浙江省余姚市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）甬余民初字第1630号
原告：广西晟力装饰工程有限公司。
法定代表人：陈运才。
委托代理人：林卯。
被告：余姚市成龙金属材料有限公司。
法定代表人：谷秀华。
委托代理人：钱荣麓。
委托代理人：施迎科。
原告广西晟力装饰工程有限公司（以下简称广西晟力公司）与被告余姚市成龙金属材料有限公司（以下简称余姚成龙公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年5月12日立案受理，依法适用普通程序并组成合议庭于2015年8月14日公开开庭进行了审理。原告广西晟力公司的委托代理人林卯，被告余姚成龙公司的委托代理人施迎科到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告广西晟力公司起诉称：原、被告于2013年6月和2013年11月分别签署了《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程施工承包合同的补充合同（一）》及《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程施工承包合同的补充合同（二）》，由于被告工作量增加，原、被告于2014年签订《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程施工承包合同的补充合同（三）》，约定了原告在原有协议基础上增加工程施工范围及内容。原告应当于所有工程项目竣工验收结算后一个星期内支付乙方审核造价款的95%给乙方，剩余5%作为质保金，期满一年后一次性无息支付。2015年2月12日，余姚市建筑工程咨询工程有限公司对《补充合同（三）》约定增加的工程进行了竣工结算审核，确认该部分审核造价款为4518601元。按约定被告应当于2015年2月19日以前支付上述款项的95%，即4292671元，但至今，被告仍未向原告支付上述工程款。现请求法院判决被告支付原告上述工程款，并且对上述工程款进行拍卖，原告就拍卖款优先受偿。要求判令：1.被告向原告支付余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程项目工程款4292671元；2.法院拍卖坐落于浙江省余姚市丰山路398号红星美凯龙生活馆，原告就拍卖价格优先受偿；3.被告承担本案诉讼费。
被告余姚成龙公司答辩称：原告起诉的与事实不符，被告已经依法履行付款义务，已经支付了全部工程款，被告不存在拖欠工程款的事宜，要求驳回原告诉讼请求。
一、对原告广西晟力公司提供的证据，经庭审质证，本院作如下认定：
1.《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）施工承包合同的补充合同（三）》1份，拟证明双方存在施工关系并且约定付款方式等的事实；咨询报告书1份，拟证明双方结算的审定工程价格为4518601元的事实。被告余姚成龙公司对上述证据无异议，本院予以采信。
2.施工承包合同的补充合同1份，拟证明双方在建材馆（生活馆）合同签署过程中指定了支付帐户，该支付帐户信息与被告提供的支付清单上收款行信息不相同的事实。被告余姚成龙公司认为，被告提供的付款凭证中相关银行的电子帐单凭证可以反映收款人是原告公司，付款依据是毋庸置疑的。本院认为，该补充合同与本案相关，故予以采信。
二、对被告余姚成龙公司提供的证据，经庭审质证，本院作如下认定：付款凭证1组，拟证明被告已经支付包括本案建材馆（生活馆）以及精品馆的相关工程款共计60148040.50元，被告已经支付完毕全部工程款的事实。原告广西晟力公司对其真实性、合法性无异议，对关联性、证明目的有异议，认为被告提供的上述付款凭证并非用于支付涉案的生活馆项目。经审查，本院仅对上述证据形式上的真实性予以采信。
综合以上举证、质证、认证情况，结合双方在庭审中的陈述，本院认定如下案件事实：2013年6月，原告广西晟力公司（承包方，乙方）与被告余姚成龙公司（发包方，甲方）签订《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程施工承包合同的补充合同》一份，约定：发包人、承包人在2013年4月已经签署的《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程施工承包合同》的基础上，现因本工程工作量增加及不断变更，同时因本工程为房修改造工程，业主要求工期短、工作内容零星繁杂，子目人工消耗量大等，经双方协商一致，订立本补充协议；建材馆（生活馆）装饰改造施工竣工时间调整为暂定2013年9月20日，现补充合同造价在原合同的基础上调整为暂定16087399元，并在合同落款处注明乙方银行账号等。2014年，原告广西晟力公司（承包方，乙方）与被告余姚成龙公司（发包方，甲方）签订《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程施工承包合同的补充合同（三）》一份，约定：发包人、承包人在2013年6月和2013年11月已经分别签署的《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程施工承包合同的补充合同一》及《其补充合同二》，现因本工程工作量增加及不断变更，同时因本工程为房修改造工程等，经双方协议一致，订立本工程的补充合同（三）；现补充合同（三）的造价暂定为8028000元（原合同及补充合同（一）和（二）已审计结算，造价金额不计入补充合同（三））；就施工款的支付与完工结算的约定为，因本工程已进入收尾阶段，而工程还在提出变更或增加工作内容，造成乙方无法最终结算，考虑乙方资金压力，本补充合同签订后三个工作日内，甲方支付本补充合同暂定总造价的90%给乙方，待甲方验收通过后，甲方对乙方施工完成的所有工程项目进行结算审计，审计完成后一个星期内付至审核造价款的95%给乙方，剩余5%作为质保金，保质期满一年后一次性无息支付等。2015年2月（咨询作业期2015年1月15日至2015年2月15日），余姚市建筑工程咨询有限公司出具《工程造价咨询报告书》一份，原告广西晟力公司与被告余姚成龙公司双方结算确认余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程即《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程施工承包合同的补充合同（三）》中工程审定价4518601元。
本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告广西晟力公司为被告余姚成龙公司承建余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程，后原、被告双方经结算确认，涉案工程审定价为4518601元，双方合同约定“审计完成后一个星期内付至审核造价款的95%给乙方，剩余5%作为质保金，保质期满一年后一次性无息支付”，因此被告余姚成龙公司应支付工程价款4292671元。被告余姚成龙公司辩称，其已经支付所有工程款给原告，不存在拖欠工程款的事实。依据双方当事人提供的证据，原告广西晟力公司与被告余姚成龙公司在2015年2月核定涉案工程《补充合同（三）》的造价为4518601元，双方在《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程施工承包合同的补充合同》中约定了乙方即原告广西晟力公司的银行账号，因此同为余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程之下的补充合同，被告方应将相应的工程款支付至约定的银行账号，而被告余姚成龙公司所提供的支付凭证里无一笔款项系支付至双方所约定的原告方银行账号当中，被告余姚成龙公司亦未提供其他证据以证明上述其已支付的款项确系涉案工程的款项，且双方之间还有其他工程项目（精品馆等），故应认定被告余姚成龙公司尚未履行其支付《余姚红星美凯龙建材馆（生活馆）装修改造工程施工承包合同的补充合同（三）》中相应工程价款的义务。涉案工程于2015年2月竣工结算，原告广西晟力公司于2015年5月12日向本院起诉，故对其就涉案工程要求优先受偿的诉请予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告余姚市成龙金属材料有限公司支付原告广西晟力装饰工程有限公司工程款4292671元；
二、原告广西晟力装饰工程有限公司对上述工程款就涉案工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。
以上款项限在本判决发生法律效力后十五日内付清。（如银行汇款，可将履行款汇至以下账户，开户银行：中国农业银行余姚市支行，户名：余姚市人民法院执行款专户，账号：39×××42，汇款时一律注明本案案号）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。
本案案件受理费41141元，保全费5000元，合计46141元，由被告余姚市成龙金属材料有限公司承担。（如银行汇款，可将履行款汇至以下账户，开户银行：中国农业银行余姚市支行，户名：余姚市财政局非税资金专户，账号：39×××90，汇款时一律注明本案案号）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费交纳通知书后七日内，凭判决书到宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，账号为：37×××92，开户银行：宁波市中国银行营业部。如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室，汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理。
审 判 长 朱章程
人民陪审员 张瑞安
人民陪审员 苏丁江
二〇一五年十一月六日
书 记 员 周海燕