偿还，有悖诚实信用、等价有偿的原则，被告吴良荣、陈晓珍系夫妻关系，被告因正常经营所结欠的工程款属于夫妻共同债务，应由俩被告共同偿还，原告的诉讼请求，理由正当充分，应予支持；被告吴良荣以工程质量不合格作为拒付工程款余款的抗辩理由，缺乏证据支持，不予采纳；被告陈晓珍对原告的诉请不答辩，亦不到庭参加诉讼，视为对诉讼权利的自行放弃，本院可依庭审调查核实的证据及证据所证明的事实予以缺席判决。本院依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条第二款、第一百零八条，《中华人民共和国婚姻法》第四十一条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释》（二）第二十四条，《最高人民法院（关于民事诉讼证据的若干规定）》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
被告吴良荣、陈晓珍应于本判决生效之日起十日内共同偿还原告古田县绿洲制冷设备有限公司工程款122396元。
案件受理费人民币2748元，由被告吴良荣、陈晓珍连带负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期限的债务利息
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁德市中级人民法院。上诉案件受理费缴纳办法：到本院领取省财政厅印制的人民法院诉讼费用缴费通知书。至迟在上诉期满后七日内预交到宁德市中级人民法院，逾期不交按自动撤诉处理。
审 判 长 陈祖凑
审 判 员 潘 强
代理审判员 叶艳玲
二〇一五年十二月八日
书 记 员 陈 蕊
附注：义务人必须在指定的期限内履行义务。未及时履行的，权利人可以向本院申请执行，申请执行的期限为两年。申请期限从法律文书规定的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
附相关法律条文：
《中华人民共和国民法通则》第八十四条第二款债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第九十条合法的借贷关系受法律保护。
第一百零八条债务应当清偿，暂时无力偿还的。经债权人同意或者人民法院裁决。可以由债权人分期偿还。有能力存偿还拒不偿还的。由人民法院判决强制偿还。
《中华人民共和国婚姻法》第四十一条离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还。共同财产不足清偿的，或财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成时，由人民法院判决。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（二）第二十四条债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外。
《最高人民法院（关于民事诉讼证据的若干规定）》第二条当事人对自已提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
《中华人民共和国民事诉讼》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。