江苏省盐城市大丰区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）大民初字第02095号
原告上海茹美建材科技有限公司，住所地上海市松江泗泾镇世强经济小区3号-194。
法定代表人徐银兰，该公司董事长。
委托代理人崔世海，上海茹美建材科技有限公司副总经理。
被告江苏中信建设集团有限公司，住所地江苏省启东市汇龙镇人民中路683号。
法定代表人胡彬相，该公司董事长。
委托代理人方晔，该公司法务。
原告上海茹美建材科技有限公司（以下简称茹美公司）与被告江苏中信建设集团有限公司（以下简称中信公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年9月6日立案受理后，依法由代理审判员张磊适用简易程序公开开庭进行了审理。原告茹美公司的委托代理人崔世海，被告中信公司的委托代理人方晔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告茹美公司诉称，原、被告于2013年12月28日签订《茹美PVC板地坪合同》，约定由原告为被告承包建设的江苏省大丰市大中镇敬老院从事铺设PVC地板工程，工程总造价为人民币829000元，最终按实结算。付款方式为（1）合同签订后三日内，被告应向原告支付合同总额的20%，即人民币165800元的工程预付款。（2）工人、材料进场时，基本完工后被告应再向原告支付合同总额的30%，即248700元的工程进度款。（3）工程完工验收后七天内，被告应再向乙方支付合同总额的40%即人民币331600元的工程款，合同总额的10%即人民币82900元在2014年5月31日内付清。双方还约定被告超过合同规定日期支付款项，每逾期一天按逾期金额的日万分之六支付违约金。发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，在乙方（原告所在地人民法院诉讼解决）。合同签订后，原告按约为被告完成了合同约定义务，原、被告双方于2014年4月10日经结算签署了《大中镇敬老院PVC地板工程结算清单》确定最终实际工程款为781527.90元，其中被告已付16万元，本次应付款543375.20元，2014年4月10日工程竣工，总工程款的10%计78152.70元预留质保金半年，原、被告双方经结算作出上述结算清单，明确被告应付工程款总计621527.90元，后被告未按合同及结算清单履行付款义务。2015年1月4日，原告向法院起诉，要求被告给付工程款。在审理过程中，原告为进一步取证，撤回了上述工程款中1400.39平方米的水泥自流平项目工程款34309.60元及281.36平米米PVC重新施工工程款32356.40元的诉讼请求。后法院经审理，支持了原告除了上述两笔工程款之外的其余全部诉讼请求。现原告已对水泥自流平工程款34309.60元及PVC重新施工工程款32356.40元两笔共计66666元工程款进一步取证完毕，请求法院判令被告给付工程款66666元，并承付此款自2014年10月11日起至实际给付之日止按日万分之六计算的违约金；本案的诉讼费用由被告承担。
被告中信公司辩称，原告就同一事实曾向贵院提起诉讼，在案件审理过程中，原告放弃对水泥自流平工程款34309.60元及重新施工PVC工程款32356.40元的诉讼请求，这是原告对其诉讼权利的处分，贵院经审理于2015年6月3日作出（2015）大民初字第00864号民事判决，现原告再次主张同样的诉讼请求，违反了一事不再理原则。我公司对赵新华、许建华两人的授权委托书及两人签名确认的结算单的真实性有异议。我公司未授权许建华代表我公司从事业务，其签字行为不能代表我公司。请求法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，因承建大丰市大中镇敬老院、大中镇泰丰村拆迁安置小区等工程，被告中信公司委托赵新华处理与工程相关的事宜，并出具委托书一份，载明：“本授权委托书声明江苏中信建设集团有限公司投标的大丰市大中镇敬老院土建工程和大中镇泰丰村拆迁安置小区工程（1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及配套设施）项目因本公司业务需要，现委托赵新华同志为大丰市大中镇敬老院土建工程和大中镇泰丰村拆迁安置小区工程（1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及配套设施）全权负责人，以本公司的名义全权负责大丰市大中镇敬老院土建工程和大中镇泰丰村拆迁安置小区工程（1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及配套设施）的项目工作。该授权委托人在本工程的合同、施工、谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以承认。”赵新华在授权委托人处签名，被告中信公司及其法定代表人在委托单位处加盖印章。就原大丰市大中镇敬老院土建工程，被告中信公司向许建华出具授权委托书一份，载明：“本授权委托书声明：江苏中信建设集团有限公司原投标大丰市大中镇敬老院土建工程中的项目经理胡彬相因本公司业务需要，现委托许建华同志为大丰市大中敬老院土建工程项目负责人，以本公司的名义负责大丰市大中镇敬老院土建工程的项目工作和行使项目经理职责。该授权委托人在本工程的合同、施工、谈判等过程中所签署的一切人均和处理与之有关的一切事务，本公司均予以承认。授权代理人无转委托权。特此委托。”该授权委托书加盖有江苏中信建设集团有限公司及其法定代表人胡彬相的印章。
2013年12月26日，江苏中信建设集团有限公司大中镇敬老院工程项目部（以下简称中信项目部）（甲方）与原告（乙方）签订了《茹美PVC板地坪合同》一份，载明：“第一条工程名称：江苏省大丰市大中镇敬老院PVC地板铺设工程。第二条工程承包内容（包工包料）1、工程范围：大中镇敬老院室内房间、走道、地坪。2、面积：约7000平方米（注：数量以实测为准）……第五条工程单价和总造价：7000平米×115元／平米=805000元；1600米×15元／米=24000元，合计人民币捌拾贰万玖仟元整（不含税，开票另加5%）最终按实结算。第六条工程款支付方式1、预付款：（1）合同签订后三日内，甲方应向乙方支付合同总额的20%，即人民币165800元的工程预付款。2、进度款：（2）当工人、材料进场时，基本完工后，甲方应再向乙方支付合同总额的30%，即248700元的工程进度款。3、完工款：（3）工程完工验收后七天内，甲方应再向乙方支付合同总额的40%，即人民币331600元的工程款。4、质保金：合同总额的10%，即人民币82900元在2014年5月31日内付清。…第七条保修条件期限：本工程保修期为十二个月，在保修期内，因乙方施工原因而造成质量事故者，由乙方负责返修，由于甲方人为机械损伤及其他原因造成的任何损坏，乙方修复，由甲方负责支付相关费用。第八条工期1、本合同总工期为十五天（从开工之日算起）；2、本工程开工期为2014年1月4日，完工期为2014年1月19日。…第九条验收标准与方法：1、按照合同规定的质量要求作为验收标准，验收前乙方应当向甲方提供必需的技术资料。2、乙方应向甲方发出验收通知单，甲方收到验收通知单后应在三天内（适法定节假日可以顺延）进行验收，无故拖延或未经验收而提前投入使用者，视同验收合格。3、当事人双方对乙方项目质量在验收中发生争议时，可向法定质量监督检验机构申请检验，并向对方提供检验证明，检验所发生的费用由异议方承担。……第十一条违约责任：1、乙方未按合同规定的质量要求交付地坪，甲方同意利用的，应当按质论价，酌情减价，不同意利用的，应由乙方负责修整。2、乙方原因造成工期延误的，每逾期一天，按照逾期交付部分价格0.5%偿付甲方违约金。3、乙方已完成地坪，应由甲方负责协调保护，因甲方原因造成地坪交付前损坏的，由甲方负责损坏赔偿。乙方自身造成损坏的，由乙方负责。4、甲方应及时将所需施工场所提供给乙方进行施工，不安排交叉作业。如因特殊原因进行交叉作业的，须与乙方协商后进行，否则由此造成地坪损坏或工期延误，由甲方负责损失。5、甲方应按时支付合同规定价款，如因甲方不能及时付款，乙方有权停工或解除合同，因此造成延误损失由甲方承担，并偿付乙方已消耗的材料费、人工费及施工过程中相关费用等由于中止给乙方造成的损失。6、甲方超过合同规定日期支付款项，每逾期一天按逾期金额的日万分之六偿付违约金。第十二条发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时，在乙方所在地人民法院诉讼解决等”。赵新华、宋海青在甲方处签名，并加盖中信项目部印章，崔世海在乙方处签名，并加盖原告单位合同专用章。协议签订后，原告依约进行了施工并交付使用。
2014年1月17日，原告制作函件一份，载明：“大丰市大中镇敬老院项目部呈：江苏中信建设集团有限公司：关于大丰市大中镇敬老院PVC地板工程，由上海市茹美建材科技有限公司承建，现有主体楼层第一层通道地面水分超标，故不适合PVC地板施工。本公司认为必须等到地面含水份小于百分之八（8%）才能进行施工，如果贵公司要求我公司在没有达到施工条件成熟后，而要求我公司进行施工，由此所出现的责任和损失将由贵公司承担和负责。特此说明！”赵新华作为江苏中信建设集团有限公司负责人在该函件上签名，项目部为许建华签名。原告负责人崔世海在施工单位处签名。
2014年4月10日，原告制作了《大中镇敬老院PVC地面面积及汇总》一份，第一页载明：一层合计：1171.34㎡（壹仟壹佰柒拾壹点叁肆平方米）：①a楼前室51.74㎡、②接待室73.95㎡、③售货邮电代理102.96㎡、④药品室29.92㎡、⑤医务室29.98㎡、⑥杂物间28.2㎡、⑦大厅西侧走道面积146.7㎡、⑧大厅东侧走道面积144.1、⑨房间：22.62＋22.62＋22.68＋22.63＋22.68
＋22.63＋22.68＋22.61＋22.48＋22.68＋22.63＋22.62＋22.69＋22.48＋22.48＋22.69＋22.62＋22.69＋22.62＋22.48＋28.03＋22.65＋22.63＋22.69＋22.62。二层：1319.57㎡-138㎡=1181㎡（壹仟壹佰捌拾壹平方米）：①管理用房22.68、②管理用房22.59、③居室21.24、④居室21.46、⑤居室21.42、⑥居室21.46、⑦管理用房22.53、⑧居室21.36、⑨康复保健室48.71、⑩杂物间28.2、⑾管理用房、居室：22.48＋22.48＋22.69＋22.69＋22.42＋22.65＋22.61＋22.69＋
22.62＋22.69＋22.63＋22.69＋22.63＋22.63＋22.69＋22.69＋22.48＋22.63＋22.62。赵新华在该页上签署“经现场核实工程量属实①＋②”，并签名确认。第二页载明：三层：PVC面积1321.38㎡（壹仟叁佰贰拾壹点叁捌平方米）：21.27＋22.61＋22.61＋21.48＋21.44＋21.
48＋22.53＋21.36＋48.71＋28＋22.28＋22.28＋22.49＋22.49＋22.42＋22.42＋22.49＋22.43＋22.49＋22.42＋22.28＋22.28＋28.06＋22.47＋22.42＋22.49＋22.42＋22.43＋22.49＋22.42＋22.48＋22.43＋22.43＋22.48＋22.49＋22.43＋22.28＋22.45＋672.12-235.72。四层PVC面积1298.06㎡（壹仟贰佰玖拾捌点零陆平方米）：22.48＋22.69＋22.62＋
22.69＋22.62＋22.48＋23.02＋22.67＋22.62＋22.69＋22.62＋22.63＋22.68＋22.48＋22.65＋22.63＋22.69＋22.63＋22.69＋22.63＋22.68＋22.62＋22.48＋22.69＋22.63＋22.64＋22.69＋22.48＋28.2＋48.51＋22.61＋21.26＋21.32＋21.34＋22.61＋21.28＋22.70＋21.07＋413.34。五层PVC面积313.85㎡（叁佰壹拾叁点捌伍平方米）：水泥自流平：28.24＋22.48＋22.69＋22.63＋22.63＋22.69＋22.48＋22.62＋22.68＋22.63＋22.69＋22.63＋22.69＋22.63＋22.65＋22.48＋22.68＋22.63＋22.62＋22.69＋22.62＋22.67＋28.26＋22.48＋22.63＋22.69＋22.62＋22.69＋22.48，合计667.3㎡。六层PVC面积194.25㎡（壹佰玖拾肆点贰伍平方米）：水泥自流平：22.65＋22.63＋22.69＋22.63＋22.69
＋22.63＋22.69＋22.62＋85.93＋22.48＋22.69＋22.63＋22.63＋22.69＋29.38＋22.72＋23.34＋22.78＋22.69＋22.62＋22.41＋28.26＋22.66＋22.63＋22.69＋22.63＋22.63＋22.69＋22.68，合计733.09㎡。赵新华亦在该页上签名确认。
原告针对其已施工的各楼层踢脚线亦制作明细一份，载明：一层踢脚线、楼梯间24＋74.7＋1.6×7＋293.18＋22＋22.4＋43.69＋
42.9＋44.57＋23＋22.68＋24×26.72-30-58.6-10-2.8-1.8-9=623＋
641.28=1152.08米，二层27×26.72＋79＋1.6×7＋377＋22＋22＋33＋24
＋23＋25＋25.46＋25.4＋25.4-58.6-38-1.5=721.44m＋642.56=1364米，三层1359.2＋58.6=1417.8米，四层1417.8-79-28×2.8=1260.4米。五层182米。六层158米，总合计5507.28米。赵新华于2014年4月11日在上述明细上签名，并备注“经现场核实，工程量属实”。同日，原告制作了工程确认单一份，载明：“大中镇敬老院PVC地板三层主楼通A楼坡道重复施工面积：5.28m×3.36m=17.74㎡，1.18m×0.2m=0.23㎡，合计17.97㎡。”赵新华于2014年4月11日在该工程确认单上签名，并加注：“经现场核实属实。”
2014年4月10日，原告制作大中镇敬老院PVC地板工程结算清单（表格）一份，载明：1、PVC地板：数量5479.88，单位平方，单价115元，金额630186.20元；2、踢脚线：数量5507.28，单位米，单价15元，金额82609.20元；3、3-4㎜水泥自流平：数量1400.39，单位平方，单价24.5元，金额34309.60元；4、三层通A楼坡道：数量17.97，单位平方，单价115元，金额2066.5元；5、重新施工PVC：数量281.36，单位平方，单价115元，金额32356.40元。总工程款：781527.90元，已付款：160000，本次应付款：543375.20元，预留质保金半年：总工程款的10%，78152.7元，工程竣工日期：二○一四年四月十日。建设方代表签字盖章栏有何武强于2014年4月22日签名，并加注：“工程量及总工程款确认无误”，同日宋海青亦在该栏签名。因原告仅获得16万元，余款未获支付，遂于2015年4月1日向本院提起诉讼。审理中，原告为进一步取证，向本院申请撤回对水泥自流平工程款34309.60元及重新施工PVC工程款32356.40元的诉讼请求，本院予以准许。
2015年5月30日，许建华在大中镇敬老院项目PVC地板二次返修面积确认单上签名，并书写“情况属实”字样，该确认单载明：“因年前抢工，在基层未干燥及气温条件下施工引起PVC起鼓，经现场实测计算面积281.36㎡。现场测量参加人：中信公司：蔡春华、张鑫东，施工队：何志平，2014.3.27。”PVC地板单价为115元／㎡，重新施工PVC地板的工程款32356.40元（281.36㎡×115元／㎡）。同日，许建华在大中敬老院PVC地板施工报价单上签名确认水泥自流平施工价格按24.5元／㎡计算。五、六层水泥自流平面积合计1400.39㎡（667.3㎡＋733.09㎡），工程款合计34309.60元（24.5元／㎡×1400.39㎡）。
审理中，被告中信公司虽对赵新华、许建华的授权委托书及两人签名确认的结算单的真实性有异议，但在本院指定的期限内未提出司法鉴定申请。
上述事实，有当事人的陈述，授权委托书、茹美PVC板地坪合同、函、大中镇敬老院PVC地面面积及汇总、踢脚线明细、工程确认单、大中镇敬老院PVC地板工程结算清单等证据在卷证实。
本院认为，被告中信公司以授权委托书的形式委托赵新华处理案涉工程的相关事务，并在授权委托书上明确载明“该授权委托人在本工程的合同、施工、谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以承认”，故应视为被告对赵新华与原告所签合同的认可。原、被告在协商一致的基础上签订了PVC板地坪施工合同，约定了由原告为大丰市大中镇敬老院铺设PVC地板，并约定了项目单价，工程总造价及付款方式等，未有证据证实该合同违反法律法规的禁止性规定，故应认定为合法有效，原、被告双方均应按照合同的约定行使权利、履行义务。被告辩称原告违反一事不再理原则，其在（2015）大民初字第00864号案件中已放弃1400.39㎡水泥自流平的工程款34309.60元及281.36㎡PVC重新施工工程款32356.40元的诉讼请求，经审查，此系原告为补充证据暂时撤回该部分诉讼请求，而非放弃其实体权利，故本院对被告的此项抗辩意见不予采纳。原告实际施工后，经赵新华、许建华验收并签署了确认工程量及单价的单据，该单据与中信公司代表何武强签名确认的结算清单上载明的工程量及单价相一致，被告中信公司虽对赵新华、许建华的授权委托书及两人签名确认的单价和何武强签名确认的结算清单的真实性有异议，但在本院指定的期限内未提出司法鉴定申请，视为中信公司放弃其抗辩权利，本院对原告举证的授权委托书及结算清单的真实性、合法性、关联性予以确认。原告茹美公司根据其与赵新华代表的中信项目部签订的PVC板地坪合同主张被告承担支付工程款的义务，本院依法应予支持。该工程结算清单虽未经被告盖章或赵新华签名确认，但因赵新华已签名确认五、六层水泥自流平面积合计1400.39㎡，许建华签名确认水泥自流平的单价为24.5元／㎡，故水泥自流平工程款为34309.60元，赵新华签名确认PVC地板重新施工面积为281.36㎡，合同约定PVC地板单价为115元／㎡，PVC地板重新施工工程款为32356.40元，故原告在本案中主张工程款66666元（34309.60元＋32356.40元）以及此款自2014年10月11日起按日万分之六计算违约金，既不违反双方签订合同的约定，亦不违反相关法律规定，本院依法应予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零九条的规定，判决如下：
被告江苏中信建设集团有限公司于本判决生效后10日内给付原告上海茹美建材科技有限公司工程款66666元，并承付此款自2014年10月11日起至实际给付之日止按日万分之六计算的违约金。
如果义务人不能按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1804元，减半收取902元，由被告江苏中信建设集团有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本7份，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。
代理审判员 张磊
二〇一五年十二月一日
书 记 员 徐玲
附录法律条文
1.《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。