山东省临沂市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）临民一初字第52号
原告山东振鑫钢结构工程有限公司，住所地：临沂市兰山区中丘路与金四路交汇处路东。
法定代表人朱克勤，总经理。
委托代理人姜涛，山东创序律师事务所律师。
被告王开文，汉族，居民。
被告胡月强，居民。
被告刘洪涛，居民。
三被告之委托代理人卢焰鹏，居民。
原告山东振鑫钢结构工程有限公司（以下称振鑫公司）因与被告王开文、胡月强、刘洪涛加工合同纠纷一案，于2013年5月22日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告振鑫公司的委托代理人姜涛，被告王开文、胡月强、刘洪涛的委托代理人卢焰鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告振鑫公司诉称，原、被告双方于2012年11月11日签订钢结构工程加工、安装合同，原告振鑫公司按照被告的要求对整体工程材料进行了加工，并按照被告要求将工程材料钢结构加工件运送至工程施工地，按合同约定安装完毕，被告现正在使用和装修涉案工程。但被告未按照合同约定给付工程款（包括首付款），经原告多次催要无果，诉至法院，请求依法判决三被告支付尚欠工程款444222元及其利息，并承担本案诉讼费。
被告王开文、胡月强、刘洪涛答辩称，本案一审不属于中院受理范围，应由基层法院受理；三被告不欠原告任何款项。相反，由于原告的违约及工程存在严重的质量问题，给被告造成了很大的损失，被告保留依法追究该项损失的相关权利。
经审理查明，2012年11月11日，原告振鑫公司与被告王开文、胡月强、刘洪涛签订钢结构工程加工、安装合同，约定由原告振鑫公司承建被告开发的郯城县金都商业中心钢结构工程。合同主要内容如下：由被告王开文、胡月强、刘洪涛负责采购Q345B材质的H钢及钢板，运输至原告振鑫公司的加工厂，由原告完成全部加工内容，经被告验收后，由原告振鑫公司负责装车，被告负责运输并运至工程所在地，原告振鑫公司负责在卸车的同时组织人员进行安装，拒绝二次吊装，否则吊装费由原告振鑫公司负责；合同采用固定价格，成品过磅的方式（H钢计算以实际重量为准），钢结构构件加工费每吨900元，以出厂成品过磅吨数为准，安装费每吨500元，以加工成品吨数加螺母及钢承板重量为准；加工耗材由原告振鑫公司在钢板切割时严格按照电脑排版实施，废料比例不超过百分之三，多余废料由原告振鑫公司负责；施工期限为60天，以被告方供材全部进场时间开始计算。
原告振鑫公司提供了2012年11月4日由供货方胡月强与收货方朱金龙双方签字的材料吨数明细单一份，该明细表载明复磅重量533.887吨，厂方过磅534.317吨。原告振鑫公司主张工程款计算依据如下：被告提供钢材534.317吨，去掉3%的耗材，实际安装的吨数大约为514.58吨，钢结构加工费用为514.58吨乘以合同约定的价格每吨900元等于46.3122万元。下角料是5.18吨，去掉下角料的款1.9502万元，安装费是514.58吨加上6吨的高强累栓等于520.58吨，实际安装了489.51吨乘以合同约定的价格每吨500元等于24.4755万元，图纸设计费2.25万元，总数是75.4222万元。扣除被告已支付的31万元，44.4222万元就是本案诉争的数额。被告对此不予认可，但未向法庭提交相关工程款证据。
原告主张涉案工程已施工完毕并交付被告使用。被告抗辩称，因原告拖延工期，被告另找他人施工，现已施工完毕且已投入使用，但被告对其主张未提供相关证据予以证明。对于已付工程款的数额，原告认可被告已付工程款31万元。
另查明，被告在答辩期间未提出管辖权异议，同时自愿放弃管辖权异议申请。
认定以上事实的主要依据有钢结构工程加工、出库单一宗、郯城金都超市材料明细表一份及双方当事人陈述等，且均已收集记录在卷。
本院认为，原告振鑫公司与被告王开文、胡月强、刘洪涛双方签订的钢结构工程加工、安装合同是双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，是合法有效的合同，双方均应按合同约定履行义务。原告依约已施工完毕，涉案工程亦已交付被告投入使用。被告应按合同约定及时验收并付款。该工程虽未验收，但已投入使用，且被告未提交证据证明工程为不合格工程，故本院认定原告依约完成的钢结构工程合格，被告应按合同约定承担相应义务。
依据双方2012年11月4日签字确认的材料明细表记载的复磅重量533.887吨，去掉3%的废料即理论安装的吨数为533.887吨×97%=517.87吨，而原告主张实际安装吨数为514.58吨，被告无其他证据予以抗辩，故本院对原告主张的安装吨数514.58吨予以确认，即钢结构加工费用为514.58吨×900元／吨=463122元；安装吨数应是514.58吨加上6吨的高强累栓总计520.58吨，原告主张实际安装了489.51吨，被告亦无证据予以反驳，故本院依法采信原告主张的安装吨数489.51吨作为定案依据，即安装费为489.51吨×500元／吨=244755元。综上，涉案钢结构加工、安装总费用应为463122元244755元=707877元，扣除三被告已支付工程款310000元，三被告还需向原告支付剩余工程款397877元。原告主张图纸设计费2.25万元，未提交相关证据予以证明，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零六条、第一百零八条、第一百三十四条第一款（四）（七）项之规定，判决：
被告王开文、胡月强、刘洪涛于本判决发生法律效力后十日内偿付原告山东振鑫钢结构工程有限公司工程款397877元及利息（按中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率计算，时间自2013年5月22日起至本判决确定履行之日止）。
如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费10704元，由被告王开文、胡月强、刘洪涛负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
审 判 长 张法勇
代理审判员 王玉波
代理审判员 朱 军
二〇一三年十二月二十日
书 记 员 任永芹
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《中华人民共和国民法通则》
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。
债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第一百零六条公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。
公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。
没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
第一百三十四条承担民事责任的方式主要有：
（一）停止侵害；
（二）排除妨碍；
（三）消除危险；
（四）返还财产；
（五）恢复原状；
（六）修理、重作、更换；
（七）赔偿损失；
（八）支付违约金；
（九）消除影响、恢复名誉；
（十）赔礼道歉。
以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
人民法院审理民事案件，除适用上述规定外，还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得，并可以依照法律规定处以罚款、拘留。