湖南省邵东县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘0521民初1296号
原告郑昌旺，男，1966年8月22日生，汉族，住湖南省隆回县。
委托代理人伍昭，湖南志涛律师事务所律师。
委托代理人汪丁，湖南志涛律师事务所律师。
被告湖南湘誉建筑劳务有限公司。
住所地：湖南省株洲市天元区长江北路***号农发行综合楼***号。
法定代表人曹坤香，该公司负责�。
被告湖南红邦纺织品集团有限公司。
住所地：湖南省邵东县宋家塘昭阳路***号。
法定代表人赵品武，该公司负责人。
被告邵东招财羊纺织品有限公司。
住所地：湖南省邵东县大禾塘街道办事处礼经居委会三星组**号。
法定代表人赵品爱，该公司负责人。
第三人湖南省株洲森宝建筑工程有限公司。
住所地：湖南省株洲市仙井乡政府院内。
法定代表人吴胜军，该公司负责人。
第三人杨胜军，男，1974年8月24日生�汉族，住湖南省益阳市赫山区。
委托代理人曾桂良，益阳市赫山区沧水铺法律服务所法律工作者。
原告郑昌旺与被告湖南湘誉建筑劳务有限公司（以下至判决主文前简称湘誉公司）、湖南红邦纺织品集团有限公司（以下至判决主文前简称红邦公司）、邵东招财羊纺织品有限公司（以下至判决主文前简称招财羊公司）、第三人湖南省株洲森宝建筑工程有限公司（以下至判决主文前简称森宝公司）、杨胜军建筑工程合同纠纷一案，本院于2016年5月5日受理后，依法适用普通程序，由审判员周懿担任审判长，与人民陪审员张石桥、周小平组成合议庭，于2016年8月23日公开开庭进行了审理。原告郑昌旺及委托代理人伍昭、汪丁、第三人杨胜军到庭参加诉讼，被告湘誉公司、红邦公司、招财羊公司、第三人�宝公司经本院公告送达传票传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告郑昌旺诉称，原告与被告湘誉公司于2014年7月25日签订《湖南湘誉建筑劳务有限公司分项工程内部承包合同（木工）》，由原告组织人员为被告招财羊公司的办公楼及厂房的木工工程施工。2015年2月8日结算，三被告应支付原告工程劳务款1148678.89元，核减原告向湘誉公司借款550000元，再加上湘誉公司工地负责人杨胜军向原告借支的100000元，三被告应向原告支付工程款698678.89元。被告湘誉公司收取原告的项目押金200000元应退还。原告请求：1、请求解除原告与被告湘誉公司签订的承包合同；2、判令被告湘誉公司支付原告工程款698678.89元，支付2014年12月22日以后迟延支付工程款的利息，利率按同期中国人民银行同期同类贷款利率计算，被告红邦公司、招财羊公司对欠付的工程款承担连带责任；3、判令被告湘誉公司退还项目押金200000元，并支付资金占用利息84000元（按年利率24%从2014年7月25日算至2016年4月9日）；4、判令三被告承担违约给原告造成的损失50000元。
第三人杨胜军述称，第三人杨胜军不是工地负责人，致伤负责购进材料，借款10万元属实，但后来向原告汇款15万元，已经归还10万元，多余的5万元可以抵扣工程款。
被告湘誉公司、红邦公司、招财羊公司、第三人森宝公司未到庭参加诉讼，视为放弃答辩、举证、质证的权利。
经审理查明，2014年7月25日，原告郑昌旺与被告湖南湘誉建筑劳务有限公司签订了《分项工程内部承包合同（木工）》，该合同约定：由被告湖南湘誉建筑劳务有限公司将被告邵东招财羊纺�品有限公司办公楼及厂房共计5栋的木工以包工的方式承包给原告郑昌旺；原告不得转包和分包；原告的工期无条件服从被告湖南湘誉建筑劳务有限公司所安排的总计划、月计划及周计划并实施完成；结算依据以被告湖南湘誉建筑劳务有限公司与承建方结算面积为准,按图纸建筑面积75元/㎡结算；付款方式每次按月支付进度款，次月15日前支付已完成工程量的75%相应工程款给原告，之后每次工程进度款以此类推，砼主体结构完成且拆完模验收合格后，十天后付至工程总价的85%相应工程款给原告，主体验收合格满十五天后，被告湖南湘誉建筑劳务有限公司支付木工总工程款的10%给原告，主体验收合格满三个月后付清余款。合同由被告湖南湘誉建筑劳务有限公司加盖公章，原告郑昌旺签名。同日，原告郑昌旺向被告湖南湘誉建筑劳务有限公司交纳项目押金20万元，约定不计利息。合同签订后，原告郑昌旺组织人员进行了施工。2014年12月22日，双方达成协议，被告湖南湘誉建筑劳务有限公司愿意增加1元/㎡作为前期误工、工资拖延支付的补偿。原告在为工程做完一万多平方米后工程因非原告方的原因停工。2014年10月14日，工程零星用工3天，每天200元；2015年2月8日，工程零星用工6天，每天200元。2015年2月8日，经被告湖南湘誉建筑劳务有限公司的施工员元焦致福确认，原告总计施工工程量为：A、B塔仓库为13955.55㎡，该部分按合同约定为75元/㎡；地梁为1971.88平方米，该部分为口头约定为28元/㎡。2015年春节，原告向被告湖南湘誉建筑劳务有限公司借支55万元用于发放民工工资。
另查明，被告红邦公司是被告招财羊公司的股东之一
以上事实，有原告提交的原告身份证复印件、的企业信息资料、第三人杨胜军的身份证、湖南省株洲森宝建筑工程有限公司的企业信息资料、《分项工程内部承包合同（木工）》、协议书、零星工程量结算单、焦志福出具的木工班工程总量单、红邦集团招财羊项目民工工资协议、押金收条以及原告和第三人杨胜军的当庭陈述予以证明，可以认定。
本院认为，原告郑昌旺与被告湘誉公司签订了《分项工程内部承包合同（木工）》，由原告承包被告招财羊公司的办公楼及厂房共计5栋的木工分项工程，双方在合同里约定了被告湘誉公司每月支付完成工程量的75%的工程款和退付押金的方式。原告在签订合同后即开始施工，被告湘誉公司并未按照约定支付工程款，只是在2015年春节前，因需发放民工工资向原告支付55万元。被告湘誉公司为按合同约定支付工程款，原告�求解除《分项工程内部承包合同（木工）》，本院予以支持。原告请求被告湘誉公司支付工程款698678.89元，按照原告郑昌旺已经完成的工程计算13955.55㎡，按每平方米75元和双方协商给予每平方米1元的补偿，即按76元/㎡，为1060621.8元，地梁部分1971.88㎡按双方口头约定28元/㎡计算为55212.64元，零星工程1800元，总计1117634.44元，扣除已经支付的550000元，还有567634.44元未支付。原告请求被告红邦公司和招财羊公司承担支付工程款的连带责任，基于原告与被告湘誉公司签订的《分项工程内部承包合同（木工）》，被告红邦公司和招财羊公司与原告没有法律上的权利义务，原告的该请求也没有法律依据，该请求本院不予支持。本案中被告湘誉公司违约导致合同解除，应当承担违约给对方造成的损失，原告的损失即为拖延支付工程款的利息损失，损失从被告湘誉公司的施工员焦�福于2015年2月8日确认工程完成量开始计算，按中国人民银行公布的同期贷款利率计算利息损失。被告湘誉公司收取的押金20万元，应退还原告，被告湘誉公司应在工程停工无法继续施工后及时将押金退还原告，退还押金的宽限期限参照合同约定主体验收合格满三个月付清余款的时限，从2015年5月8日开始计算占用押金的利息，利息按中国人民银行公布的同期贷款利率计算。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零八条、第一百一十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、第十条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原告郑昌旺与被告湖南湘誉建筑劳务有限公司签订的《分项工程内部承包合同（木工）》；
二、由被告湖南湘誉建筑劳务有限公司在本判决生效后十日内支付原告郑昌旺工程款567634.44元及利息（从2015年2月8日起按中国人民银行公布的同期贷款利率计算）；
三、由被告湖南湘誉建筑劳务有限公司在本判决生效后十日内退还原告郑昌旺的押金20万元及占用押金的利息（从2015年5月8日起按中国人民银行公布的同期贷款利率计算）；
四、驳回原告郑昌旺要求被告湖南湘誉建筑劳务有限公司、湖南红邦纺织品集团有限公司、邵东招财羊纺织品有限公司赔偿损失84000元的诉讼请求；
五、驳回原告郑昌旺要求被告湖南红邦纺织品集团有限公司、邵东招财羊纺织品有限公司承担支付工程款连带责任的诉讼请求。
如义务人未在本判决生效后指定期间内履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费14040元，由被告湖南湘誉建筑劳务有限公司负担10000元，原告郑昌旺负担4040元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省邵阳市中级人民法院。
义务人如未在本判决生效后指定的期间内履行给付金钱义务，权利人应在履行期间届满之日起两年内向人民法院申请强制执行，逾期不申请，视为放弃申请执行权。
审 判 长 周 懿
人民陪审员 张石桥
人民陪审员 周小平
二〇一七年一月三日
代理书记员 王臻烨
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或�以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
（一）未按约定支付工程价款的；
（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；
（三）不履行合同约定的协助义务的。
第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。
因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。