福建省漳平市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0881民初1312号
原告：福建省工业设备安装有限公司，住所地福州市福新路297号，统一社会信用代码91350000158162691H。
法定代表人：林文锦，董事长。
委托诉讼代理人：吴锦辉，男，该公司员工。
委托诉讼代理人：汪增平，男，该公司员工。
被告：福建金大鑫钢铁铸造有限公司，住所地漳平市和平中路62号（中国银行漳平支行办公楼三楼）。
法定代表人：陈昆明，董事长。
原告福建省工业设备安装有限公司（以下简称“福建工业设备安装公司”）与被告福建金大鑫钢铁铸造有限公司（以下简称“福建金大鑫公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年5月31日立案后，依法适用普通程序，于2016年10月11日公开开庭进行了审理。原告福建省工业设备安装有限公司的委托诉讼代理人吴锦辉、汪增平到庭参加诉讼，被告福建金大鑫钢铁铸造有限公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
福建工业设备安装公司向本院提出诉讼请求：1.解除福建工业设备安装公司与福建金大鑫公司于2011年7月1日签订的《福建金大鑫钢铁铸造有限公司煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》（以下简称“《煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》”）；2.福建金大鑫公司支付福建工业设备安装公司工程拖欠款346.25万元，利息51.9万元（自2013年11月22日开始暂计至2016年5月21日止共30个月，以后继续计算至付清之日止）按年利率6%计算合计398.15万元整。事实和理由：2011年7月1日，福建工业设备安装公司与福建金大鑫公司签订了工程地点为福建省漳平市的《福建金大鑫钢铁铸造有限公司煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》。约定了工程内容为对1台10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜本体和1台5万m3橡胶模密封型干式转炉煤气柜站区设施及本体制作、安装、防腐工程。合同详细约定了工程名称、总价、技术规格、质量保证、检验与验收付款方式、进度安排、违约责任等条款。合同签订后，福建省工业设备公司即组织精干力量进场施工，其中1台10万m3气柜已按合同要求安装完毕，并于2013年11月22日办理中间交工验收证明书。整个工程因福建金大鑫公司未能提供材料设备与支付工程款的情况下，导致后续5万m3气柜及站区设备管网等无法继续施工。已完工部分的工程款总计846.25万元，福建金大鑫公司已支付500万元，尚欠福建工业设备安装公司本金346.25万元及利息51.9万元（暂计至2016年5月21日），合计398.15万元。
福建金大鑫公司未作答辩。
福建工业设备安装公司围绕诉讼请求依法提交以下证据：《煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》复印件、《福建金大鑫钢铁铸造有限公司10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜技术协议》（以下简称“《10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜技术协议》”）复印件、《福建金大鑫钢铁铸造有限公司5万m3橡胶密封型干式煤气柜技术协议》（以下简称“《5万m3橡胶密封型干式煤气柜技术协议》”）复印件、《开工报告》复印件、《中间交工验收证书》复印件、《福建金大鑫钢铁铸造有限公司煤气柜站区设施及本体制作安装工程结算报告》（以下简称“《结算报告》”）复印件、《关于要求对福建金大鑫钢铁铸造有限公司10万立方米稀油密封煤气柜无负荷调试提供必要条件并支付工程款的函》复印件、《收款汇总表及具体收款清单》复印件各一份。本院认为，因福建金大鑫公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提交证据，视为自愿放弃诉讼权利。福建工业设备安装公司所提供的上述证据真实性可以认定，对于证据的合法性、关联性亦可确认，同时可以证明各证据所要证明的内容，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2011年7月1日，福建工业设备安装公司与福建金大鑫公司签订了一份《煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》，合同主要约定：甲方：福建金大鑫公司；乙方：福建工业设备安装公司；1.工程名称：1台10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜本体和1台5万m3橡胶膜密封型干式转炉煤气柜站区设施及本体制作、安装、防腐工程；2.工程地点：福建省漳平市；3.工程承包方式和承包范围：包工不包料；4.合同价款：1358万元（含建安营业税）；5.付款方式：乙方施工机具进场后7天内甲方向乙方支付合同总价款的15%作为工程预付款；乙方于每月5日以前将上月制作加工及安装工程量报表报送给甲方，甲方在5天内给予审核并支付当月工程进度款的75%；制作加工按合同单价的60%计算，安装按合同单价的40%计算；12.1因甲方原因，未能按照合同约定，及时支付工程（预付款）进度，乙方将出函催告甲方付款，甲方仍不付款的，工期按延期付款天数，相应顺延；12.2甲方不按合同约定支付工程（进度）款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方有权停止施工，由甲方承担违约责任；15.1因甲方原因，造成气柜无法继续施工或中止施工，甲方应根据已完的工程量，在收到乙方报告后20天内办理工程结算手续并支付工程款；合同附件：《煤气柜及站区设施施工总承包报价单》，其中10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜的合价为7717500元等内容。2011年7月1日，福建工业设备安装公司与福建金大鑫公司又签订了一份《10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜技术协议》，合同主要约定：10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜站区设施及柜本体制作安装等事宜；自基础交付验收合格之日起210日历天内完成所有项目施工等内容。同日，福建工业设备安装公司与福建金大鑫公司又签订了一份《5万m3橡胶密封型干式煤气柜技术协议》，合同主要约定：5万m3橡胶密封型干式煤气柜站区设施及柜本体制作安装防腐等事宜。上述三份合同签订后，福建金大鑫公司分别于2011年12月22日、2012年9月14日、2013年7月19日向福建工业设备安装公司支付工程款100万元、200万元、200万元，合计已支付工程款500万元。2012年10月8日，福建省工业设备安装有限公司三明机电工程分公司金大鑫项目部（以下简称“福建工业设备安装公司金大鑫项目部”）出具《开工报告》，主要内容为：10万m3稀油密封煤气柜制作安装工程及防腐工程的开工日期为2012年10月8日。2013年11月22日，福建工业设备安装公司金大鑫项目部与福建金大鑫公司工程指挥部签订一份《中间交工验收证书》，主要内容为：交工工程：10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜本体制作、安装、防腐工程；开工日期：2012年10月8日；验收日期：2013年11月22日；验收意见：上述内容基本完成，尚未调试。2013年11月22日，福建工业设备安装公司施工的所有工程正式停工，已完成10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜除调试外的所有施工内容和部分5万m3橡胶膜密封型干式转炉煤气柜施工内容。2015年3月31日，福建工业设备安装公司出具一份《结算报告》：已完成10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜的工程价款为7717500元，部分5万m3橡胶膜密封型干式转炉煤气柜施工的工程价款为316230元，工程量签证单所涉及的工程价款为428836元，结算送审总价为8462566元。2016年3月23日，福建工业设备安装公司向福建金大鑫公司邮寄送达《关于要求对福建金大鑫钢铁铸造有限公司10万m3稀油密封煤气柜无负荷调试提供必要条件并支付工程款的函》，要求福建金大鑫公司于2016年4月1日前向其支付已拖欠的工程款3462566元及相应利息等内容。福建金大鑫公司于2016年3月24日收到上述函件。
另查明，2016年5月25日，漳平市200万吨优质钢棒材筹建小组办公室出具一份《情况说明》，内容为：“福建金大鑫钢铁铸造有限公司工商注册地址位于中国银行漳平市支行三楼，项目地址漳平市西园镇遂林村。2013年底受福建金大鑫钢铁铸造有限公司股东（龙岩卓鹰制铁有限公司）债权债务的影响，项目全面停止建设。截止2015年年底因无资金继续维持运转，原金大鑫公司留守人员全部依法解除聘用合同并解散，目前金大鑫公司无具体人员留守。目前该公司现场由我办聘请漳平鸿盾保安服务有限公司保安人员进行看护。特此说明！”
本案的争议焦点为：1.福建金大鑫公司是否应向福建工业设备安装公司支付工程款346.25万元及利息；2.福建工业设备安装公司能否解除其与福建金大鑫公司所签订的《煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》。对此，本院作如下分析与认定：
1.关于福建金大鑫公司是否应向福建工业设备安装公司支付工程款346.25万元及利息的问题。
本院认为，由于福建金大鑫公司的原因，致使福建工业设备安装公司施工的所有工程于2013年11月22日正式停工，仅完成10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜除调试外的所有施工内容和部分5万m3橡胶膜密封型干式转炉煤气柜施工内容。根据福建工业设备安装公司与福建金大鑫公司对涉案工程的相关验收、结算凭证，所涉工程的结算价款均合理有据：（1）已完成10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜的工程价款为7717500元的依据：根据福建工业设备安装公司金大鑫项目部与福建金大鑫公司工程指挥部所签订的《中间交工验收证书》，福建金大鑫公司已对10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜工程进行验收，而双方签订的《煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》的合同附件即《煤气柜及站区设施施工总承包报价单》确认10万m3稀油密封型干式高炉煤气柜的合价为7717500元；（2）部分5万m3橡胶膜密封型干式转炉煤气柜施工的工程价款为316230元的依据：根据福建工业设备安装公司金大鑫项目部与福建金大鑫公司工程指挥部于2012年4月13日所签订的《2012年4月工程工作量报表》，5万m3橡胶膜密封型煤气柜制作本月完成工作量为316230元；（3）工程量签证单所涉的工程价款为428836元的依据：根据福建工业设备安装公司金大鑫项目部与福建金大鑫公司工程指挥部分别于2012年4月13日所签订的《工程量签证单》（台班费总计窝工为90000元）、于2012年10月15日所签订的《工程量签证单》（广告牌制作安装费43236元）、于2013年11月10日所确认的《金大鑫稀油密封煤气柜侧板内表面喷砂刷油防腐报告》（侧板内表面喷砂刷油费用为295600元）；以上三项合计的总工程价款为8462566元。因此，福建金大鑫公司应向福建工业设备安装公司支付工程款8462566元，由于福建金大鑫公司已支付工程预付款500万元，现福建工业设备安装公司主张福建金大鑫公司支付工程款346.25万元，本院予以支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”因本案双方于2013年11月12日签订《中间交工验收证书》且未约定欠付工程价款利息计付标准，现福建工业设备安装公司主张福建金大鑫公司支付从2013年11月22日起至款项还清之日止按年利率6%计算的工程款利息，根据相关法律规定，本案工程款利息应从2013年11月22日起至款项还清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算。
2.关于福建工业设备安装公司能否解除其与福建金大鑫公司所签订的《煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》的问题。
本院认为，福建工业设备安装公司与福建金大鑫公司所签订的《煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》系双方真实意思表示，且不违反法律法规规定，应确认有效，当事人应严格按合同约定履行各自义务。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。”本案因发包人福建金大鑫公司的原因，于2013年底上述合同项目全面停止建设。福建工业设备安装公司于2016年3月23日向福建金大鑫公司邮寄送达《关于要求对福建金大鑫钢铁铸造有限公司10万m3稀油密封煤气柜无负荷调试提供必要条件并支付工程款的函》，福建金大鑫公司于2016年3月24日收到上述函件后未履行相关义务已构成违约。因此，福建工业设备安装公司诉请解除其与福建金大鑫公司所签订的《煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》，符合相关法律规定，本院予以支持。
依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第三项、第九十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：
一、解除福建省工业设备安装有限公司与福建金大鑫钢铁铸造有限公司于2011年7月1日所签订的《福建金大鑫钢铁铸造有限公司煤气柜站区设施及本体制作安装工程施工总承包合同》；
二、福建金大鑫钢铁铸造有限公司应于本判决生效之日起三十日向福建省工业设备安装有限公司支付工程款346.25万元及利息（从2013年11月22日起至款项还清日止，以346.25万元为基数按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
三、驳回福建省工业设备安装有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费38652元，公告费560元，合计39212元，由福建金大鑫钢铁铸造有限公司负担。（公告费560元已由福建省工业设备安装有限公司先行代垫）
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省龙岩市中级人民法院。
审 判 长 曾 志 娇
人民陪审员 邱 大 涌
人民陪审员 黄 玉 林
二〇一六年十一月一日
书 记 员 陈晓洁（代）
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。