河北省唐山市丰润区人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
（2017）冀0208民初5285号
原告：唐山市红万家装饰有限公司。
法定代表人：陈海伯，该公司经理。
被告：韩国久，男，1989年3月23日出生，汉族，农民，住唐山市。
委托代理人：韩瑞星（韩国久之父），农民，住址同上。
原告唐山市红万家装饰有限公司与被告韩国久装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员陈永华独任审判，公开开庭进行了审理。原告法定代表人陈海伯，被告韩国久及委托代理人韩瑞星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告唐山市红万家装饰有限公司诉称，2016年5月2日，原告与被告签订《小型家装装修工程施工合同》，原告承包被告位于丰润区西那母庄水泉小区3-2-502室小型家装装饰装修工程，承包方式为一方包工、部分包料，合同工程造价为人民币45000元，付款方式为首付工程款60%，即20000元，中期款30%，即20000元，完工验收合格支付工程款10%，即5000元。中期为瓦工竣工，木工进场前，水电款、增项款、主材差额连同中期款一并交付。但被告并未按照合同约定支付工程款，被告于2016年5月27日支付工程款3000元、2016年5月30日支付工程款13000元、2016年6月13日支付工程款3000元，合计支付工程款19000元，之后就以没钱为由不再给付工程款。扣除被告自己镶砖的5000元，尚欠原告工程款21000元。
由于被告装修房屋对门着火，导致墙面的批刮腻子已被火灾所破坏，原告需要追加工程款1140元(墙倍丽两桶240元，人工费800元，保洁100元)。被告欠原告工程款合计22140元至今未付。因此，为维护原告的合法权益，诉至贵院，请求依法判决被告支付原告装修工程款21000元，本案的诉讼费由被告承担。
被告韩国久辩称，1、原被告双方什么时候签订的协议，应该什么时候完工；2、我们对面的房子着火了，对于引起的款项及损失，我们不担负，主要关键是在双方何时签的协议及何时完工；3、主卧室的门不行，无论是大厅还是餐厅没有办法进去人，活要是早就干完了，也早就完事了，多少钱我们该出出。4、签合同时说的是4.5万元包括镶地板砖，我父亲说地板砖是我们自己弄，就刨去5000元，合同为4万元，按照合同约定中期给2万元，活干到中期再给2万，剩余就不存在10%了，因为活没有干完，所以我需要押10%，怎么也得是4000元；5、在原告给我打家具的时候，算料连床的料都没算，后来我要求才算里面的，这个金额没有纠纷，另外客厅的顶不是按照效果图给我做的，后来我一直不在家，不知道和我父亲是怎样交涉的，我父亲说做的活不四置，我们不满意，不让给原告钱，所以我们才一直没给，我父亲说活干完了，我们满意了就把钱都给原告。另外主卧室的门关不上，背景墙缺画，壁纸和大理石没有装。
经审理查明，2016年5月2日，被告陈海伯与原告唐山市红万家装饰有限公司签订《红万家装饰设计有限公司小型家装装修工程施工合同》，合同约定，发包方（甲方）：委托代理人（姓名）：韩国久单位名称：水泉3-2-502承包方（乙方）：委托代理人（姓名）：陈海伯单位名称：红万家装饰设计有限公司依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的小型家装装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况
1、...2、工程承包方式：双方商定采取由一方包工，部分包料(√)甲方提供全部材料(×)。3、工程期限：(50)天开工日期：2016年5月2日；竣工日期：2016年6月22日；4、合同价款：本合同工程造价为（人民币）肆万伍仟元整金额大写；第二条、付款方式：首付工程款60%贰万元整，中期款30%贰万元整，完工验收合格支付工程款10%伍仟元。中期为瓦工竣工，木工进场前，水电款、增项款、主材差额连同中期款一并交付。第三条、质保1、工程款全部结清后，乙方向甲方开据正式统一收据为工程款结算凭证。并出具质保单进入保修期。（如需开据正规发票，税费由甲方承担）2、...。3、除主材商品外施工项目质保期为一年。第四条、违约1、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任，因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。2、由于乙方责任延误工期的，每延误一曰，乙方支付给甲方本合同工程造价金额的0.3%。3、甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款，乙方有权停止施工，造成工期延误，由甲方负责。第五条、双方工作1、甲方工作(1)开工前1天，为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则；(2)提供施工期间的水源、电源；(3)负责协调施工队与邻里之间的关系，到物业处办理所有相关手续事项及现场所需消防措施。(4)参与工程质量和施工进度的监督。2、乙方工作(1)施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；(2)严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；(3)保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条、工程项目明细看附件：1、图纸2、报价3、材料明细单。第七条工程验收在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：(1)材料验收；(2)隐蔽工程验收；(3)中期工程验收；(4)峻工工程验收。第八条、其他约定l、双方关于本合同中没有明确规定的任何承诺或协议，均需由双方代表签字认可的书面记录方可生效，任何口头承诺均无效。2、报价中水电工程、开关插座、暖气罩、防水等报价中未包含项目中期按实际发生量计算。3、所有主材产品均按附表（材料明细单）为依据，经双方确认品牌。产品型号·色号·严格按照此表进场施工，如有变动，应及时通知对方，在材料没有定制·进场等发生费用前，可退全款，管理费不退还，如材料已定制并不能退换的情况则要支付全款，如定制或进场但还可退换的情况下支付运输·搬运费用，按75%退款，管理费不退还。甲方：韩国久（签字）乙方：红万家装饰设计有限公司（唐山市红万家装饰有限公司合同专用章）2016年5月2日。上述协议签订后，原告进场为被告施工。因瓷砖由被告自己镶，故双方认可该费用5000元从总价款45000元里扣除。在原告施工期间，被告共向原告支付1.9万元。后双方产生纠纷，原告主张因为被告未按施工进度支付工程款而停止为被告继续施工；被告主张因为原告施工活不四置、不满意、门有质量问题等原因未付工程款。庭审中原告主张尚欠含工料的2000元壁纸（含电视背景墙画）及1500元大理石尚未给被告安装。被告主张含工料的2000元的壁纸和1500元的大理石报价都在原告电脑里，被告不清楚。
以上事实，有原被告陈述、装修工程施工合同等证据予以证实。
本院认为，原被告之间签订的装修工程施工合同，是双方在平等自愿基础上签订的，该合同合法有效。在合同履行过程中，双方产生纠纷，原告尚有价值3500元的工程尚未施工，故该部分费用原告不应该主张。被告虽称对此报价不清楚，但未提交相关证据。另合同约定”完工验收合格支付工程款10%”，因该工程造价双方认可为4万元，该10%即4000元，现被告主张尚有不合格、不满意的地方，故该4000元应待工程完工且被告验收合格后再行给付原告。综上，被告应付原告的工程款为13500元（40000元-19000元-35000元-4000元）。故依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条之规定判决如下：
一、被告韩国久于本判决生效后十日内给付原告唐山市红万家装饰有限公司工程款13500元；
二、驳回原告其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费163元，原被告各负担81.5元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。
审判员陈永华
二〇一七年十二月二十六日
书记员栾雨