四川省金堂县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）金堂民初字第3746号
原告成都衡威钢构彩板有限公司。住所地：成都市金堂县。
法定代表人戴国卿，总经理。
委托代理人张明，四川路石律师事务所律师。
被告四川华山建筑有限公司第六分公司。住所地：成都市金堂县。
负责人苏茂兵，经理。
被告四川华山建筑有限公司。住所地：成都市武侯区。
法定代表人苏茂兵，经理。
原告成都衡威钢构彩板有限公司（以下简称衡威公司）与被告四川华山建筑有限公司第六分公司（以下简称华山第六分公司）、四川华山建筑有限公司（以下简称华山公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年11月6日受理后，依法由审判员雷山权适用简易程序于2015年12月22日公开开庭进行了审理。原告衡威公司的委托代理人张明到庭参加诉讼，被告华山第六分公司及被告华山公司经本院传票传唤无正当理由未到庭应诉。本案现已审理终结。
原告衡威公司诉称，原告衡威公司与被告华山第六分公司约定由原告衡威公司负责被告华山第六分公司位于金堂县工业园区步行路的新建厂房钢结构工程项目施工，总价款927360元。原告衡威公司按约履行了合同义务，至今被告方欠工程款57360元。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，被告方除应当给付欠款外，还应向原告衡威公司支付利息。为维护原告衡威公司的合法权益，请求判令二被告给付原告衡威公司工程款57360元及利息（按中国人民银行同期同类贷款利率，从2015年2月15日起计至付清时止）；本案案件受理费由二被告承担。
被告华山公司书面辩称，被告华山公司从未收到原告衡威公司验收申请文件，至今未履行验收手续，也未办理结算，实际使用工程项目时间为2013年3月。根据我国《建设工程质量管理条例》规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限（注：本工程的设计期限是50年）。（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。本工程质保期未到，出现多处漏水现象。下雨时，生产车间的墙角及地面多处积水，损坏了高精度线切割设备（详见图片）。多次催促其保修，却拒不整改、修理。按照工程质量终身负责制的规定，该屋面防水工程在整改合格之日后，自动延期5年。尾款为质保金，未到支付时间。该钢结构工程纳入总承包方的管理范围内，应支付总承包方管理费用，但原告衡威公司一直未支付，故总包方不予验收。综上，请驳回原告衡威公司的诉请。
经审理查明：2011年4月29日，原告衡威公司与被告华山第六分公司签订了一份《钢结构承包合同》，其主要内容为：甲方为华山第六分公司，乙方为衡威公司。一、工程名称：华山公司新建厂房。二、工程地点：金堂县工业园区步行路。三、工程内容：乙方包工包料，包括采板（具体规格、型号、色泽、材质除甲方另有说明外，全部依照蓝图制作加工）；不含防火涂料、土建、水暖电）。四、工程造价：按300元／m2，最后按实际工程量计算。五、工程工期：本工程工期为75天，自甲方预付款到乙方账户之日起计算工期。延期付款由甲方造成不具备进场或安装条件的工期顺延。阴雨天、停电或土建部分尚未结束、乙方无法施工的工期顺延。六、工程质量要求：按钢结构规范要求制作、安装，所用材料标准符合《国家材料标准大全》。本合同内厂房在质保期内使用过程中属乙方责任需要维修的，乙方负责免费维修。七、工程款支付：（1）签订合同之后支付工程款20万元。（2）主体完工后支付工程款20万元。（3）工程完工后支付20万元。（4）剩余工程款合同签订后半年付清。（5）剩余3％作为质保金，工程质保期为一年。九、合同签订后，不得单方终止合同，违约方必须向守约方赔偿全部经济损失及合同总价的5％违约金。
《钢结构承包合同》签订后，原告衡威公司进场施工，履行了合同义务。被告华山第六分公司于2012年3月29日向原告衡威公司给付首期工程款10万元，截止于2015年2月15日合计给付工程款87万元，尚欠工程款57360元（927360元＜总建筑面积3091.20m2×300元／m2＞-87万元）。
另查明，原告衡威公司于2013年4月16日取得钢结构工程专业承包贰级。
以上事实，有钢结构承包合同、钢结构设计图、付款清单在案佐证。上述证据经庭审举证、核实，具有真实性、合法性和与本案纠纷事实的关联性，本院予以采信。
本院认为，原告衡威公司在庭审中陈述《钢结构承包合同》签订后进场施工，并于2011年7月中旬验收交付使用，但未提供证据证明该陈述事实，而被告华山公司认可于2013年3月使用工程项目，也未提供证据证实，双方对何时竣工验收时间未形成统一意见，双方的陈述均与约定不符，不予采信。双方在《钢结构承包合同》中未约定具体开工日期及竣工日期，仅约定工期75天，自甲方预付款到乙方账户之日起计算工期。依据该约定本院确认开工日期为2012年3月29日，则于2012年6月12日为竣工日期。双方约定剩余工程款合同签订后半年付清，剩余3％作为质保金。根据该约定被告华山第六分公司于2011年10月29日前就要支付97％的工程款，则为899539.20元（927360元×97％），现仅支付87万元，尚欠工程款29539.20元（不含质保金27820.80元），其行为构成违约，应支付相应的利息，原告衡威公司仅主张支付以欠款为基数，从2015年2月15日起计至付清时止，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算的利息，于法有据，本院予以支持。关于涉案质保期限问题。国务院《建设工程质量管理条例》第四十条规定：“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。”双方当事人约定工程质保期为一年，未区分具体保修项目，且涉案工程项目包括屋面防水工程。因此，双方约定涉及屋面防水工程的质保期限低于法定的期限，应为无效，应依法确定涉案屋面防水工程的保修期限为5年。现原告衡威公司主张支付质保金27820.80元，未逾屋面防水工程5年保修期限，不予支持，但可在期限届满后另行主张权利。《中华人民共和国公司法》第十四条规定：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”本案被告华山第六分公司系被告华山公司设立的分公司，其民事责任依法应由被告华山公司承担。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十四条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条第二款之规定，判决如下：
一、被告四川华山建筑有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告成都衡威钢构彩板有限公司工程款29539.20元（不含质保金27820.80元）及利息（以工程款29539.20元为基数，从2015年2月15日起计至付清时止，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率标准计算）；
二、驳回原告成都衡威钢构彩板有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费617元，由原告成都衡威钢构彩板有限公司负担300元、被告四川华山建筑有限公司负担317元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
审判员 雷山权
二〇一五年十二月二十三日
书记员 赵 爽