??﹥?'!”#$%&＊＋，-.／012345789：；﹤=RootEntry?à????ǎ（àOle?Data?6?1Table?）?CompObjmWordDocument?SummaryInformation（??DocumentSummaryInformation8??????鞓??0?X`lt|????¤Ψ敮c???藠?俹?醫??0??????àìü???ň?????Ψ??????????敤潭潎浲污????6楍牣獯景?晏楦散圠牯d@??@?ッ墹?@?餼?ǎò??á性?勰????橢橢???????%¤????????????8?$???ū??”?????????????$???N?!????????????????????????????????????ǎ?????﹤?0????è?????0????????????????????????D?????4?”????????南京市浦口区人民法院民 事 判 决 书（2013）浦江民初字第312号原告南京华照建筑工程有限公司（下称华照公司），住所地在南京市浦口区江浦街道北门大街。法定代表人吕天豹，华照公司董事长。委托代理人许玉良，江苏天九律师事务所律师。被告南京润龙机械化工程有限公司（下称润龙公司），住所地在南京市建邺区水西门大街101号。法定代表人王正娣，润龙公司董事长。原告华照公司诉被告润龙公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后组成合议庭公开开庭进行了审理。原告华照公司公司的委托代理人许玉良到庭参加诉讼。被告润龙公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告华照公司诉称，2010年5月7日，原、被告签订《土方运输合作协议》一份，约定被告将位于南京市浦口区的南京长江世纪城土方回填工程的土方装运项目发包给原告，总土方量200万立方米。协议对价款、工期、违约责任均作了约定。合同签订后，原告为履行合同作了大量准备工作，组织人员、订购、租赁机械车辆，花费巨大。但被告迟迟未能开工。为此，原告多次催促被告，而被告却信誓旦旦，要求原告做好进场施工的准备。为此，被告出具《承诺书》一份，承诺如不能在9月8日前进行施工，则承担工程总造价的每天万分之五的违约金。之后，被告至今一直未能履约，给原告造成巨大损失。诉请被告支付原告违约金200万元。被告润龙公司未作答辩。经审理查明，2010年5月7日，润龙公司（甲方）与华照公司（乙方）签订《土方运输合作协议》一份，约定，甲、乙双方承接南京市浦口区南京长江世纪城土方回填工程。土方总量200万立方米，运输距离8至12公里，时间为240个工作日。甲方责任：负责签订工程施工的法律文件及施工合同、按照施工条款及时结清拨付给乙方工程款。乙方责任：组织车辆、人员施工。工程量的计量及工程结算与拨付：甲方根据运输距离8至12公里，每立方米15.5元。违约责任：因甲方造成乙方无法履行协议的，乙方有权追究甲方责任，并承担一切经济损失。2010年8月10日，润龙公司向华照公司出具《承诺书》一份，其承诺：于2010年9月8日前进场施工，如不能正常进场共，我公司愿意承担工程总造价的每天万分之五的违约金。后该工程一直未能开工。上述事实，有原告华照公司提供的《土方运输合作协议》和承诺书各一份及原告的庭审陈述在卷，予以证实。本院认为，???????????????????????????????????????隤隋隋浼［?艨??湨???伀?倀?帀ъ愀?漀??湨???伀?倀?帀ъ愀?漀??湨???伀?倀?帀?愀?漀??湨???伀?倀?漀?????湨???伀?倀?漀????湨??＊???瀁h????湨???漀??湨???漀????湨????湨???倀?愀??湨???倀?愀?漀????湨??碈??愀????湨??碈??愀?漀???????????????????????Y?????????????μ?|??????y崀?愀?摧朳????萑?搒??è葠?摧朳??搒?摧朳??萑?搒??è葠?摧朳??搒?摧朳????桤ā?碤堀?愀?摧剮3???桤ā愀?摧朳???????ā????????????????????????????????????????????????????闝??闃??華????臎????????湨???伀?倀?帀ъ愀?唃???慸?湨???伀?倀?帀ъ愀?漀?????湨???伀?倀?帀ъ愀?????湨???伀?倀?漀??湨???伀?倀?帀?愀?漀??湨???伀?倀?漀??湨???伀?倀?帀ъ愀?漀??艨??湨???伀?倀?帀ъ愀?漀??艨??湨???伀?倀?帀ъ愀??当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。润龙公司与华照公司签订《土方运输合作协议》，因润龙公司未能履行约定，给华照公司造成损失，润龙公司应当按其承诺的违约金计算方法向华照公司承担违约责任。原告主张的200万元违约金未超过双方约定的计算方法，也未超过法律规定的标准，本院予以支持。被告润龙公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，应承担不能举证、质证的法律后果。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条和《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决如下：被告润龙公司于本判决生效之日起十日内支付原告华照公司违约金200万元。本案本诉案件受理费22800元，由被告润龙公司负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。根据《诉讼费用交纳办法》有关规定，并向南京市中级人民法院预交上诉案件受理费。南京市中级人民法院开户行：农行鼓楼分理处。账号：10105901040001276。审 判 长  靳德华人民陪审员  徐学芳人民陪审员  黄玉荣二〇一三年十月十三日书 记 员  王 萍??????????????????????????????誥糈炊??????湨???伀?倀?帀ъ愀?????湨???伀?倀?帀ъ愀?漀?????伀?倀?愀????????伀?倀?漀?????伀?倀?愀?漀??湨???伀?倀?帀ъ愀??艨??湨???伀?倀?帀ъ愀??艨??湨???伀?倀?帀ъ愀?漀?????伀?倀?帀ъ愀?漀??湨???伀?倀?帀ъ愀?漀??湨???伀?倀?漀?????湨???伀?倀?漀???????????????????????????????????????????????????????????????鮡鮡???????????洀H渄H甄?????j???唀????j??唀????幨???伀?倀?帀ъ愀?漀????????伀?倀?愀?漀?????伀?倀?愀?漀??湨???伀?倀?愀??湨???伀?倀?愀?漀??????????????????????????ó??????×?×?×?×???×?éā?萘萙???摧?［ā????y愀?摧朳???????y崀?愀?摧朳??萎?搒?葝?摧朳??????y????????y崀?愀?摧朳?ā?6倦倜瀺朳?????????連?逤??????逌???à?楍牣獯景?晏楦散圠牯?????坓牯?捯?圀牯?潄畣敭瑮???q???P?P?正文??$??愀????Ё?????????Z?Z?标题1???搒?♀愀?#????，???庁ъ愀?瀀?R?òR?标题2???♀愁?!????H伀?倀?帀?愀?瀀h耀$??$?默认段落字体B?3B?普通表格???ā?l??愀??á?无列表，?ò，?正文缩进萑?葠?﹤??﹤???页脚????????愀$???￠????页码?l?3?l?剮3网格型7嘺?0????????$??愀?????￡??￡??￡???﹥'Rdz§1???????????????????????＄?偀＄??ā?????ā??ā?????ā????????ā??????????????ā????????ā??ā??ā??ā??ā??ā??ā??ā??ā??ā??ā??ā［?ā??'Rdz§1?????????????????????????????????????耀耀?耀耀。耀耀ā?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀0?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀?耀耀ā部Φ部Φ部Φ部Φ部Φ部Φ部Φ部Φ?āΦ?Φ?Φ?【耀耀āā?【耀耀?Φ?耀耀?1????耀耀耀?$$$'????????????@??肀?÷???鋰???āā??ヰ???ā????????????ā匀???????????ā??ā????????搀礀稀???????????????琀眀????????一伀吀娀嬀尀崀帀搀攀???????????????伀倀儀刀吀渀爀猀琀甀瘀????紀??茀褀言頀餀????????????????????????????????伀倀刀匀唀嘀娀嬀尀茀??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????儀刀挀搀礀稀????????一伀????ā?─??舀茀?????????尀茀???????????????????????????????????????????????????──??茀茀??????嬀嬀尀尀帀帀开开愀戀搀攀最栀瀀猀紀耀茀??????????????????????????????????????娀嬀尀茀????????渀??嬾帀?????????鸀??茀愀?ā礀??.ā????嬀嬀??āā嬀嬀鐀????P?P?Unknown???????窇?耀?TimesNewRoman????????耀Symbol???????窇?耀?Arial?????āā?黑体SimHei?????āā?宋体SimSun??????āā?仿宋_GB2312á???????ò??ò??-!）。：；］}¨·ˇˉ―‖’”…∶、。〃々〉》」』】）〗！＂＇），．：；？］｀｜}～￠（［{·‘“〈《「『【（〖（．［{￡￥??′?肂????冃?（??翿翿翿翿翿翿翿??2（8（'????肕南京市浦口区人民法院demo微软用户???晉阁瘡?????????瘣??嘺阂l鐇?琊???????????瑹剮3