河南省驻马店市驿城区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）驿民初字第5023号
原告孔德友。
委托代理人张景亚，河南成盛律师事务所律师。
被告驻马店市驿城区水屯高中，住所地：驻马店市驿城区水屯镇。
法定代表人石占远，该校校长。
委托代理人耿显黎，河南北纬律师事务所律师。
原告孔德友与被告驻马店市驿城区水屯高中（以下简称水屯高中）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员李虎独任审判，公开开庭进行了审理。原告孔德友的委托代理人张景亚、被告水屯高中的委托代理人耿显黎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告孔德友诉称，2004年10月8日，原告作为实际出资人以腾飞建筑公司名义与被告签订了《关于兴建水屯高中寝楼的协议书》，原告垫资近50万元为被告兴建了学生寝楼一栋，该楼2005年7月竣工并交付使用。然而，被告却拖欠原告垫资款198600元至今未付。为此双方于2014年12月29日结算，确认被告尚欠工程款198600元，利息84270元，违约金54000元。后经原告多次催要，被告均以上级部门不拨款而无款支付为由拒付，故请求判令：被告向原告支付工程款198600元及利息84270元（至2015年10月30日）、违约金54000元，合计367686元。
被告水屯高中辩称，1、原、被告双方签订建设工程施工合同及原告进行学生寝楼建设属实；2、原告诉称的工程款欠款数额不对，实际下欠工程款本金27572.52元，利息经初步核实大约7、8万元；3、本案原告诉称的违约金不存在，因为双方签订的协议是无效合同，无效合同不存在违约金的问题。
经审理查明，2004年10月8日，原告孔德友（乙方）以腾飞建筑有限公司项目部经理名义与被告水屯高中（甲方）签订了《关于兴建水屯高中寝楼的协议书》一份，约定甲方决定兴建一座30间的学生寝楼，发包给乙方施工建设；甲方负责办理建楼手续，图纸设计、工程预算、土质勘察等各项工作，并保证施工场地“三通一平”即通水、通电、通行和场地平整；建楼资金（双方暂约定建楼总价款为34万元整。最后以决算为准）分为甲方预付和乙方垫付两部分。1、甲方预付工程款10万元，2、乙方垫付的工程款（即余额部分），由甲方自2005年元月26日至2009年元月26日四年分8次还清。每一年的元月底和7月底之前两次各支付当年还款总额的二分之一，若甲方违约，每次加付违约金3000元，并加付当年贷款利息。工程于2004年11月16日开工，2005年元月26日竣工。期间若因天气状况而不能施工，乙方提出申请甲方签字后，其工期可顺延，工程质量的保修，按国家规定执行等条款。合同签订后，原告孔德友对水屯高中寝室楼进行施工建设，2005年1月7日，水屯高中通过财政拨款向原告孔德友支付工程预付款100000元。水屯高中寝楼于2005年7月竣工并交付使用。双方决算，工程总造价591796.52元，扣除水屯高中预付的100000元，水屯高中尚欠孔德友工程款491796.52元未付。2006年1月25日，水屯高中向孔德友支付工程款20000元。2007年1月19日，水屯高中向孔德友支付工程款30000元。2008年2月2日，水屯高中向孔德友支付工程款20000元。2008年7月14日，水屯高中向孔德友支付工程款3000元。2009年9月7日，水屯高中向孔德友支付工程款3000元。2010年1月27日，水屯高中向孔德友支付工程款10000元。2010年4月22日，水屯高中向孔德友支付工程款378224元。后原告孔德友找被告水屯高中催要工程款无果成讼。
诉讼中，原告孔德友提交2014年12月29日与水屯高中签订的“应计利息计算明细清单”和“应计算违约金明细清单”各一份，该清单主要内容分别为：“2010年12月30日至2014年12月30日的利息合计84270元，本息合计198600元＋84270元=282870元。”和“截止2014年12月30日，水屯高中应付违约金5400元”。
上述事实，有当事人陈述及相关证据，经庭审质证，本院据以认定。
本院认为，原告孔德友与被告水屯高中签订的《关于兴建水屯高中寝楼的协议书》，因孔德友无建筑施工资质，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同解放案件适用法律问题的解释》第一条的规定，应认定为无效合同。但建设工程经竣工验收并交付使用，经双方结算水屯高中尚欠孔德友垫资工程款491796.52元。被告水屯高中应当按照双方对垫资和垫资利息的约定，返还垫资款及其利息。本案原、被告争议的焦点是水屯高中已支付的464224元是工程款还是利息。根据被告水屯高中提交的驿城区会计核算中心单位支款单载明，水屯高中向孔德友支付的款项均系寝楼工程款，故应认定水屯高中所支付的464224元均系工程款。原告主张被告支付的款项系付利息，证据不足，本院不予支持。故被告水屯高中下欠原告孔德友工程款27572.52元。关于原告主张的垫资工程款利息，应当依照双方约定付款时间，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率，根据被告水屯高中的还款情况，分段计算为97358.16元（利息分段计算至2015年10月30日止：一、2005年2月1日至2005年7月31日，计181天，贷款年利率为6.12%，应结工程款本金款数为491796.52元÷4÷2=61474.57元，61474.57元×0.0612÷360天×181天=1891.57元；
二、2005年8月1日至2006年1月25日，计178天，应结工程款本金款数为61474.57元＋61474.57元=122949.14元，贷款年利率为6.12%。122949.14元×0.0612÷360天×178天=3720.44元；
三、2006年1月26日至2006年1月31日，计5天，应结工程款本金款数为122949.14元-20000元=102949.14元，贷款年利率为6.12%。102949.14元×0.0612÷360天×5天=87.51元；
四、2006年2月1日至2006年4月28日，计87天，贷款年利率为6.12%，应结工程款本金款数为102949.14元＋61474.57元=164423.71元。164423.71元×0.0612÷360天×87天=2431.83元；
五、2006年4月29日至2006年7月31日，计94天，贷款年利率为6.39%，应结工程款本金款数为164423.71元。164423.71元×0.0639÷360天×94天=2743.41元；
六、2006年8月1日至2006年8月19日，计19天，应结工程款本金款数为164423.71元＋61474.57元=225898.28元，贷款年利率为6.39%。225898.28元×0.0639÷360天×19天=761.84元；
七、2006年8月20日至2007年1月19日，计153天，应结工程款本金款数为225898.28元，贷款年利率为6.84%。225898.28元×0.0684÷360天×153天=6566.86元；
八、2007年1月20日至2007年1月31日，计11天，应结工程款本金款数为225898.28-30000元=195898.28，贷款年利率为6.84%。195898.28元×0.0684÷360天×11天=409.43元；
九、2007年2月1日至2007年3月18日，计46天，应结工程款本金款数为195898.28元＋61474.57元=257372.85元，贷款年利率为6.84%。257372.85×0.0684÷360天×46天=2249.44元；
十、2007年3月19日至2007年5月19日，计61天，应结工程款本金款数为195898.28元＋61474.57元=257372.85元，贷款年利率为7.11%。257372.85×0.0711÷360天×61天=3100.70元。
十一、2007年5月20日至2007年7月21日，计62天，应结工程款本金款数为257372.85元，贷款年利率为7.2%。257372.85×0.072÷360天×62天=3191.42元；2007年7月22日至2007年7月31日，计9天，应结工程款本金款数为257372.85元，贷款年利率为7.38%。257372.85×0.0738÷360天×9天=474.85元；合计3666.27元。
十二、2007年8月1日至2007年8月22日，计22天，应结工程款本金款数为257372.85＋61474.57元=318847.42元，贷款年利率为7.38%。318847.42×0.0738÷360天×22天=1438元；
十三、2007年8月23日至2007年9月15日，计24天，应结工程款本金款数为318847.42元，贷款年利率为7.56%。318847.42×0.0756÷360天×24天=1606.99元；
十四、2007年9月16日至2008年1月31日，计138天，应结工程款本金款数为318847.42元，贷款年利率为7.83%。318847.42×0.0783÷360天×138天=9570.2元；
十五、2008年2月1日至2008年2月2日，计2天，应结工程款本金款数为318847.42元＋61474.57元=380321.99元，贷款年利率为7.83%。380321.99×0.0783÷360天×2天=165.44元；
十六、2008年2月3日至2008年7月14日，计162天，应结工程款本金款数为380321.99-20000=360321.99元，贷款年利率为7.83%。360321.99×0.0783÷360天×162天=12695.95元；
十七、2008年7月15日至2008年7月31日，计16天，应结工程款本金款数为360321.99-3000=357321.99元。贷款年利率为7.83%，357321.99元×0.0783÷360天×16天=1243.48元；
十八、2008年8月1日至2008年9月16日，计46天，应结工程款本金款数为357321.99元，贷款年利率为7.74%。357321.99元×0.0774÷360天×46天=3533.91元；
十九、2008年9月17日至2008年10月9日，计23天，应结工程款本金款数为357321.99元，贷款年利率为7.47%。357321.99元×0.0747÷360天×23天=1705.32元；
二十、2008年10月10日至2008年10月30日，计21天，应结工程款本金款数为357321.99元，贷款年利率为7.20%。357321.99元×0.0720÷360天×21天=1500.75元；
二十一、2008年11月1日至2008年11月27日，计27天，应结工程款本金款数为357321.99元，贷款年利率为6.12%。357321.99元×0.0612÷360天×27天=1640.11元；
二十二、2008年11月28日至2008年12月23日，计26天，应结工程款本金款数为357321.99元，贷款年利率为5.94%。357321.99元×0.0594÷360天×26天=1532.91元；
二十三、2008年12月24日至2009年1月31日，计39天，应结工程款本金款数为357321.99元，贷款年利率为5.94%。357321.99元×0.0594÷360天×39天=2299.37元；
二十四、2009年2月1日至2009年7月31日，计181天，应结工程款本金款数为357321.99元＋61474.57元=418796.56元，贷款年利率为5.94%。418796.56元×0.0594÷360天×181天=12507.36元；
二十五、2009年8月1日至2009年9月7日，计37天，应结工程款本金款数为418796.56元。贷款年利率为5.94%，418796.56元×0.0594÷360天×37天=2556.75元；
二十六、2009年9月8日至2010年1月27日，计143天，应结工程款本金款数为418796.56元-3000元=415796.56元。贷款年利率为5.94%，415796.56×0.0594÷360天×143天=9810.72元；
二十七、2010年1月28日至2010年4月22日，计85天，应结工程款本金款数为415796.56元-10000元=405796.56元。贷款年利率为5.94%，405796.56×0.0594÷360天×85天=5691.30元；
二十八、2010年4月23日至2010年10月20日，计181天，应结工程款本金款数为405796.56元-378224元=27572.56元。贷款年利率为5.94%，27572.56元×0.0594÷360天×181天=823.45元；
二十九、2010年10月21日至2010年12月26日，计67天，应结工程款本金款数为27572.56元。贷款年利率为6.14%，27572.56元×0.0614÷360天×67天=315.07元；
三十、2010年12月27日至2011年2月9日，计45天，应结工程款本金款数为27572.56元。贷款年利率为6.4%，27572.56元×0.064÷360天×45天=220.58元；
三十一、2011年2月10日至2011年4月6日，计56天，应结工程款本金款数为27572.56元。贷款年利率为6.60%，27572.56元×0.066÷360天×56天=283.07元；
三十二、2011年4月7日至2011年7月7日，计92天，应结工程款本金款数为27572.56元。贷款年利率为6.80%，27572.56元×0.068÷360天×92天=479.14元；
三十三、2011年7月8日至2012年6月8日，计336天，应结工程款本金款数为27572.56元。贷款年利率为7.05%，27572.56元×0.0705÷360天×336天=1814.27元；
三十四、2012年6月9日至2012年7月6日，计28天，应结工程款本金款数为27572.56元。贷款年利率为6.8%，27572.56元×0.068÷360天×28天=145.82元；
三十五、2012年7月7日至2014年11月22日，计869天，应结工程款本金款数为27572.56元。贷款年利率为6.55%，27572.56元×0.0655÷360天×869天=4359.48元；
三十六、2014年11月23日至2015年3月1日，计99天，应结工程款本金款数为27572.56元。贷款年利率为6.15%，27572.56元×0.0615÷360天×99天=466.32元；
三十七、2015年3月2日至2015年5月11日，计71天，应结工程款本金款数为27572.56元。贷款年利率为5.9%，27572.56元×0.059÷360天×71天=320.83元；
三十八、2015年5月12日至2015年10月30日，计173天，应结工程款本金款数为27572.56元。贷款年利率为5.65%，27572.56元×0.0565÷360天×173天=748.63元）。综上，被告水屯高中下欠原告孔德友工程款和利息合计123677.04元（27572.52元＋利息96104.52元），未超出原告请求的工程款本息数额，本院予以支持。关于原告提交的“应计利息计算明细清单”和“应计算违约金明细清单”，因与实际欠款数不符，且双方签订的建设工程施工合同无效，原告请求被告支付违约金，没有法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第（五）项、第五十八条、第一百一十一条、据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、限被告驻马店市驿城区水屯高中于判决生效后十日内向原告孔德友支付工程款27572.52元及利息96104.52元，共计123677.04元。
二、驳回原告的其它诉讼请求。
案件受理费6820元，减半收取3410元，原告负担2000元，被告负担1410元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省驻马店市中级人民法院。
审判员 李虎
二〇一五年十二月二十五日
书记员 王晓