南宁市西乡塘区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）西民二初字第384号
原告：卢文霆。
委托代理人：邓喜清，南宁市衡东法律事务所法律工作者。
被告：南宁和美空间装饰工程有限公司，住所地：南宁市安吉大道47-2号大商汇商贸物流中心国际建材城B地块二期1栋103-116号商铺。
法定代表人：胡振国，经理。
原告卢文霆与被告南宁和美空间装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年3月10日受理后，依法适用简易程序，于2015年5月6日公开开庭进行了审理。原告卢文霆到庭参加诉讼。被告经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告诉称：2014年10月25日，原、被告签订隆源雅居1栋403房《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定被告以合同价款46710元包工包料的方式承包工程，2014年12月29日完工。合同签订当日，原告支付给被告首期款30361.5元。同年11月30日，原告又按约定支付给被告中期款。由于被告施工缓慢，直至2015年1月24日，被告通知原告工程竣工验收。被告的违约行为造成了原告至今不能入住新房的严重后果，后原告多次找被告协商解决问题却由于被告推托、抵赖而未能成功。原告认为按照上述施工合同的约定，被告承包的装饰装修工程应于2014年12月29日完工，合同中虽然写的是工作日，但这是被告拟定的格式条款，应当对消费者即原告作出有利的解释。按照建筑行业的正常施工进度60天是可以完成本案的装饰装修工程的，被告告知原告施工时间就是60天，工程竣工验收后原告也咨询过被告的客服人员，他们的答复是双休日也是包含在60个工作日内的，被告这是虚假宣传，被告应向原告支付违约金。“再加一元签单，家电搬回家”是原告支付完所有合同价款后再加一元即可享受的活动，而被告应向原告支付的违约金足以抵扣原告未支付给被告的尾款，故原告已经符合“再加一元签单，家电搬回家”的活动要求。为此，原告特向法院起诉，请求法院判令：一、被告继续履行原、被告在2014年10月25日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及相关赠品承诺，依据被告的“再加一元签单，家电搬回家”细则第一条第五项的约定，即签单6.99万以内被告赠与价值1199元的扎努西·伊莱克斯洗衣机ZWT50111DW给原告；二、被告向原告支付违约金1167.75元，计算方式依据原、被告双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》第十四条第五款的约定，即以工程总造价46710元×1‰×逾期天数25天=1167.75元；三、被告承担本案的诉讼费。
原告为证明其诉讼主张，提交了下列证据：1、原告身份证复印件；2、被告电脑咨询单复印件；3、《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份；4、南宁市衡东法律事务所法律意见函；5、被告出具的《关于回复﹤南宁市衡东法律事务所法律意见函﹥的相关意见》；6、“再加一元签单，家电搬回家”细则；7、收据三份。
被告南宁和美空间装饰工程有限公司未作答辩，亦未提交证据。
经审理查明：原告于2014年8月30日向被告支付3000元定金，后原、被告于2014年10月25日签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定：由被告承包原告位于隆源雅居1栋403号房的家庭居室装饰装修工程，采取被告包工、包基础施工材料、包全部主材的承包方式；工程期限为60工作日，开工日期为原告首期款到被告帐后第四日即2014年10月29日，竣工日期为开工后第60工作日；合同总价款为46710元；本合同所指“工期”指符合物管部门及国家有关规定的准许施工的有效期（如静音施工工期属非有效工期，应相应顺延），遇国家法定节假日及国家、物管部门禁止施工则工期顺延；判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据；工程款支付方式为签订合同原告立即支付首期款即合同总价款的65%，中期验收后原告立即支付中期款即合同总价款的33%，竣工验收后原告立即支付尾款即合同总价款的2%；由于被告原因致使工期延误，每延误一天向原告支付工程造价的1‰违约金（但不承担其他租房、单位罚款等各种任何名目的损失）。被告的“再加一元签单，家电搬回家”活动细则第一项内容为：签单6.99万以内业主，以下任选：1、和美饰品超市大礼包价值3000元；2、“九千万”天然泉水30桶价值1500元；3、松下空气净化器F-
PDF35C-G价值1399元；4、TCL除湿机家用DES10价值1499元；5、扎努西·伊莱克斯洗衣机ZWT50111DW价值1199元；6、小狗智能扫地机器人V-M600（真爱白）价值1099元。
被告承包原告位于隆源雅居1栋403号房的家庭居室装饰装修工程于2014年10月29日正式安排开工，于2015年1月24日竣工，原告已签字验收。原告于合同签订当日即2014年10月25日向被告支付了首付款27361.5元，于2014年11月30日向被告支付了中期款15414.3元及水电款4020.5元，现尚有尾款934.2元未付。
原告委托南宁市衡东法律事务所于2015年2月3日向被告发出法律意见函，内容为：被告逾期交付房屋超过20日，已构成违约，要求被告向原告支付工期延误违约金934.2元以直接抵消剩余的尾款数额，及时向原告出具保修单履行保修义务，并按照双方签订合同时“装修6.99万，再加一元签单，家电搬回家”的承诺向原告交付相应物品。
被告于2015年2月6日向南宁市衡东法律事务所出具《关于回复﹤南宁市衡东法律事务所法律意见函﹥的相关意见》，回复内容为：1、工程期限为60个工作日，按照国家法定节假日计算工期时应减去每月8天的休息日时间，合同签订4天后工程部正式安排开工，再加上后期水电增项时间顺延等因素，被告并不存在逾期超过20日的概念；2、关于原告提出的支付违约金934.2元，被告不予支持；3、关于原告要求被告履行保修义务，被告恳请原告及时支付工程尾款934.2元，被告必将履行合同约定的相关义务，根据合同约定，被告有权保留追究原告由于尾款不及时交付所产生的违约滞纳金；4、关于履行“装修6.99万，再加一元签单，家电搬回家”的承诺，原告支付完工程尾款，被告立即履行承诺，兑现相关礼品。
本院认为：根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告经本院合法传票传唤，无正当理由拒不到庭，视为其放弃答辩和质证的权利。原告提供的证据真实、合法，能够证实其陈述的案件事实，本院对原告提供的证据及其陈述的案件事实予以确认。
原、被告双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》约定，工程期限为60个工作日，竣工日期为开工后第60个工作日，被告承包原告位于隆源雅居1栋403号房的家庭居室装饰装修工程于2014年10月29日正式安排开工，故被告应于2015年1月21日前竣工，但上述工程于2015年1月24日才竣工验收，被告的行为已构成违约，应承担相应的违约责任，被告应支付给原告的违约金应为合同总价款46710元×1‰×逾期天数3天=140.13元。原告主张合同中约定的工期为60个工作日是格式条款，双休日也应包含在60个工作日内，但被告认为计算工期时应减去每月8天的休息日，而合同中关于工期的约定并不存在免除或限制被告责任、加重原告责任、排除原告主要权利的情形，且根据《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度”以及第四十条“用人单位在下列节日期间应当依法安排劳动者休假：（一）元旦……”的规定，工作日应该是指除了法定节假日以及每周法定休息日以外的工作时间，并不存在两种以上的解释，故本院对原告的上述主张不予采信。
原告要求被告按照“再加一元签单，家电搬回家”的活动细则赠与原告价值1199元的扎努西·伊莱克斯洗衣机，但原告尚未向被告付清装饰装修工程的尾款，被告应向原告支付的违约金亦不足以抵扣原告应支付给被告的尾款，尚未符合双方约定的赠与条件，故本院对原告的该项诉讼请求不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十条、第四十一条、第六十条第一款、第一百零七条、第二百六十三条，《中华人民共和国劳动法》第三十六条、第四十条的规定，判决如下：
一、被告南宁和美空间装饰工程有限公司支付原告卢文霆违约金140.13元；
二、驳回原告卢文霆的其他诉讼请求。
案件受理费25元（已减半收取，原告已预交），由被告南宁和美空间装饰工程有限公司负担。
上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请执行。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本，上诉于南宁市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉案件受理费，逾期不预交又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
审判员 许晓彤
二〇一五年六月三日
书记员 严 冰