河南省中牟县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫0122民初1221号
原告刘春生，男，生于1963年12月19日，汉族，个体户。
原告刘永亮，男，生于1972年4月14日，汉族，个体户。
委托代理人刘春生，男，生于1963年12月19日，汉族，个体户。
被告河南省恒大水利水电工程有限公司。
法定代表人焦维军，任该公司总经理。
委托代理人张振仁，该公司会计。
原告刘春生、刘永亮与被告河南省恒大水利水电工程有限公司（以下简称水利水电公司）不当得利纠纷一案，本院受理后，依法由组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告刘春生及原告刘永亮委托代理人刘春生，被告水利水电公司委托代理人张振仁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2013年8月18日，二原告与被告公司的贾鲁河工程项目管理中心签订《桥梁工程施工合同书》，约定被告将其后刘庄村、赤兔马工程承包给二原告施工，双方签订合同后，二原告按照约定支付给被告工程保证金100万元，被告于2013年11月14日为二原告出具收据两份。但被告违约，没有将工程交付二原告施工，双方的协议没有实际履行。二原告找被告催要所交的保证金，被告推脱未返还二原告。2013年3月4日，被告公司与二原告签订《目标管理责任书》，约定被告将中牟县贾鲁河A区堤顶路道路工程承包给二原告施工。被告将2013年11月14日为二原告出具的二份收据收回，于2014年4月7日重新为二原告出具收据一份。但被告又违约，没有将工程交给二原告施工，双方协议未履行。二原告认为，双方之间的合同没有实际履行，被告没有正当理由，占有二原告所交付的保证金100万元，构成不当得利，应予返还并支付利息。故原告诉至法院，要求被告返还二原告工程保证金100万元并按照中国人民银行同期贷款利率支付2013年11月14日至清偿之日止的利息。
原告提供的证据有：
1、二原告与河南中禹贾鲁河工程管理有限公司签订的项目经理目标管理责任书1份，证明该公司承诺将工程包给二原告，但现在也没有把工程给原告；
2、河南中禹贾鲁河工程管理有限公司为刘春生出具的收据1份，证明该公司已经收取了原告一百万工程保证金；
3、郑州中牟中禹贾鲁河工程项目管理中心为刘春生出具的收据2份（系复印件），证明该笔款项已经转入该公司账户名下。
被告水利水电公司辩称，被告不认识原告刘永亮，二原告诉讼不当得利，被告不认可。原告的保证金并未交到被告公司，而是交到原来做工程的周＊＊、张＊＊二人（郑州中牟中禹贾鲁河工程项目管理中心），被告成立于2013年12月23日，与郑州中牟中禹贾鲁河工程项目管理中心是两个没有联系的公司；原告所执的收据凭证系被告出具的，被告认可，但不能说钱转到被告公司账户，被告在出具票据时有备注系张福建2013年11月14日收据换票，出具此票据的目的是在原告将保证金交付周＊＊、张＊＊后由他们的财务人员郭宗铭出具出相应的票据，由于某些原因周＊＊、张＊＊于2013年10月20日将工程转给焦＊＊，在工程转让时并未提及所收保证金之事，周＊＊、张＊＊在合同签订后收取原告的保证金，并未将该保证金转入被告法人代表焦＊＊，也未转入被告账户。在2014年3月份，原告多次找张＊＊，张＊＊又找到焦＊＊让给原告安排工程，因全线工程都在施工中，只有堤顶路没有开始施工，焦＊＊出于人道主义同意将堤东路工程交给原告，对于周＊＊、张＊＊所收到的原告的保证金，原告及张＊＊、焦＊＊协商同意在工程支付时从周＊＊、张＊＊的工程款中扣除。但是在施工过程中，中牟县都市区现代水系管理城于2014年12月2日下停工令，并终止与中标方福建省中禹水利水电工程有限公司的合同。在整个工程的施工工序中，堤顶路为最后一个施工项目，当时建设方在下达停工令时被告只完成工程的70%，堤顶路还未开始施工，原告所说的被告未将该项目让其施工是不成立的，被告不存在违约。原告所说的被告占有原告的资金，被告不认可，因在施工中建设方并未支付被告工程款，被告不存在违约，原告要求支付利息被告不认可，被告要求驳回原告的诉讼请求。
被告提供的证据有：
1、周＊＊与焦＊＊签订的工程转让协议书1份（系复印件）证明在2013年12月20日以后，张＊＊、周＊＊没有权利再以此工程名义收取保证金；
2、郑州中牟中禹贾鲁河工程项目管理中心出具的收据2张，证明当时被告与张＊＊，周＊＊协商同意从工程款中扣除原告的保证金，并支付给原告。
庭审中，被告对原告提交的证据无异议，本院依法予以采信。原告对被告提交的证据1有异议，称没见过，不认可；称证据2中被告接手张＊＊、周＊＊公司的工程后，让原告把两份收据交给被告，被告为原告出具了被告公司盖章的收取工程保证金的收据，该金额和之前票据的金额一致。分析认为，被告提供的证据1、2本身属实，但不能证明其证明目的。
经审理查明：2013年4月11日，周＊＊同意将其承包的中牟县贾鲁河生态治理工程（BT）建设项目全部承包给焦＊＊；中标前后，已在工程所在地设立了郑州中牟中禹贾鲁河工程项目管理中心。2013年11月4日，二原告交付给周＊＊成立的郑州中牟贾鲁河工程项目管理中心工程保证金100万元，郑州中牟贾鲁河工程项目管理中心为原告刘春生出具二份共计金额100万元的收据。2013年12月23日，河南中禹贾鲁河工程管理有限公司成立，法定代表人为焦＊＊。2014年4月4日，河南中禹贾鲁河工程管理有限公司与二原告签订项目经理目标管理责任书，在该责任书中，原、被告约定了二原告承包工程项目名称、承包内容、方式资金管理等内容。2014年4月4日，被告河南中禹贾鲁河工程管理有限公司收回郑州中牟贾鲁河工程项目管理中心为原告刘春生出具的二份收据，同时为原告刘春生出具收到中牟县贾鲁河生态治理工程保证金100万元的收据一份，并备注“张＊＊2013年11月14日收款换票，原票据已收回”字样。后二原告至今未进行工程施工，被告亦未返还原告保证金，故原告诉至法院。
另查明：被告河南省恒大水利水电工程有限公司原名称为河南中禹贾鲁河工程管理有限公司，2015年5月7日在工商局办理变更登记，变更为现名称河南省恒大水利水电工程有限公司。二原告认可本案争议的工程保证金100万元系二原告共同出具。
本院认为：当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。本案中，被告收回郑州中牟贾鲁河工程项目管理中心为二原告出具的工程保证金的收据，重新为原告出具收到100万元工程保证金的收据，并和原告签订项目经理目标管理责任书，由此，本院可以认定，郑州中牟贾鲁河工程项目管理中心在该工程中对原告所享有的权利和应承担的义务已全部转移给被告河南省恒大水利水电工程有限公司，被告至今未将工程交给二原告施工，原、被告双方实际并未履行任何合同，现在该工程已经停工，被告没有任何法律依据仍然占有二原告交纳的100万元工程保证金，属于不当得利，故二原告要求被告返还工程保证金100万元，符合法律规定，本院予以支持；原告要求被告给付利息，不符合法规定，本院不予支持。二原告认可，该100万元系二原告共同支付，故原告刘永亮系是适格的原告，被告的抗辩理由不成立。依照《中华人民共和国民法通则》第九十二条，《中华人民共和国合同法》第八十八条之规定，判决如下：
一、被告河南省恒大水利水电工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告刘春生、刘永亮工程保证金一百万元；
二、驳回原告刘春生、刘永亮的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费14700元，由被告河南省恒大水利水电工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并向河南省郑州市中级人民法院预交上诉案件受理费，将上诉费交费凭证交至本院查验。
审 判 长 陈丽娟
人民陪审员 朱永安
人民陪审员 段小柱
二〇一六年七月二十八日
书 记 员 张俊芳