四川省攀枝花市东区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）川0402民初2019号
原告：曾三耀，男，汉族，1976年5月8日生，住湖南省株洲市石峰区。
被告：攀枝花学院，住所地：攀枝花市东区机场路10号，统一社会信用代码：12510300450959630R。
法人代表：王曙光，校长。
委托诉讼代理人：蒲文峰，四川广聚律师事务所律师，执业证号：15104201210299648。
被告：四川省成兴建设工程有限公司，住所地：成都市锦江区棬子树村一组，统一社会信用代码：91510000762312836J。
法定代表人：巫云浩，总经理。
原告曾三耀与被告攀枝花学院、四川省成兴建设工程有限公司（以下简称成兴公司）合同纠纷一案，本院于2018年6月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告曾三耀、被告攀枝花学院的委托诉讼代理人蒲文峰到庭参加诉讼。被告成兴公司经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告曾三耀向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与攀枝花学院学府新天地临街二层51、52、53号的《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书》和原告与二被告签订的六份《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书的补充协议》（2014年12月27日和2015年4月1日分别签订的三份协议），要求二被告连带退还转让款1155502元；2.判令二被告连带支付资金占用利息损失，按同期银行贷款利率6.55%计算，从2013年4月2日起计算至转让款还清时止；3.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2013年3月30日，攀枝花学院（甲方）、成兴公司（乙方）与曾三耀（丙方）签订《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书》，约定甲、乙方将其建设的攀枝花学院后勤服务综合楼临街二层51、52、53号房屋使用权转让给丙方；转让期限为40年，从2015年1月1日起至2054年12月31日止，转让总价为1155502元，若甲乙双方在2014年12月31日前未将该房屋交付给丙方使用，丙方可退房，乙方收到丙方退房书面申请7个工作日内全额退还丙方已付房款。合同签订后，曾三耀于2013年4月2日将全部转让款支付给成兴公司。攀枝花学院（甲方）、成兴公司（乙方）与曾三耀（丙方）三方分别于2014年12月27日、2015年4月1日签订了《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让补充协议》，约定在2015年7月1日前将该房屋交付给曾三耀使用，但截止2018年5月攀枝花学院、成兴公司都未交付房屋，只是成兴公司支付了2015年1月1日至2016年5月31日共17个月的迟延交房补偿金。曾三耀多次告知攀枝花学院、成兴公司要求交房或解除《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让补充协议》，并退还转让款，但攀枝花学院、成兴公司均未答复和办理。
被告攀枝花学院辩称，根据三方签订的《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书》的约定，若房屋无法按期交付，曾三耀应当向成兴公司主张退房退款，所以曾三耀要求攀枝花学院承担责任是没有法律依据的。
被告成兴公司未提出答辩意见。
本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。即：2011年6月28日，攀枝花学院与成兴公司签订《攀枝花学院后勤服务综合大楼项目合作协议》，约定：拟建的“攀枝花学院后勤服务综合大楼”位于学生八号楼和十号楼南侧，机场路北侧；攀枝花学院负责七层楼顶面以上公寓部分的建设资金，成兴公司负责一至七层的建设资金；项目建成后，一层、二层、七层至二十二层由攀枝花学院使用，三层、四层、五层和六层由成兴公司使用四十年；所建设的攀枝花学院后勤服务综合大楼，以及其配套设施设备、绿地、环境等。其所有权归攀枝花学院，成兴公司使用的部分楼层，使用期满后，攀枝花学院无条件收回；攀枝花学院负责项目的立项、招标、建设、验收等，收取成兴公司工程专项业务工作经费50万元，由攀枝花学院后勤管理处使用；若成兴公司转让其使用权，攀枝花学院应予以协助（协助发布广告、对外招商，以攀枝花学院为合同主体签订使用权转让协议、代收转让款），并收取管理费（收取管理费标准为：三层、四层平均转让价在8000元∕㎡以内，五层平均转让价在6000元∕㎡以内、六层平均转让价在4000元∕㎡以内，收取1%的管理费；按照上述标准，转让总收入增加的部分，收取20%的管理费；项目封顶后达三年时，未转让的部分按照同楼层平均转让价计算管理费，并予以收取）；成兴公司使用的楼层有权对外转让，缴纳管理费后获得转让收益，攀枝花学院应积极配合并予以监督。
2013年1月19日，攀枝花学院及成兴公司发出《关于后勤服务综合楼使用权转让相关情况的通知》，通知各有意受让后勤服务综合楼使用权的教职员工，攀枝花学院引资修建的后勤综合服务大楼的楼层分布情况以及攀枝花学院同意成兴公司将其拥有使用权的楼层转让给第三人，并告知使用权转让款转入成兴公司名下账户，该账户由攀枝花学院与成兴公司共管，收款收据由成兴公司代攀枝花学院出具。后，“攀枝花学院后勤服务综合大楼”项目被命名为“学府新天地”。
2013年3月30日，攀枝花学院（甲方）、成兴公司（乙方）与曾三耀（丙方）三方签订《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书》三份，约定：甲乙双方合作建设的攀枝花学院后勤服务综合楼（即学府新天地），所有权属于甲方，乙方对三、四、五、六层（对应为临街一至四层）及部分车库拥有四十年使用权；甲方同意乙方将临街二层51、52、53号（自编号）房屋的使用权转让给丙方，建筑面积分别约40.79平方米、48.32平方米、39.59平方米；该房屋为清水房，乙方提供公共基础设施的装修；丙方必须在接受房屋后，根据规定审批后进行装修、使用；使用权转让期届满后，房屋内的地面、墙面上的固定装修部分无偿归甲方所有；使用权转让的期限为40年（即从2015年1月1日起至2054年12月31日止），期满后甲方无偿收回房屋使用权；丙方于2013年4月7日前付清全部转让款，转让款支付标准分别为每平方米8791.2元、8791.2元、9399.3元，转让款分别共计人民币358593元、424791元、372118元；丙方交付的房屋使用权转让款由乙方出具收款财务收据；甲乙双方应当在2014年12月31日前，将经综合验收合格的房屋交付丙方使用；若甲乙双方在2014年12月31日前未将该房屋交付丙方使用，丙方可按：1）丙方可退房，乙方收到丙方退房书面申请7个工作日内全额退还丙方已付房款；2）丙方不退房的，按照丙方所付房款，乙方每日支付万分之二的违约金，协议继续履行；房屋达到交付使用条件后，乙方通过与丙方约定的通信工具通知丙方办理交接手续；丙方应在收到通知之日起的7日内对房屋及设施安装情况进行查验并签署房屋交接单；甲方承诺与该房屋正常使用直接关联的以下基础设施、公共配套建筑达到使用条件：水、电、光纤等配套设施由甲方提供到楼层，按照施工图要求到达相应位置；……。
2013年4月2日，曾三耀交纳全部转让款1155502元，收据上载明“代攀枝花学院收取”，并加盖了四川省成兴建设工程有限公司财务专用章。
2015年6月9日，为使涉案项目顺利完工，攀枝花学院与成兴公司签订《攀枝花学院后勤服务综合楼项目合作补充协议书》。载明：由于本项目延期竣工交付，攀枝花学院延长成兴公司的使用权一年，即使用权从交付之日起算41年；如因成兴公司的原因导致2015年7月1日前不能交付给该项目地下室、三、四、五层楼的使用权人使用，成兴公司承担由此产生的对该部分使用权人的赔偿责任；如非成兴公司的原因导致2015年7月1日前不能交付的，成兴公司不承担由此引发的对这部分使用权人的任何赔偿。此外，双方还为处理因前期该项目不能按期交房带来的部分业主退房事宜，约定共同筹资回购房屋并再次转让等内容。
因攀枝花学院、成兴公司未按约将案涉房屋交付曾三耀使用，曾三耀与攀枝花学院、成兴公司于2014年12月27签订《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书的补充协议》三份，约定：“二层51、52、53号（自编号）。原转让协议书的第二条《转让的期限》中约定的房屋使用权转让的期限为40年（即从2015年1月1日起至2054年12月31日止），期满后甲方无偿收回房屋使用权。如遇不可抗拒因素，使用期限后延；现更改为房屋使用权转让的期限为40.5年（即从2015年1月1日起至2055年6月31日止），期满后甲方无偿收回房屋使用权。如遇不可抗拒因素，使用期限后延。后因攀枝花学院、成兴公司仍未按约将案涉房屋交付曾三耀使用，曾三耀与攀枝花学院、成兴公司于2015年4月1日再次签订《攀枝花学院学府新天地项目房屋使用权转让补充协议》三份，约定学府新天地项目正式交付使用时间统一确定为2015年7月1日。项目相应的转让期统一更改为41年，即从2015年7月1日起至2056年6月30日。对延迟交付的6个月时间，由乙方对丙方按商铺转让款总额每日万分之二的标准进行补偿，所需补偿金于2015年6月20日前由乙方负责筹集到位，并由甲方委托后勤产业集团于2015年6月30日一次性向丙方支付。后成兴公司向曾三耀支付了2015年1月1日至2016年5月31日期间的补偿金117861.17元。
现攀枝花学院、成兴公司仍未按约向曾三耀交付案涉房屋。
本院认为，攀枝花学院、成兴公司就其合作修建的“攀枝花学院后勤服务综合大楼”与曾三耀签订《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书》、《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书的补充协议》、《攀枝花学院学府新天地项目房屋使用权转让补充协议》，意思表示真实，协议内容不悖于法律法规的强制性规定，合法有效，对合同当事人均有约束力。曾三耀依约缴纳了全部房屋使用权转让款，攀枝花学院及成兴公司未能依约按时将房屋交付给曾三耀使用，已构成违约，应当承担违约责任。本案中，攀枝花学院与成兴公司系合作建房，按照协议约定，成兴公司使用的楼层有权对外转让，收取的转让款项进入双方设立的共管账户，成兴公司向攀枝花学院缴纳管理费后获得转让收益；且双方约定收款收据由成兴公司代攀枝花学院出具，攀枝花学院与成兴公司共同负有向曾三耀交房的义务；同时约定成兴公司收到原告退房书面申请7个工作日内全额退还曾三耀已付房款。因攀枝花学院、成兴公司未按时交房的行为酿成本案纠纷发生，已构成违约，攀枝花学院应当对成兴公司应返还给曾三耀的房屋使用权转让总款1155502元及应支付的资金占用利息承担连带清偿责任。曾三耀主张解除与攀枝花学院、成兴公司签订的《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书》、《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书的补充协议》、《攀枝花学院学府新天地项目房屋使用权转让补充协议》，符合法律规定，本院依法予以支持。曾三耀主张攀枝花学院、成兴公司连带返还房屋使用权转让总款1155502元的诉讼请求，合法有据，本院依法予以支持；曾三耀主张攀枝花学院、成兴公司按年利率6.55%计算连带支付从2013年4月2日起计算至转让款还清时止的资金占用期间的利息，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，原告有权要求合同相对方赔偿损失。对损失的计算，参照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条的规定，本案攀枝花学院、成兴公司逾期交房所致曾三耀的损失应为资金占用损失，故对该项诉讼请求，本院予以支持。对攀枝花学院的辩解意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。成兴公司经本院合法传唤无正当理由未到庭应诉，本案可依法缺席判决。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条第二款、第九十七条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条，最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，缺席判决如下：
一、解除曾三耀与攀枝花学院、四川省成兴建设工程有限公司签订的《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书》、《攀枝花学院学府新天地商业项目房屋使用权转让协议书的补充协议》、《攀枝花学院学府新天地项目房屋使用权转让补充协议》；
二、四川省成兴建设工程有限公司于本判决生效后三日内一次性返还给曾三耀三个房屋使用权转让总款1155502元，并按年利率6.55%支付从2013年4月2日起至转让款还清之日止的资金占用利息；
三、攀枝花学院对四川省成兴建设工程有限公司应返还给曾三耀的房屋使用权转让总款1155502元及应支付的资金占用利息承担连带清偿责任。
如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9331元，由四川省成兴建设工程有限公司与攀枝花学院连带负担（此款已由曾三耀垫交，四川省成兴建设工程有限公司、攀枝花学院在履行上述给付义务时连同此款一并支付给曾三耀）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省攀枝花市中级人民法院。
审判员 何春丽
二〇一八年六月十三日
书记员 张 然