河南省郑州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫01民终14927号
上诉人(原审被告、反诉原告)：河北玉星生物工程股份有限公司，住所地河北省邢台市宁晋县西城区。
法定代表人：王玉锋，董事长。
委托诉讼代理人：张建宁，该公司员工。
委托诉讼代理人：高拴印，该公司员工。
被上诉人(原审原告、反诉被告）：河南天力压缩机有限公司，住所地郑州市郑东新区商务外环路14号17层1711号。
法定代表人：赵澎桢，执行董事。
委托诉讼代理人：李端，该公司员工。
委托诉讼代理人：时应杰，该公司员工。
上诉人河北玉星生物工程股份有限公司（以下简称玉星公司）与被上诉人河南天力压缩机有限公司（以下简称天力公司）买卖合同纠纷一案，不服河南省郑州高新技术产业开发区人民法院(2017)豫0191民初4366号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年10月18日立案后，依法组成合议庭审理了本案。上诉人玉星公司的委托诉讼代理人张建宁、高拴印，被上诉人天力公司的委托诉讼代理人李端、时应杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人玉星公司上诉请求：一、撤销一审判决，改判玉星公司依照中国人民银行规定的逾期贷款利息的标准向被上诉人天力公司支付逾期付款违约金8678元。二、上诉费用由天力公司承担。事实和理由：一、一审判决认定“根据双方的交易习惯、以往的违约惩罚措施，印证玉星公司对合同约定的违约金计算标准是认可的，且一直按此执行”错误。二、一审判决按照日千分之五的标准判令玉星公司支付逾期付款违约金，适用法律错误。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。最高人民法院关于修改《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准问题的批复》的批复[法释2000（34）号]中明确，对于逾期付款违约金，人民法院可以参照中国人民银行调整金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。玉星公司在一审时，多次请求法院按照批复标准计算双方的违约金。三、一审庭审程序违法。
被上诉人天力公司辩称，双方签订的合同是双方真实意思表示，我方起诉的标准和对方反诉的标准均是依据该合同。玉星公司认同该违约条款，之前玉星公司处罚天力公司也是依据该标准。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。一审判决并未按照合同约定判决，折中按照欠款金额判决，比我方的诉讼请求低了约30万元，我方未上诉，现在对一审判决表示认可。
原审原告天力公司向一审法院起诉请求：一、被告按照合同约定支付延期付款赔偿金72.15万元（自2016年9月29日按照每日千分之五计算至2017年1月18日）；二、诉讼费由被告承担。
反诉原告玉星公司反诉请求：一、被反诉人支付逾期供货赔偿金32500元；二、反诉诉讼费用由被反诉人承担。
一审法院认定事实：2016年8月4日，原告河南天力压缩机有限公司作为供方，被告河北玉星生物工程股份有限公司作为需方，签订《产品购销合同》(合同编号：20160804)，被告向原告购买TRX120M2型离心式空压机一台，总价为130万元。合同中约定签订三日内预付五万元，货到安装调试验收合格后或货到现场二十天（以先到者为准）付到总货款的95%，余5%为质保金，质保期满三十天内无质量问题一次付清。供方在收到预付款后30天内交清全部货物，如由于需方原因延误支付定金、货款，供方有权更改交货期（交货期顺延），如由于供方原因延迟交货，每延误一天供方向需方交纳合同总价款的千分之五作为赔偿金。需方延期付款的，每延误一天向供方交纳合同总价款的千分之五作为赔偿金。被告于2016年8月4日交付预付款五万元，原告于2016年9月9日向被告交付TRX120M2型离心式空压机一台，2016年10月1日经开机调试，运行各参数显示正常。被告于2016年12月16日向原告付款100万元，2017年1月18日向原告付款18.5万元。
以上事实有《产品购销合同》、国内支付业务付款回单、送货单、离心压缩机开机调试报告等证据材料及庭审笔录在案佐证。
一审法院认为，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
本案中，原、被告签订的《产品购销合同》系当事人真实意思表示，合法有效，对于原、被告均具有约束力，当事人应按照合同约定全面履行自己的义务。在该买卖合同履行过程中，原告未按照合同约定时间供货，被告未按照合同约定时间付款，原、被告均存在违约行为。根据合同约定，一方逾期付款或者逾期供货，均按照合同总价款的日千分之五向对方支付违约金，该约定合法有效，但约定过高，扩大了原、被告双方的损失。根据原、被告双方的交易习惯、以往的违约惩罚措施及被告的反诉请求，印证了被告对合同约定的违约金计算标准是认可的，且一直按此执行。一审法院认为，违约金应当予以适当减少，按照双方均认可的合同约定的违约金计算标准，被告向原告支付违约金492675元，原告向被告支付违约金32500元。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条、第一百一十四条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，判决如下：一、被告河北玉星生物工程股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告河南天力压缩机有限公司违约金492675元。二、被反诉人河南天力压缩机有限公司于本判决生效后十日内支付反诉人河北玉星生物工程股份有限公司违约金32500元。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费12410元，由原告河南天力压缩机有限公司负担5309元，被告河北玉星生物工程股份有限公司负担7101元。反诉案件受理费306元，由被反诉人河南天力压缩机有限公司负担。
本院二审期间，上诉人玉星公司提交证据如下：一、流动资金借款合同五份（复印件），证明玉星公司，或玉星公司的母公司，从银行借款的月利率最高不超过4.51‰，如果逾期，罚息最高上浮50%。二、案例三份（网上下载的打印件的复印件），证明逾期付款的违约金或滞纳金，法院判决按照年利率24%的标准，还有按照年利率24%的基础上浮30%。
被上诉人天力公司发表质证意见：一、五份合同是玉星公司或案外人与他人签订的，与本案没有关联性。二、对案例真实性存疑，与本案无关。
本院经审理查明的事实与一审法院认定事实一致。
本院认为，上诉人玉星公司于一审中提起反诉向被上诉人天力公司主张延迟交货违约金所依据的合同条款与天力公司向玉星公司主张延期付款违约金所依据的合同条款是同一条款，玉星公司在一审中并未变更其反诉请求。玉星公司与天力公司对延迟交货及延期付款所应承担违约责任的约定旨在约束双方按约履行，但即使有玉星公司现认为过高的违约金条款的存在，双方仍出现不同程度的违约，玉星公司延迟付款的时间长于天力公司延迟交货的时间，致按同一合同条款计算玉星公司应支付的违约金高于天力公司应支付的违约金。如双方均诚信守约，于违约前即考虑到违约成本，则不致于违约，或不致于任意违约致延期时间过长。玉星公司对其反诉主张要求以合同约定为准：每延误一天按合同总价款的千分之五支付赔偿金，一审法院予以支持。在此情形下，一审法院仍未全部支持天力公司的诉讼请求，而是对天力公司的请求酌定按未付价款的日千分之五计算，已对玉星公司应向天力公司支付的违约金予以了适当减少。玉星公司于上诉状中引用的最高人民法院的相关批复适用于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的情况。综上所述，上诉人玉星公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费8560元，由上诉人河北玉星生物工程股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 郑宗红
审判员 侯军勇
审判员 张向军
二〇一七年十一月十六日
书记员 裴蒙丽