湖北省十堰市茅箭区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）鄂茅箭民二初字00762号
原告（反诉被告）：襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部。经营场所：湖北省襄樊市襄州区新世纪建材市场门面房*号。
经营者：陈朝敏，女，汉族，1980年5月9日出生，住湖北省襄阳市樊城区。
委托诉讼代理人：李长征，湖北武当律师事务所律师。代理权限：特别授权，即代为承认、放弃诉讼请求，和解、代收法律文书、上诉等。
被告（反诉原告）：湖北凡华市政园林景观工程有限公司。住所地：湖北省武汉市东西湖区吴家山街望丰村*栋*单元*层**室。
法定代表人：邹翔，该公司总经理。
委托诉讼代理人：董哲，湖北瑞通天元律师事务所律师。代理权限：一般代理。
原告襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部诉被告湖北凡华市政园林景观工程有限公司、湖北凡华市政园林景观工程有限公司湖北医药学院生态环境治理工程项目部买卖合同纠纷一案，本院于2015年6月23日立案受理后，襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部于2016年5月13日撤销对湖北凡华市政园林景观工程有限公司湖北医药学院生态环境治理工程�目部的起诉，湖北凡华市政园林景观工程有限公司亦于2016年5月28日提起反诉，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部经营者陈朝敏及其委托诉讼代理人李长征与湖北凡华市政园林景观工程有限公司的委托诉讼代理人董哲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部向本院提出诉讼请求：判令被告立即支付货款572,655元并承担逾期付款的利息（按照银行同期贷款利率的4倍计算，从逾期之日起计算至还清之日），并承担本案诉讼费用。事实与理由：2014年10月30日，原告与被告签订《石材供货合同》，约定由原告供应约定石材给被告湖北医药学院生态环境治理工程项目使用。合同约定采取固定单价形式，最终结算额按照双方确定产品价格与实际供货量计算，货物采取入库�验收方式，只要甲方代表或库管签字即可确认生效，由被告在每月20日向原告支付全部货款的70%，工程竣工并通过验收后，支付95%，一年内付完5%。合同签订后，我方在2014年11月21日前送石材及加工费共计1,092,265元，被告违反诚实信用，未按照合同约定进度付款，该工程11月底全部完工并交付使用，截止到2015年2月份，被告仅付款52万元，不足50%，拖欠货款572,655元。
湖北凡华市政园林景观工程有限公司向本院提出反诉请求：1、判令襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部更换不合格石材（包括中国黑3**.582平方米，广西红138平方米等），若不能更换则赔偿相应损失，对部分厚度不合格不易更换石材做折价处理（合计折价款12万元）；2、判令襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部赔偿二次施工费55,867元；3、判令襄阳市襄州区陈朝敏石�经销部承担全部诉讼费用。事实与理由：2014年10月30日，湖北凡华市政园林景观工程有限公司、湖北凡华市政园林景观工程有限公司湖北医药学院生态环境治理工程项目部与襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部签订《石材供货合同》，由襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部按合同约定和相关标准提供石材给被告湖北医药学院生态环境治理工程项目使用。襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部违反合同约定用天然芝麻灰石材表面做染色处理冒充正宗中国黑石材，提供的其他石材色差面积超标，与合同约定不符。2015年5月项目部发现后即刻与襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部沟通协商处理，但襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部不予配合，经多次协商未能达成一致，项目部为减少损失，按合同规定停止支付货款。石材经销部提供质量不合格石材，需要返工不仅耽误了工期，而且增加了项目部�工成本，给反诉人造成巨大损失。襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部应承担由此造成的重新施工、工期延误、机械及人员停工等一切损失。
襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部在本诉中主张的事实及针对反诉辩解的事实与湖北凡华市政园林景观工程有限公司在反诉中主张的事实及针对本诉辩解的事实基本一致。本案的争议焦点为：襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部供应的石材是否符合《石材供货合同》约定及相应的质量标准，符合约定，则湖北凡华市政园林景观工程有限公司应承担继续支付货款及逾期付款违约金之责任，如不符合约定的质量标准，则襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部应承担违约给湖北凡华市政园林景观工程有限公司造成的损失。
本院认为，襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部、湖北凡华市政园林景观工程有限公司主张的本案事实基本相同，故对双方主张的2014年10月30日签订《石材供货合同》，2014年11月21日供货完毕，总供货价款（含加工费）1,092,655元（注：此价款未考虑双方争议的质量、规格差异等因素对价款的影响），湖北凡华市政园林景观工程有限公司已付货款52万元、未付货款金额为572,655元，该项目已于2015年6月1日经湖北医院药学院（业主）验收合格、并投入使用的事实予以确认。双方争议焦点为：供应的石材是否符合约定，襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部提交的双方微信记录、邮件记录，湖北凡华市政园林景观工程有限公司员工许明伟的证言，证明合同双方对石材进行了封样，合同履行过程中双方协商对石材的厚度进行了微调，证明其提供的石材符合约定；湖北凡华市政园林景观工程有限公司虽对襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部供应石材提出质量异议，并申请质量鉴定，但因鉴定机构及目前石材鉴定技术等客观因素，本案中不能按其要求对石材进行质量鉴定，故湖北凡华市政园林景观工程有限公司主张石材质量不符合约定，无证据支撑，结合2015年6月1日湖北医药学院（业主）已对上述工程项目验收合格，并投入使用的事实，且湖北凡华市政园林景观工程有限公司未举证证明湖北医药学院因石材质量减少工程价款或要求其承担返工等违约责任，应推定襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部供应的石材符合约定，未给湖北凡华市政园林景观工程有限公司造成违约损失。襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部请求湖北凡华市政园林景观工程有限公司按照银行同期银行贷款利率4倍支付逾期付款利息无依据，本院依法酌情按年利率6%支持其逾期利息请求。根据《石材供货合同》约定，湖北凡华市政园林景观工程有限公司2014年12月20日应支付货款1,092,655元的70%，即764,585.5元，2015年6月1日应支付货款1,092,655元的95%，即1,037,651.72元，2016年6月2日应付清全部货款1,092,655元，但湖北凡华市政园林景观工程有限公司实际仅支付了52万元，湖北凡华市政园林景观工程有限公司应按上述付款期限实际欠付金额支付逾期利息。
综上所述，襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部与湖北凡华市政园林景观工程有限公司签订的《石材供货合同》，真实、合法、有效，襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部依约履行了合同义务，湖北凡华市政园林景观工程有限公司理应依约支付货款并承担违约责任。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：
一、湖北凡华市政园林景观工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部货款572,655元及逾期利息（2014年12月21日至2015年6月1日，以244,585.5元为基数，2015年6月2日至2016年6月1日，以517,651.72元为基数，2016年6月2日至付清之日止，以572,655元为基数，均按年利率6%计付）；
二、驳回襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部其他诉讼请求；
三、驳回湖北凡华市政园林景观工程有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉诉讼费9,500元、保全费5,000元，共计14,500元（襄阳市襄州区陈朝敏石材经销部已预交），反诉诉讼费1,909元（湖北凡华市政园林景观工程有限公司已预交），总计16,409元，由湖北凡华市政园林景观工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。上诉人应在递交上诉状时，根据不服本判决部分的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第（一）项的规定，预交上诉案件受理费。十堰市中级人民法院诉讼费专户名称：湖北省十堰市中级人民法院；开户银行：中国农业银行股份有限公司十堰广场支行；账号17×××01。通过邮局汇款的，款汇十堰市中级人民法院，邮编：442000；地址：十堰市邮电街12号。上诉人应将注明一审案号�交费凭证复印件同时交本院。上诉人在上诉期届满之次日起七日内未预交，也未提出缓交、减交、免交上诉案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理（本院不再另行送达预交上诉案件受理费通知）。
本判决发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书指定履行期间的最后一日起计算。
审 判 长 徐守炜
代理审判员 杜 蔚
人民陪审员 曾新彩
二○二○一七年一月二十六日
书 记 员 李 新
本案适用的法律依据：
1、《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。
法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
2、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。