河南省许昌市中级人民法院
民 事 判 决 书
河南省许昌市中级人民法院
民事判决书
（2018）豫10民终84号
上诉人(原审被告)：上海尚娴装饰设计有限公司，住所地：上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢A584号。
法定代表人：孟庆华，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：严威，上海融孚律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王世喜，上海融力律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：许昌德正置业有限公司，住所地：许昌市中原电气谷核心区创业服务大楼506室。
法定代表人：张煊若，该公司总经理。
委托诉讼代理人：孙保山、金博大律师事务所律师。
上诉人上海尚娴装饰设计有限公司因与被上诉人许昌德正置业有限公司装饰装修合同纠纷一案，不服河南省许昌市建安区人民法院（2016）豫1023民初3149号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年01月02日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人上海尚娴装饰设计有限公司的委托诉讼代理人严威、王世喜，被上诉人许昌德正置业有限公司的委托诉讼代理人孙保山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人上海尚娴装饰设计有限公司上诉请求：1、撤销河南省许昌市建安区人民法院（2016）豫1023民初3149号民事判决，改判上诉人无需向被上诉人返还合同款1161631.2元，撤销原审判决第四项，改判被上诉人向上诉人支付违约金580815.6元、逾期付款利息3895元并赔偿上诉人损失1594885.85元。2、本案诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、本案工程因被上诉人原因而不具备开工条件，工期未开始起算，上诉人不存在违约。被上诉人系单方解除合同，无权要求上诉人返还合同款。本案《内装合同》已明确约定开工时间、工期以及工期顺延条件，按此约定工期应顺延为硬装施工结束后39天内。原审判决认定不当。被上诉人无法定或约定的理由单方解除合同，根据合同约定，上诉人无需返还已收款项。二、被上诉人逾期付款，根据约定应向上诉人支付延期付款利息。三、被上诉人构成根本违约，应向上诉人支付违约金以及赔偿损失。
被上诉人许昌德正置业有限公司辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原审判决。
许昌德正置业有限公司向一审法院起诉请求：解除原被告签订的《德正西湖春天销售中心内装合同》；要求被告返还原告支付的合同款1161631．2元；要求被告向原告支付违约金580815．6元；要求被告赔偿原告其他损失费799184．4元。事实与理由：2016年8月1日，原被告签订《德正西湖春天销售中心内装合同》（以下简称内装合同），原告依约向被告支付了两期共1161631．2元合同款。但被告不按约定将产品进场安装施工，经原告多次催促，被告仍拒绝履行其相应义务，构成根本违约，给原告造成重大损失。
一审法院认定事实：2016年8月1日，原、告签订《德正西湖春天销售中心内装合同》，合同约定：工程范围为室内软装设计及施工，软装、家具等选购、制作及安装布置；承包方式为包工包料包运输布置及装饰；合同价款为2904078元。工期为：1、合同范围内所有软装耗材及物品根据硬装进展情况，及时安排进场，硬装施工结束2日内，被告应完成双方认定的设计图纸内所有内容并通过原告验收。2、原告未按合同约定的时间支付工程款的，工期相应顺延。3、不可抗力或非乙方原因导致无法正常进场、施工造成的工期延误，工期相应顺延。付款方式为：合同签订后5个日内，即7月29日前，原告支付被告合同总金额20％的预付款，小计580815．6元整；被告方全部产品进场前，即8月20日前，原告支付合同总金额的20％，小计580815．6元整；被告全部产品进场、开始施工后，即9月30日前，原告支付合同总金额的40％，小计1161631．2元整……。上述每笔支付，均以被告先行向原告提供所在地税局发票为前提。合同签订后，原告于2016年8月2日向被告支付合同款580815．6元；于2016年9月26日向被告支付合同款580815．6元。2016年9月29日，原告通过电子邮件向被告发送告知函，称：“原告于2016年8月2日和2016年9月26日分别向被告支付合同款20％，共40％。原告支付工程款后，被告应立即将全部产品进场开始施工。直至发函之日，被告所有软装材料均未到场。望被告于2016年9月30日中午12点前将销售中心一楼布置完毕，不能影响原告公司2016年10月1日上午9点销售中心的正常开放。”被告收到告知函后仍未进场施工。2016年10月19日，原告以被告根本违约为由，诉至本院；2017年7月28日，被告以原告违约为由对原告提出反诉。一审法院认为，当事人一方违约，致使合同目的不能实现的，当事人可以解除合同。被告在收到原告第二笔合同款后，应当依约履行产品进场、开始施工的义务，但被告在经原告催告后仍未履行上述义务，致使原告的销售中心不能如期开放，合同目的无法实现。故对原告要求解除与被告签订的内装合同的诉讼请求，本院予以支持。合同解除后，因被告未履行合同义务，其收到的1161631．2元合同款，应当返还原告。关于原告要求被告支付违约金并赔偿损失的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。被告辩称，德正西湖春天销售中心的硬装施工未完工，导致软装施工无法进行。本院认为，硬装施工的监理公司出具的工作联系单显示“具备软装进场条件”，且原告也向被告发函催促。故被告此辩称，本院不予采信。被告辩称，原告迟延付款，工期应自被告收到第二笔合同款时顺延37天。本院认为，本案内装合同并未约定工期的具体天数。被告此辩称理由，没有合同依据和法律依据，本院不予采信。被告反诉称，原告无法定或约定理由单方解除内装合同，构成根本违约。本院认为，被告不按约定材料进场是本案合同解除的根本原因，故被告该诉称，本院不予采信。被告以此为由要求原告支付违约金并赔偿损失的诉讼请求，本院不予支持。被告辩称，原告迟延付款，应支付迟延付款利息。本院认为，迟延付款的利息应以合同继续履行为前提，但本案合同在事实上已无法继续履行。故在此情形下，被告要求原告支付迟延付款利息的请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百二十条之规定，判决：一、解除原告许昌德正置业有限公司与被告上海尚娴装饰设计有限公司于2016年8月1日签订的《德正西湖春天销售中心内装合同》；二、被告上海尚娴装饰设计有限公司于本判决生效后五日内返还原告许昌德正置业有限公司合同款1161631．2元；三、驳回原告许昌德正置业有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告上海尚娴装饰设计有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费27134元，由原告许昌德正置业有限公司负担14733元，由被告上海尚娴装饰设计有限公司负担12400元。反诉费12118．5元，由被告上海尚娴装饰设计有限公司负担。
本院二审查明事实与一审一致。
本院认为，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺，正确行使权利，全面履行义务。本案中，双方当事人于2016年8月1日签订《德正西湖春天销售中心内装合同》，合同明对工程概况、价款、工期、付款方式、违约等事宜进行了确约定。合同签订后，许昌德正置业有限公司于2016年8月2日、9月26日分批向上海尚娴装饰设计有限公司支付合同款项。2016年9月29日，许昌德正置业有限公司通过电子邮件方式向上海尚娴装饰设计有限公司发送告知函，该函件明确表示，要求上海尚娴装饰设计有限公司进场施工，该告知函已经河南省黄河公证处公证。虽上海尚娴装饰设计有限公司上诉称河南省黄河公证处超出其执业范围，对该函件未经合法公证。本院认为，本案告知函经河南省黄河公证处予以公证，对其公证书的效力本院予以认定，对于其是否超出执业范围，与本案非属同一法律关系，且上海尚娴装饰设计有限公司不能提供有效证据证明本案工程不具备进场施工条件而顺延进场日期。故对上海尚娴装饰设计有限公司该诉称本院不予支持。同时，本院认为上海尚娴装饰设计有限公司无正当理由，拒不按照双方的合同约定履行义务，故原审判决解除双方的合同并返还合同款1161631．2元并无不当，上诉人上海尚娴装饰设计有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费24518.5元，由上诉人上海尚娴装饰设计有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 吕军尚
代理审判员 刘贺举
代理审判员 肖永强
二〇一八年一月三十一日
书 记 员 徐启超
执行催告
义务人：
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》，请自觉及时履行生效法律文书确定的义务，如果有财产拒不履行，视情况将受到以下信用监督、警示和惩戒：
1.限制设立融资性担保公司、保险公司。
2.限制公开发行公司债券。
3.限制合格投资者额度审批。
4.中止股权激励计划及对象。
5.限制股票发行或挂牌转让。
6.限制设立社会组织。
7.限制参与政府投资项目或使用财政性资金项目。
8.限制获取政府补贴。
9.限制获得政策支持。
10.限制担任国企高管。
11.限制担任事业单位法定代表人。
12.限制担任金融机构高管。
13.限制担任社会组织负责人。
14.限制招录(聘)为公务员或事业单位工作人员。
15.在入党或党员设立特别限制。
16.限制担任党代表、人大代表和政协委员。
17.限制入伍服役。
18.限制海关认证。
19.限制从事药品、食品等行业。
20.限制房地产、建筑企业资质。
21.限制授予文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、道德模范、慈善类奖项。
22.限制律师、律师事务所获得荣誉。
23.限制授信。
24.限制从事不动产交易、国有资产交易。
25.限制使用国有林地。
26.限制使用草原。
27.限制利用其他国有自然资源。
28.限制乘坐火车一等以上座位和飞机。
29.限制住宿宾馆饭店等高消费。
30.限制高消费旅游。
31.限制子女就读高收费学校。
32.限制购买具有现金价值保险。
33.限制新建、扩建、高档装修房屋。
34、限制和控制出境
35、加大刑事拒执惩戒力度
36、鼓励各级组织和单位实施对失信被执行人的信用监督、警示和惩戒。
邮编：461000
地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口