浙江省淳安县人民法院
民 事 判 决 书
（2012）杭淳民初字第438号
原告：晟元集团有限公司。
法定代表人：应金良。
委托代理人：章献彪。
委托代理人：ＸＸ。
被告：东方巨龙投资发展（杭州）有限公司。
法定代表人：俞裕开。
委托代理人：胡爱平。
委托代理人：许盛敏。
原告晟元集团有限公司（以下简称晟元集团）与被告东方巨龙投资发展（杭州）有限公司（以下简称东方巨龙公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2012年8月14日立案受理后，依法组成合议庭，于同年11月29日公开开庭进行了审理［与（2012）杭淳民初字第399号案件合并审理］。原告晟元集团的委托代理人章献彪、ＸＸ、被告东方巨龙公司的委托代理人胡爱平、许盛敏到庭参加了诉讼。本院于2013年1月9日对本案中止诉讼，于同年5月8日恢复审理。本案现已审理终结。
原告晟元集团起诉称：2008年12月10日，原告与被告签订了淳安县环港路清心岛大桥工程《建设工程施工合同》、《施工承包合同补充协议》。协议就该工程概况、工程造价、工程款支付等作了明确约定。之后，原告进驻场地并如期完工，但被告并未按约履行付款义务，尚欠原告工程款3019825.6元，多次催讨，无果。该项工程协议的签订有三个过程，2008年先是一个协议，后2009年为了应付检查，签订了相关合同。在施工过程中，因为设计及天气的变化，2010年签订了补充协议。工程竣工验收是2011年4月29日。这个工程实际上是3月30日完工的，但施工结束时，建设方提出对护栏及亮灯工程的完善，导致工期延长一个月。这个延长公司及监理公司都有会议纪要。为此，根据法律规定，特向贵院起诉，请求依法判决。诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款3019825.6元并支付该款自2012年1月1日至付清之日按银行同期贷款利率计算的逾期付款利息（截止2012年8月8日为108228元）；在诉讼中原告对利息的计算时间调整为按银行同期贷款利率从2013年4月11日起计算至付清之日止；2、本案诉讼费用由被告承担。
原告为证明其主张，向本院提交以下证据：
1、原告营业执照1份（复印件），拟证明原告是具备建桥资质的，就算没有资质，本案工程款结算也与资质无关。
2、协议书3份（原件），三份协议分别是2008年12月10日、2009年1月13日、2010年10月28日签订的，拟证明双方建设工程签订及履行情况。
3、工程竣工验收证书1份（原件），拟证明本案工程竣工验收情况。
4、审计报告书1份（原件），拟证明本案工程审计款项情况。
5、双方就清心岛大桥对账表1份（原件），拟证明截止2012年4月27日止被告支付原告的工程款情况。
6、原告出具给被告的收据1份（复印件），拟证明被告多扣了原告水电费15331.57元，被告尚未返还。
7、被告与原告于2008年5月18日签订的阳光水岸住宅小区土石方及零星工程的建设工程施工合同1份（与原件核对一致的复印件）、2008年5月27日签订的责任书1份（与原件核对一致的复印件）、工程款明细清单1份（原件），拟证明原告收到3565.23万元的事实。阳光水岸住宅小区土石方工程实际上是黄安庆即被告公司指定的挂靠原告公司的人与被告订的合同。被告提供的第一项至第二项的款项3565.23万元就是该合同的款项。对该款项，原告仅扣除了税收，其他均一并交给了黄安庆。
8、进度补充协议1份（复印件），拟证明本案中被告所述第三项至第四项的款项是该合同的工程进度奖励款。
9、2009年5月23日双方签订的土石方开挖补充协议1份（复印件），拟证明被告所述的第五项款项是该工程的款项。
10、付款凭证11份（复印件），拟证明原、被告签订的土石方及零星工程施工合同（合同价款3500万元）项下的工程款已由原告支付给项目经理黄安庆的事实。
11、补强证据：中标通知书、承包工程范围各1份（复印件），拟证明原告具有本案工程建设施工资质。
被告东方巨龙公司答辩称：对施工及竣工的过程基本上是正确的，但被告方支付的工程款已经远超过审定的价款，请求法庭驳回原告的诉请。
被告为证明其主张，向本院提交以下证据：
往来款凭证（包括支付凭证6份、进账单5份、付款通知书7份、记账凭证2份、发票3份、转账凭证1份）（与原件核对一致的复印件），以上证据拟证明除原告出示的对账单支付的17289.48万元外，被告还多支付了3724.63万元的事实，3724.63万元包括阳光水岸和清心岛工程两个案件。
在诉讼中本院依职权出示：证据1、淳安县公安局制作的询问笔录2份、讯问笔录1份（复印件）；证据2、确认书1份（原件）。
证据的分析与认定：一、针对原告提交的证据：被告对证据1经营范围有异议，市政工程资质与专业桥梁资质有质的区别，原告是超资质施工的，结合原告提供的补强证据11，被告对资质予以了认可，故本院对该证据予以认定。被告对证据2、3、4、6、11无异议，本院予以认定。被告对证据5本身数字没有异议，但被告方支付的工程款已经超过审计报告审定的工程款，根据双方在诉讼过程中签署的确认书（本院出示证据2），予以认定。被告对证据7中的建设工程施工合同认为是虚假的，不存在这个土石方工程，土石方工程已经包含在审计报告之中，这个工程是虚假的，这是被告公司的某些人与原告虚假签订的，是为了侵占被告款项的，该工程仅有一份合同，没有图纸，也没有审计，对证据7中的责任书，原告说是黄安庆即被告指定的挂靠原告公司的人与被告订的合同，这种说法不属实，被告方找过黄安庆，黄安庆表示没有此事，被告也已经报案，3565.23万元确实是打给本案原告，本院认为根据本院出示的证据1可以确认证据7中反映的工程属不真实的工程，该虚构的工程款往来与本案工程无涉。被告对证据8本身没有异议，但原告所述的奖励款没有得到被告及审计单位的认可，这笔100万元应该是算在总工程款之中的，本院对真实性予以认定。被告对证据9，认为是虚假的，按照原告的说法，之前就有一个土石方工程，现在又有一个协议，并且上面的章仅仅是一个项目部的章，对该证据不予认可，本院对本身的真实性予以认定。被告对证据10本身无异议，但认为是虚假合同项下的款项往来，本院认为被告的异议成立，不予认定。
二、针对被告提交的证据：原告对证据真实性没有异议，对其证明对象有异议。该笔钱并不是本案两个案件支付的工程款。2009年5月27日至2009年6月10日，对方提供的六笔3565.23万元，并不是支付涉案工程款。2009年9月22日及2009年9月25日支付的各50万元的款项是支付陈锦桂的进度奖励款项，与本案结算工程款无关。2010年5月6日的59.4万元，也是其他工程合同款项。这些工程款是另外三个合同关系的工程款，列表第一、第二笔共3565.23万元是原、被告2008年5月18日签订阳光水岸住宅小区土石方及零星工程的款项。被告认为是虚假合同，如果是虚假的，应该是刑事责任，但这与本案没有关联。第三、第四笔共计100万元的款项是原、被告于2008年8月25日双方就本案
工程签订的工程进度补充协议，根据这个协议，被告对原告进行的奖励。原告按照进度完成两项，被告奖励了100万元，与本案工程款无关。列表第五份的59.4万元是原、被告在2009年5月23日签订的土石方开挖补充协议当中的款项，这是配合费用，这与本案没有关联。本院对真实性予以认定，结合本院出示的证据，对证明对象不予认定。
三、对本院出示的证据。原告对证据1本身的真实性、合法性没有异议，该三份笔录中反映的工程款与本两案没有关联性。被告对证据1，这三份笔录正好证明3500万元的工程款是凭虚假合同、工程支付的，加上3500万元的合同后被告是多付了。原、被告对证据2没有异议。本院认为根据双方在庭审中的陈述、双方提供的证据可以证明证据1中反映的工程不真实，与本案原告诉请的工程款无关联，对该两份证据予以认定。
根据上述证据的分析认定，结合当事人庭审陈述，本院认定如下事实：2009年1月13日，原、被告签订《建设工程施工合同》、《施工承包合同补充协议》及《施工承包合同补充协议（二）》，原告承包被告的淳安县环港路清心岛大桥工程。协议就该工程概况、工程造价、工程款支付等作了明确约定。该工程于2011年5月18日竣工验收，2012年1月13日，该工程经浙江淳安阳光联合会计师事务所审计，审定工程款为24098489元，因被告未付清工程款，原告起诉至本院。2013年4月10日，原、被告签订确认书一份，对被告尚欠工程款3019825.6元进行了确认。另查明，原、被告之间签订的阳光水岸住宅小区土石方及零星工程《建设工程施工合同》（合同价款3500万元）系虚假合同，该合同所涉款项往来与本案原告主张的工程款无关。
本院认为：本案中，原、被告就涉案的工程的未付款项无异议，并于2013年4月10日以签订确认书的形式对尚欠原告工程款3019825.6元进行了再次确认，本院对该确认书确定的工程款的数额予以认定，原告要求被告支付所欠工程款3019825.6元的诉讼请求合理，于法有据，应予以支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”故就原告主张的逾期付款利息，本院亦予以支持。被告所辩称原、被告之间存在虚假合同，主张工程款已多付，因该虚假合同与本案原告主张的工程款不具有关联性，被告的主张与原告诉请系不同的法律关系，故不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百八十六条、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
被告东方巨龙投资发展（杭州）有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告晟元集团有限公司工程款3019825.6元并支付该款自2013年4月11日至判决确定给付之日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的逾期付款利息。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费30958元，由东方巨龙投资发展（杭州）有限公司负担。
原告晟元集团有限公司于本判决书生效之日起十五日内来本院退费；被告东方巨龙投资发展（杭州）有限公司于本判决书生效之日起十日内，向本院交纳应负担的诉讼费（本院开户银行：工行淳安支行；户名：淳安县人民法院执行款专户；帐号：12×××48）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预缴上诉案件受理费30958元。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满后七日内仍未缴纳的，按自动撤回上诉处理。（浙江省杭州市中级人民法院开户行为工商银行湖滨分理处，户名浙江省杭州市中级人民法院，帐号12×××68）。
审 判 长 徐卫平
人民陪审员 叶百超
人民陪审员 吕如意
二〇一三年九月二十二日
书 记 员 余秀玲