贵州省贵阳市南明区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）南民商初字第301号
原告贵州王兴学服饰有限公司（以下简称王兴学服饰公司），地址在贵阳市云岩区黔灵镇改茶村后坝路262号。
法定代表人王兴学，王兴学服饰公司总经理。
被告贵州盛世织梦科技有限公司（以下简称盛世公司），地址在贵阳市南明区遵义路万象国际A座13楼160室。
法定代表人张华，盛世公司总经理。
原告贵州王兴学服饰有限公司诉被告贵州盛世织梦科技有限公司网络服务合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员仝迎独任审判，公开开庭进行了审理。原告王兴学服饰公司之法定代表人王兴学、被告盛世公司之法定代表人张华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告王兴学服饰公司诉称：2014年8月5日，原、被告双方就建设网站问题签订了一份《网站建设合作协议》。双方约定网站建设及一年的维护费合计金额为人民币2700元，网站制作期限从2014年8月5日到2014年8月18日止全部制作完成交与原告。合同签订后，原告已按约定履行全部合同义务，并已支付定金1300元；而被告却未按合同完全履行义务，到2014年8月18日不能按期交出网站，原告多次打电话问询均以各种理由推脱，2014年8月20日原告亲自到被告公司催要未果。2014年8月24日原告再次到被告公司希望按违约协商处理，被告态度恶劣拒绝协商，至今未果。现诉至法院请求判令：一、解除2014年8月5日原被告签订的《网站建设合作协议》；二、被告赔偿原告违约金2600元（原告已交付给被告的定金1300元双倍返还）、误工费200元、经济损失3000元（网站未按时完成交付使用导致产品不能上传展示造成的经济损失）共计5800元；三、本案诉讼费用由被告承担。
被告盛世公司辩称：1、原告要求解除协议与事实不符，应予以驳回。原被告经协商达成网站开发协议，被告在完成原告网站所有的修改及测试后在2014年8月20日正式上线投入原告使用。原被告合同约定完成网站建设的时间为8月18日，原告于8月18日要求我方修改网站，双方已经过友好商议，被告在8月20日完成网站修改不存在违约，原告无权解除协议。2、违约金与经济损失不能同时主张，原告的起诉不符合法律规定，应予以驳回。3、被告已经按时保质完成合同约定事项，没有违约行为。4、原告尚欠被告设计费未支付，应按合同约定支付尾款，并承担被告误工费1000元。5、本案诉讼费用由原告承担。6、原告说多次打电话给被告，被告以各种理由推托甚至不理不睬，请出示相关证据。
经审理查明：2014年8月5日，原告王兴学服饰公司（甲方）与被告盛世公司（乙方）签订《网站建设合作协议》，约定：甲方委托乙方设计、制作网站，开发系统，协助乙方系统开发人员充分了解甲方的业务内容或流程，有义务在合同签订后的两个工作日内将网站制作所需资料提供给乙方，因甲方未能及时提供资料的，则本合同自动延长相应的制作时间；甲方需按合同规定的时间支付网站建设费；乙方应根据甲方提供的材料按时完成网站的建设内容，在网站制作完成后，需将网站制作完成的确认函以传真或电邮的形式发给甲方；乙方须按照合同的约定在网站制作完成后为甲方的网站进行相应的维护；本合同的签订是乙方提供网站设计方案经甲方确定认可后才签订的，此合同的签订也表示甲方对乙方初步制作方案的认可和签收；乙方以双方确定的构思为甲方完成网站建设，合同签订后因甲方在网站构思确定的反复拖延时间，造成乙方的损失由甲方承担；在网站建设期间，乙方在部分设计完成后发送确认函给甲方，甲方应积极配合乙方的工作，及时将反馈意见回复给乙方，对于乙方的设计或构思不满意的，甲方须书面提出不满意之理由及相应的修改要求，乙方则根据甲方的要求在合同范围内继续改进；乙方须按合同准时完成制作，因不可抗力导致制作延误完成的，乙方应提供相关证据；网站完成经甲方确认后，甲方需在两个工作日内将网站剩余款项支付给乙方；乙方在收到剩余款项后立即将网站的FTP用户名、密码以及网站的源代码提供给甲方；本网站建设合同金额为人民币2700元整，合同签订时甲方须先预付合同总金额的50%即1300元给乙方作为网站的初期建设费用，余款甲方于网站验收合格后两个工作日内支付给乙方；本合同自2014年8月5日双方签字日起即刻生效，网站制作期限到2014年8月18日止。乙方免费为甲方维护一年，包括程序维护、数据的备份等，但不包括增加数据库和网站整体框架的改动，免费维护期从网站制作完成之日算起。合同并对其他相关事项进行了约定。合同签订后，原告支付了1300元给被告，因双方发生争议，原告遂诉至本院，提出诉请如前。审理中，原告提交以下证据：1、《网站建设合作协议》，证明对双方的权利义务进行了约定。被告无异议。2、QQ聊天记录，证明原告要求被告按期交付网站无果，被告态度相当恶劣。被告对真实性无异议。3、网络截图，证明被告在8月20日才购买域名，且不是按照原告要求购买。被告认为这份证据不真实，不予认可。4、《收据》（2014年8月5日，收到王兴学服饰公司交来网站建设费预付费1300元整），证明原告交付1300元定金给被告。被告对真实性无异议，陈述是预付款。被告提交以下证据：1、QQ聊天记录，证明原告多次要求被告修改网站，按合同约定，由于原告方要求修改造成的超期应为顺延。原告对真实性无异议，陈述聊天记录中已显示被告制作的网站不符合要求，原告才要求被告修改网站，被告连基本的网站制作都未完成，并不是完成网站制作后原告又要求修改。2、顶级国际域名证书，证明被告已经为原告方购买了域名，域名是以原告的名义进行注册，原告方可以正常使用域名空间，因原告方未付清尾款双方一直协商未果，故尚未给原告方进行空间备案。原告陈述域名是被告自己买的，注册的邮箱是张华的，不是原告的。3、通话清单及被告报价表，证明被告多次与原告方沟通，不存在不接电话的情况发生；被告修改项目需要收费，但未向原告收费。原告无异议。4、2014年8月22日的QQ聊天记录，原告告知只需要调整几处即可，其他都不用修改，证明被告网站基本建设完成。原告对真实性无异议，陈述仅是截取了部分对被告有利的聊天内容，并不完整，被告从未将网站交付给原告，原告从未使用。
本院认为：当事人应当按照约定，全面履行自己的义务。本案中，原被告签订的《网站建设合作协议》，意思表示真实，内容不违反法律规定，属有效合同，具有法律约束力。合同约定“合同签订时甲方须先付合同总金额的50%即1300元给乙方作为网站的初期建设费用”，原告亦支付了1300元款项给被告，被告出具的《收据》载明“收到王兴学服饰公司交来网站建设费预付费1300元”，故应认定原告支付的1300元系合同约定的预付款，原告主张该款系定金证据不足，不予采信。《网站建设合作协议》约定“本合同自2014年8月5日双方签字日起即刻生效，网站制作期限到2014年8月18日止”，现被告辩解8月18日原告多次要求对网站进行修改，经双方协商一致至2014年8月20日网站基本制作完成，不存在违约。但被告提交的证据不充分，其辩解不能成立，被告逾期交付网站已属违约。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，对原告请求解除该《网站建设协议》之诉请，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”。现该《网站建设协议》已解除，被告应将所收取原告的1300元预付款予以退还，该协议尚未履行的部分不再继续履行。原告要求被告支付违约金2600元（原告已交付给被告的定金1300元双倍返还），未提交相关依据，被告应参照中国人民银行同期贷款利率标准支付违约金给原告（以1300元为基数，自2014年8月5日起至本判决生效之日止）。原告主张的误工费200元及经济损失3000元，未提交相关证据证明，本院不予支持。被告要求原告按合同约定支付设计费尾款并承担误工费1000元，未在本案中提起反诉，本案不作认定处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条之规定，判决如下：
一、解除贵州王兴学服饰有限公司与贵州盛世织梦科技有限公司于2014年8月5日签订的《网站建设协议》；
二、贵州盛世织梦科技有限公司于本判决生效后十日内，返还预付款1300元给贵州王兴学服饰有限公司；
三、贵州盛世织梦科技有限公司于上项同时，支付违约金给贵州王兴学服饰有限公司（以1300元为基数，以中国人民银行同期贷款利率为标准，自2014年8月5日起至本判决生效时止）；
四、驳回贵州王兴学服饰有限公司的其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间债务利息。
案件受理费50元，由贵州盛世织梦科技有限公司。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。
审判员 仝 迎
二〇一四年十二月四日
书记员 罗涵晖