安徽省铜陵市铜官区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）皖0705民初2557号
原告：胡爱萍，女，1965年9月23日出生，汉族，住安徽省铜陵市铜官区。
委托诉讼代理人：史万全，安徽智全律师事务律师。
被告：铜陵奉龙装饰工程有限责任公司，住所地安徽省铜陵市铜陵大市场陶瓷卫浴精品馆C11号。
法定代表人：张衡。
被告：张衡,男,1987年8月23日出生,汉族,住安徽省铜陵市铜官区。
被告：王成芳,女,1988年7月18日出生,汉族,住安徽省铜陵市铜官区。
原告胡爱萍与被告铜陵奉龙装饰工程有限责任公司（以下简称奉龙公司）、张衡、王成芳装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年6月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告胡爱萍及其委托诉讼代理人史万全到庭参加诉讼，被告奉龙公司、张衡、王成芳经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
胡爱萍向本院提出诉讼请求：奉龙公司、张衡、王成芳连带退还装修款7万元，违约金1万元，质量赔偿款1500元，并支付利息（利息以7万元为基数，从2017年4月28日起计算至付清之日止按月利率1%标准计付），并承担本案诉讼费。事实和理由：2016年5月15日，胡爱萍与奉龙公司签订《铜陵奉龙装修工程施工合同》，约定：胡爱萍将北斗星城19栋301室房屋交由奉龙公司装修。合同签订后，胡爱萍支付了装修款12万元。合同履行期间，因奉龙公司装修迟延，胡爱萍与奉龙公司于2017年4月22日签订《协议书》，约定：1.双方签订的《铜陵奉龙装修工程施工合同》解除；2.奉龙公司退还装修款7万元，于2017年4月27日前付清。如逾期，按月利率1%标准承担利息，并支付违约金1万元。因奉龙公司为一人独资公司，法定代表人张衡承诺承担连带责任。协议书生效后，奉龙公司并未按照协议书约定履行义务。2017年5月6日，张衡又向胡爱萍出具承诺书，承诺承担瓷砖质量问题赔款1000元，门口吊顶无法安装费用500元。此后，奉龙公司始终未能履行付款义务。因张衡系奉龙公司的出资人，王成芳系张衡妻子，张衡与王成芳依法应对奉龙公司的上述债务承担连带清偿责任。
奉龙公司、张衡、王成芳均未作答辩。
本院经审理认定事实如下：2016年5月15日，胡爱萍与奉龙公司签订《铜陵奉龙装修工程施工合同》，约定：胡爱萍委托奉龙公司对北斗星城11栋301室房屋进行装修，承包方式为包工包料。合同对其他事项亦作了明确约定。合同签订后，胡爱萍依据合同约定，向奉龙公司支付了装修款。2017年4月22日，胡爱萍与奉龙公司、张衡签订《协议书》，约定：甲（胡爱萍）、乙（奉龙公司、张衡）双方于2016年5月15日签订《铜陵奉龙装修工程施工合同》，由乙方承包装修甲方北斗星城11栋301室（后改为19栋301室），因乙方装修施工严重迟延，至今只完成了部分合同项目，经双方协商达成协议。1.本协议签订生效时，双方2016年5月15日签订的《铜陵奉龙装修工程施工合同》予以解除；2.乙方完成工程量价款双方确定为5万元，甲方已付款12万元，现乙方退还甲方7万元，在2017年4月27日前一次性支付，如逾期，按照月利率1%标准承担利息；3.因乙方履行合同中严重违约，双方确定违约金1万元，如乙方按照本协议第一条履行还款义务，该1万元违约金甲方表示放弃，如乙方违反本协议，该1万元违约金乙方应继续支付；4.乙方已经施工的项目，仍应按原合同约定承担质量保修义务；5.因乙方为一人独资公司，法定代表人张衡对乙方的义务承担连带责任；6.本协议经双方签字（盖章）后生效，如产生纠纷，由铜官区法院管辖。2017年5月6日，张衡向胡爱萍出具“承诺书”，载明：1.水电负责全部装修完工为止；2.瓷砖质量问题两前方阳台质量问题承担1000元返工费用；3.从即日起原装修材料及工具已全部运回；4.门口若吊顶无法施工，赔偿500元。上述协议书与承诺书出具后，奉龙公司、张衡等人始终未向胡爱萍退还装修款，违约金及赔偿款等款项至今也未能支付。
另查明：奉龙公司于2014年4月9日登记成立，公司性质为有限责任公司（自然人独资），股东兼法定代表人为张衡。张衡与王成芳系夫妻关系，双方于2014年1月22日登记结婚。
本院认为，胡爱萍与奉龙公司签订的《铜陵奉龙装修工程施工合同》，胡爱萍与奉龙公司、张衡签订的《协议书》，张衡向胡爱萍出具的“承诺书”，均系当事人的真实意思表示，且内容未违反法律行政法规的效力性强制规定，合法有效，当事人均应当依据合同约定全面履行各自的义务。本案中，胡爱萍与奉龙公司、张衡就《铜陵奉龙装修工程施工合同》的解除、装修款的退还及赔偿等事宜协商一致后，奉龙公司未能依据双方约定退还装修款，其行为已构成违约，除依法应继续履行付款义务外，还应当依据协议书约定承担相应的违约责任。胡爱萍要求奉龙公司退还装修款7万元并按月利率1%的标准支付利息的诉讼请求符合法律规定与双方约定，本院予以支持；胡爱萍要求奉龙公司支付赔偿款1500元并支付违约金1万元，该请求符合双方约定，其主张的违约金数额也未明显超出法律规定的标准，本院予以支持。奉龙公司系个人独资企业，张衡作为公司的投资人，依法应以个人财产对企业债务承担无限责任，且张衡也以个人名义就装修款的退还、赔偿款的支付及违约责任的承担等向胡爱萍作了承诺，对于奉龙公司的上述付款义务，张衡依法应承担连带清偿责任。胡爱萍要求张衡连带支付欠款的诉讼请求符合法律规定与双方约定，本院予以支持。从本案查明的事实看，奉龙公司成立时，张衡与王成芳系夫妻关系，本案所涉债务系张衡与王成芳的夫妻共同债务，胡爱萍要求王成芳承担连带清偿责任的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。奉龙公司、张衡、王成芳经传票传唤拒不到庭，视为对胡爱萍的诉讼主张放弃抗辩的权利。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国个人独资企业法》第二条，《中华人民共和国婚姻法》第十七条第一款第（五）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国婚姻法>若干问题的解释（二）》第十一条第（一）项规定，判决如下：
一、被告铜陵奉龙装饰工程有限责任公司、张衡、王成芳于本判决生效之日起十日内退还原告胡爱萍装修款7万元及利息（利息以7万元为基数，从2017年4月28日起计算至付清之日止按月利率1%标准计付）；
二、被告铜陵奉龙装饰工程有限责任公司、张衡、王成芳支付原告胡爱萍违约金1万元，质量赔偿款1500元，于本判决生效之日起十日内付清。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费2013元，减半收取计1007元，由被告铜陵奉龙装饰工程有限责任公司、张衡、王成芳共同负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省铜陵市中级人民法院。
审判员 孙国兵
二〇一七年七月三日
书记员 张雪琳
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》第八条——依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第一百零七条——当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条——当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条——当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国个人独资企业法》第二条——本法所称个人独资企业，是指依照本法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。
《中华人民共和国婚姻法》第十七条——夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有：
(一)工资、奖金；
(二)生产、经营的收益；
(三)知识产权的收益；
(四)继承或赠与所得的财产，但本法第十八条第三项规定的除外；
(五)其他应当归共同所有的财产。
夫妻对共同所有的财产，有平等的处理权。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条——被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国婚姻法>若干问题的解释（二）》第十一条——婚姻关系存续期间，下列财产属于婚姻法第十七条规定的“其他应当归共同所有的财产”：
（一）一方以个人财产投资取得的收益；
（二）男女双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金；
（三）男女双方实际取得或者应当取得的养老保险金、破产安置补偿费。