广西壮族自治区南宁市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）桂01民终716号
上诉人（一审被告）：广西东宝建设工程有限公司，住所地：南宁市金湖北路70号琅东村委三产综合楼4楼。
法定代表人：李小玲，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：毛青松，广西冠益律师事务所律师。
委托诉讼代理人：蒋艳兰，广西冠益律师事务所律师。
被上诉人（一审原告）：南宁同达盛混凝土有限公司，住所地：南宁市友谊路58-10号。
法定代表人：刘文军，该公司董事长。
委托诉讼代理人：廖艳岑，北京市华泰（南宁）律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨云霞，北京市华泰（南宁）律师事务所律师。
上诉人广西东宝建设工程有限公司（以下简称东宝公司）因与被上诉人南宁同达盛混凝土有限公司（以下简称同达盛公司）买卖合同纠纷一案，不服南宁市江南区人民法院（2017）桂0105民初2986号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年1月26日立案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
上诉人东宝公司上诉请求：1、撤销一审民事判决主文第二项，改判驳回同达盛公司的该项诉讼请求；2、一、二审的诉讼费用由同达盛公司承担。事实及理由：《南宁商品混凝土购销合同》第四条第5款约定“供方收到需方支付的砼款后，即开具同等金额发票予需方”，同达盛公司在一审庭审中也承认一直未开发票给东宝公司，在东宝公司陆续支付同达盛公司6笔货款，付款金额总计达110615元，将近总货款的50%的情况下，根据合同约定及法律规定，同达盛公司应开具17%增值税专用发票给东宝公司。同达盛公司多次未依约向东宝公司开具增值税专用发票，东宝公司有权依据先履行抗辩权，延期履行合同约定的付款义务。东宝公司并不是因为同达盛公司未开具发票而要求完全免除付款义务，东宝公司在一审中也是认可同达盛公司主张的货款本金的，完全没有拒绝和逃避付款义务的意思，东宝公司行使抗辩权延期付款的行为不构成违约，故一审判决要求东宝公司支付逾期付款违约金没有事实和法律依据。
被上诉人同达盛公司辩称，东宝公司延迟付款已经构成违约，应当支付违约金。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予驳回东宝公司的上诉，维持一审判决。
上诉人同达盛公司向一审法院起诉请求：1、东宝公司向同达盛公司支付混凝土货款124098元；2、东宝公司向同达盛公司支付违约金64409.45元（违约金计算：以货款184098元为基数，按每日0.5‰的标准，自2015年2月12日起分段计算至全部货款付清之日止。在此，暂计至2017年4月30日）；3、由东宝公司承担本案的案件受理费、财产保全费、诉讼财产保全保函担保费用等所有诉讼费用。
一审法院认定事实：2014年7月25日，同达盛公司与东宝公司签订了一份《南宁商品混凝土购销合同》，主要约定：同达盛公司向东宝公司承建的五一路小学教学综合楼工程提供商品混凝土；按签收的数量进行结算，如东宝公司没有按合同约定结算及签字或盖章，则以签收的同达盛公司送货单（发货单）为结算凭证；30天内无混凝土供应交易视为工程缓建或停建，从停止浇筑混凝土之日起，东宝公司须于两个月内付清所有混凝土货款；先供货后付款，每月月底结算一次，次月15日前付清上月的货款；同达盛公司收到东宝公司支付的砼款后，即开具同等金额发票予东宝公司；如东宝公司不能按合同约定的时间付款，同达盛公司有权暂（缓）停供混凝土，并每推迟一天，东宝公司按所欠款额的2‰向同达盛公司支付违约金，直至付清为止。双方还就其他事项做了约定。合同签订后，同达盛公司陆陆续续向东宝公司供应混凝土浇筑，最后一次供应时间为2014年12月6日，累计供应混凝土货款共计234713元。但东宝公司仅于2014年11月26日支付货款42590元，于2015年2月11日支付货款8025元，于2016年2月29日支付货款20000元，于2016年5月31日支付货款20000元，于2016年9月30日支付货款20000元，以上共计110615元。至今，东宝公司仍尚欠同达盛公司货款124098元。同时，同达盛公司亦未向东宝公司开具任何发票。一审法院认为，同达盛公司与东宝公司签订的《南宁商品混凝土购销合同》系双方当事人的真实意思表示，且内容不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。同达盛公司已按合同约定向东宝公司供货，但东宝公司未能按约及时付清货款，因此，同达盛公司要求东宝公司支付尚欠货款124098元，依法应予支持。东宝公司逾期支付货款的，还应承担相应的违约责任。东宝公司虽辩称其之所没有支付剩余货款，是因为同达盛公司没有按约开具发票给东宝公司，故其不应承担违约责任。但根据《南宁商品混凝土购销合同》约定，“供方收到需方支付的砼款后，即开具同等金额发票予需方”，则东宝公司负有向同达盛公司支付货款的先履行义务，同达盛公司方有向东宝公司开具发票的后给付义务，且在本案买卖合同中，同达盛公司已履行交付货物的主合同义务，则东宝公司亦应当履行支付价款的主要义务，虽然同达盛公司未向东宝公司开具发票，但该义务仅系合同附随义务，与支付价款的主合同义务不具有对等性，亦不影响双方合同目的的实现，因此，东宝公司以此作为拒付货款的理由不能成立。东宝公司在收到同达盛公司交付的货物后，未能按期履行付款义务，理应按约承担违约责任。根据《南宁商品混凝土购销合同》约定，“如需方不能按合同约定的时间付款，供方有权暂（缓）停供混凝土，并每推迟一天，需方按所欠款额的2‰向供方支付违约金，直至付清为止”。现同达盛公司主动将违约金的计算标准调整为按照日万分之五来计算，属于降低违约金计算标准，系对东宝公司有利的选择，予以准许，故东宝公司应支付同达盛公司的违约金应为：从2015年2月12日起至2016年2月28日，以184098元为基数；从2016年2月29日起至2016年5月30日，以164098元为基数；从2016年5月31日起至2016年9月29日，以144098元为基数；从2016年9月30日起至东宝公司付清全部货款之日止，以124098元为基数，按日万分之五计付。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百一十四条、第一百五十九条及第一百六十一条之规定，判决：一、东宝公司向同达盛公司支付货款124098元；二、东宝公司向同达盛公司支付违约金（违约金计算：从2015年2月12日起至2016年2月28日，以184098元为基数；从2016年2月29日起至2016年5月30日，以164098元为基数；从2016年5月31日起至2016年9月29日，以144098元为基数；从2016年9月30日起至付清全部货款之日止，以124098元为基数，按日万分之五计付）。案件受理费4070元、保全费1463元，由东宝公司负担。
双方当事人在二审期间未提交新证据。一审查明的事实属实，本院直接予以确认。
本案争议的焦点是：同达盛公司请求东宝公司支付违约金是否依法有据。
本院认为，同达盛公司与东宝公司签订的《南宁商品混凝土购销合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，为有效合同。合同约定“先供货后付款，每月月底结算一次，次月15日前付清上月的货款”，现同达盛公司已于2014年12月6日履行完全部供货义务，而东宝公司至今仍未付清货款，其行为已构成违约，应承担支付违约金的违约责任。关于一审判决的违约金是否过高的问题。我国合同法规定的违约金是以补偿性为主，惩罚性为辅。当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。本案中，同达盛公司与东宝公司在涉案合同中约定：“供方收到需方支付的砼款后，即开具同等金额发票予需方”，由此可见，收到货款后即开具同等金额的发票是同达盛公司应负的合同义务。故同达盛公司在东宝公司支付了6笔货款共计110615元的情况下，未向东宝公司开具发票亦属违约。此外，同达盛公司未能举证证明东宝公司迟延付款的违约行为给其造成除银行贷款利息之外的其他损失，综合考量以上因素，本院认定一审判决以欠款金额为基数，按日万分之五计付违约金的标准过高，应调整为按中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮30%计算为宜。综上，一审判决虽然认定事实清楚，但确定的违约金计算标准过高，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第（二）项，第一百七十五条的规定，判决如下：
一、维持南宁市江南区人民法院（2017）桂0105民初2986号民事判决主文第一项；
二、变更南宁市江南区人民法院（2017）桂0105民初2986号民事判决主文第二项为：上诉人广西东宝建设工程有限公司向被上诉人南宁同达盛混凝土有限公司支付违约金（违约金计算：从2015年2月12日起至2016年2月28日，以184098元为基数；从2016年2月29日起至2016年5月30日，以164098元为基数；从2016年5月31日起至2016年9月29日，以144098元为基数；从2016年9月30日起至付清全部货款之日止，以124098元为基数，均按中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮30%计算）。
一审案件受理费4070元、保全费1463元，合计5533元，由广西东宝建设工程有限公司负担。二审案件受理费1603元，由上诉人广西东宝建设工程有限公司负担。
上述应付款项，义务人应于本判决送达之日起十日内履行完毕。如义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则应依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。权利人可于本判决指定的履行期限最后一日起二年内，向一审法院或与一审法院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。
本判决为终审判决。
审 判 长 耿 莉
审 判 员 陆 敏
代理审判员 于代亮
二〇一八年三月九日
书 记 员 李星达