宁波市海曙区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）甬海商初字第893号
原告：方正国际软件有限公司。
法定代表人：方中华。
委托代理人：常大鹏。
委托代理人：朱奕舟。
被告：宁波日报报业集团。
法定代表人：何伟。
委托代理人：李道峰，国浩律师（宁波）事务所律师。
委托代理人：励佳丹，国浩律师（宁波）事务所律师。
原告方正国际软件有限公司为与被告宁波日报报业集团承揽合同纠纷一案，于2014年8月1日诉至本院，本院于同日立案受理后，依法由代理审判员尹晓艳适用简易程序独任审理，于2014年8月27日公开开庭进行了审理，后因案情复杂，裁定转为普通程序，并依法组成合议庭，于2014年12月8日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人朱奕舟、被告的委托代理人励佳丹到庭参加诉讼，被告的委托代理人李道峰到庭参加第一次庭审。本案现已审理终结。
原告方正国际软件有限公司起诉称：2011年1月30日，原、被告签订了《历史报纸全文数字化项目合同书》（以下简称《合同书》）一份，合同约定原告向被告提供“宁波日报报业集团历史报纸数字化”加工、编辑、搜索、技术支持等服务，合同执行完成验收后，被告向原告实际应付款项的95%，剩余的尾款将在验收后一年内退还。原告适当地履行了合同约定义务，完成了客户交办的数据处理任务，但被告逾期支付原告合同货款2082776元。原告按约向被告交付履约保证金100000元，鉴于原告已经完成�字化报纸的加工义务，要求被告退还原告履约保证金100000元。为此，原告诉至法院，请求判令：被告向原告支付历史报纸全文数字化项目合同所欠服务报酬2082776元。审理中，原告增加一项诉讼请求，请求判令被告退还原告履约保证金100000元。
被告宁波日报报业集团当庭答辩称：在合同约定的履行期内，原告未能完成并交付符合要求的标的物，已经构成违约，原告无权主张支付报酬及退还履约保证金。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。
原告方正国际软件有限公司向本院提交下列证据材料：
1.《合同书》一份，拟证明原、被告签订承揽合同，约定原告向被告提供被告历史报纸数字化加工、编辑、搜索、技术支持服务，合同金额总计2082776元，被告负有支付报酬义务的事实；
2.数据验收单四份（复印件），拟证明原告积极履行合同，被告认可原告所完成工作量的事实；
3.电子邮件两份，拟证明原告积极履行合同，完成向被告交付成果的事实；
4.电子邮件一份，拟证明因被告提供报纸存在数据缺失等问题，导致原告延期履行的事实；
5.项目进度确认报告一份，拟证明原告已完成了合同全部义务的事实；
6.网站截图，拟证明原告完成并交付工作成果及形成上线网站的事实；
7.硬盘四块、硬盘数据及数据文字描述、统计清单一份；
8.硬盘数据截图；
上述证据拟证明原告向被告交付的硬盘数据及数据截图的事实；
9.网站截图；
10.网站导出数据清单；
上述证据拟证明原告完成所有合同义务，成果物已投入使用的事实；
11.快递单六张（复印件）、电子邮件文字记录三份，拟证明原告以快递的方式向被告交付涉案合同项下交付物并通过邮件方式确认的事实；
12.中国建设银行电子转账凭证一份（复印件），拟证明原告向被告�付100000元履约保证金的事实。
被告宁波日报报业集团向本院提交下列证据材料：
1.招标文件一份，拟证明原告对于承揽物存在具体要求的事实；
2.投标文件及合同附件各一份，拟证明原、被告双方对于承揽物的质量、技术要求，提交规则进行约定的事实；
3.报纸交接清单三张（复印件），拟证明被告已经按照约定履行提供材料的义务事实；
4.电脑截图，拟证明原告提交的测试软件、数据不符合约定标准的事实；
5.网页截图，拟证明原告提供的测试系统加密狗已经失效的事实；
6.会议纪要一份、附件截图八张、整改通知单一份，拟证明原告当庭提交的硬盘及网站经被告检测未达到双方合同约定的要求的事实。
对原告提交的上述证据材料，被告发表如下质证意见：对证据1的真实性无异议，其他证据的真实性均有异议，证据2为复印件，该证据为虚假的；证据3、�据4为电子邮件，但未经公证；证据5、证据7系原告单方制作，证据6、证据8不符合证据的形式要求；证据9、证据10中网站为测试网站，证据6至证据10不能证明其已向被告交付工作成果并按时间进度和质量要求完成的事实；对证据11的真实性有异议，该快递无投递结果，电子邮件未经公证；对证据12的真实性无异议，该款项已收到，但原告主张退还的条件未成就。
对被告提交的证据材料，原告发表如下质证意见：对证据1、证据2的真实性均无异议，但认为双方之间对成果物的要求应以《合同书》为准；证据3为复印件，真实性不予认可，且从该复印件亦可以看出交付时存在缺失；对证据4、证据5的真实性、证明对象均不予认可，为内部测试系统，不能证明待证内容；证据6对会议纪要的出具资格有异议，该证据系被告当庭交付给原告。
本院分析原、被告提交的证据后认证如下：原告提交的证据1、及被告提交的证据1、证据2均为原件，原告提交的证据12虽为复印件，双方对真实性均无异议，证明双方之间以招投标方式达成承揽事项，原告向被告交付履行保证金100000元，双方最终签订承揽合同书的过程及约定具体内容，故对上述证据，本院均予以认定；原告提交的证据2、证据11中快递单与被告提交的证据3均为复印件，无原件予以核对，且对方不予认可，故本院不予认定；原告提交的证据3、证据4、证据11中的电子邮件均为电子邮件及被告提交的证据4、证据5为电脑截图，因对方不予认可，且均未进行公证，本院不予认定；原告提交的证据5系其单方制作，无被告的签章确认，不能证明其待证内容，本院不予认定；原告提交的证据6、证据9及证据10，该网站网址不是被告制作的网站，且原告未提交其他证据佐证被告已使用该网站，故不能�明其已交付工作成果；原告提交的证据7、证据8仅能证明其完成部分交付物，不能证明其已交付的事实；证据6系被告针对原告当庭提交的硬盘及网站的检测结论，本院予以确认。
结合原、被告庭审陈述及提交的证据材料，本院认定下列事实：
2011年1月13日，原、被告签订《合同书》一份，合同书约定：被告通过招标公司，参照政府招标的程序，选择中标的原告作为“宁波日报报业集团历史报纸数字化”项目的实施方，本项目服务内容是对被告历史报纸实现数字化加工，形成一套完整的标准化的电子数据，并对加工服务数量、质量等进行约定；本项目要求原告在合同签订后18个月内完成，不含被告提供报纸时间和验收校对时间（约需2个月）；交付物指原告按合同要求，须向被告提供的各类形态和种类的物品，包括所要求加工报纸的扫描图、xml文件、pdf文件、相关软�系统以及按照本项目规范要求的各类文档等；原告需提交二套硬盘数据（包括图像文件、pdf文件、xml文件及文章图片的版面坐标等全部原始数据），原告应向被告提供一套数据资料的存储与发布软件系统，发布系统应满足合同约定的相关功能要求。原告应向被告提供完整的发行光盘（包括数据加密型和不加密两种版本，各种版本的数量均不少于2套）；被告在原告提交自检验合格的数据15日内开始进行产品检验，检验完成后按项分别出具检验报告，并于30日内出具相关的书面验收报告，被告在原告提交相应数据后30日内未提供相关质量检验报告的，视为原告提供数据符合合同要求；合同预计总计2082776元，合同签订后原告不收预付款，待合同执行完成验收合格后收取实际应付款的95%，计1978776元，剩下实际应付款的5%，计104000元，作为质量保证金，项目完成并通过验收评审后，将在10个工作日内退还履行保证金（无息），一年内没有因原告完成的内容错误发生故障、事故、纠纷，将在10个工作日内退还质量保证金（无息）；本合同履行过程中如发生纠纷，双方应当友好协商解决，协商不能达成一致意见，任何一方可以向被告所在地人民法院提起诉讼；附件一为数字化加工技术标准。
2011年1月20日，原告向被告交付履约保证金100000元。
原告于庭前向本院提交四块硬盘作为证据，被告在本案审理过程中对该四块硬盘中的涉案数据及原告提供的网站网址进行检测，经被告检测，不符合双方的合同约定。
本院认为：原、被告签订《合同书》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反我国法律、法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。针对原告提出的被告应支付原告工作报酬计2082776元的主张，本院认为，当事人对�己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原告应当提供证据证明其已完成承揽工作并向被告交付《合同书》约定的交付物的事实，现原告未提交有效证据证明其已交付成果物，且即使按照原告在审理中提交的成果物，经被告检测也不符合合同的约定。故原告对主张被告支付工作报酬及返还保证金的诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款之规定，判决如下：
驳回原告方正国际软件有限公司的诉讼请求。
案件受理费24262元，由原告方正国际软件有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴费通知书七日内凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，账号为37×××92，开户银行为宁波市中国银行营业部，如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室，汇款时一律注明原审案号，逾期不交，作放弃上诉处理。
审 判 长 叶 丹
代理审判员 尹晓艳
人民陪审员 蔡阳华
二〇一五年一月九日
代书 记员 章燕儿