四川省广安市广安区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）川1602民初3513号
原告：张俊峰，男，汉族，生于1972年9月12日，住四川省广安市广安区。
委托诉讼代理人：邱吉文，四川诚协律师事务所律师。
委托诉讼代理人：邱吉敏，华蓥市高兴法律服务所法律服务工作者。
被告：达州市双源机电工程有限公司，住所地：达州市通川区西外通锦国际新城C幢2-6。
法定代表人：王国辉。
委托诉讼代理人：孙汉宗，四川法之缘律师事务所律师。
原告张俊峰与被告达州市双源机电工程有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2017年5月5日立案后，依法适用简易程序于2017年6月12日公开开庭进行了审理。原告张俊峰及其委托诉讼代理人邱吉文、邱吉敏、被告达州市双源机电工程有限公司的委托诉讼代理人孙汉宗到庭参加了诉讼。本案现己审理终结。
原告张俊峰向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2015年10月29日签订的《中央空调安装工程合同书》；2.判令被告返还原告已付货款420000元及利息（利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算至返还结清时止）；3.判令被告向原告承担违约金50000元、赔偿经济损失200000元；4.本案诉讼费及保全费由被告承担。事实和理由：原告为经营所需，于2015年10月29日与被告签订《中央空调安装工程合同书》及附件各一份，约定由被告为原告经营的广安某店（约3000平方米，）提供并安装中央空调。合同约定被告应为原告提供并安装“约克”牌空调主机，配置约定品牌的其他附件，室内隐蔽工程工期为25天，自被告收到原告的正式开工通知的次日起算。自原告通知被告正式开工之日起至今已近两年，被告尚未按合同约定全部安装完成，其履约时长已明显超过合理工期，且已安装的商品品牌与约定的品牌不一致（约定为“约克”，安装为“格力”），严重影响原告的生产经营并造成不可估量的营运损失。被告擅自变更商品品牌且过分迟延履行合同，经原告反复催告后仍不履行，已构成违约，亦使原告订立合同的目的不能实现。现原告根据《中央空调安装工程合同书》第十三条约定诉至法院，请求法院依法判决。
被告达州市双源机电工程有限公司辩称，签订合同是真实的，他公司已经大部分履行了合同并愿意继续履行合同，没有终止合同的意思与行为；3台约克主机没有安装，但是用2台格力空调主机临时替代，并没有给原告造成损失，临时替代品也是经过原告的同意的，不然是进不了店的；违约金的计算方式与标准，违反了合同约定，因为被告没有终止合同，即使承担违约金，也是承担未履行的部分；本合同是承揽合同，是买卖合同，货物已经交付，不存在给付银行利息的问题；合同鉴定总金额50万低于报价金额65万，主机的单价不能以8万7计算，而是应该按照签订合同的报价与报价单的差额的比例同比减少（按65:50的比例）。
经审理查明：2015年10月29日，原告张俊峰（甲方）与被告达州市双源机电工程有限公司（乙方）签订了《中央空调安装工程合同书》及附件，合同主要约定：工程承包范围以合同附件一报价表为准，工程由乙方负责安装施工和材料、设备的供应；工程最终合同总价款为500000元，室内隐蔽工程期为25天，起算时间以乙方实际收到甲方正式开工通知后次日起算；第六条：乙方权利义务和责任:…2.严格按照合同约定的施工图和规范进行安装并保证工程施工质量…；第十三条：合同的变更或者解除：甲乙双方经协商一致，可以变更或者解除本合同。甲方或者乙方具有违反本合同第四条第二款或者第六条以及其他约定的应承担或履行的责任或义务的情形之一的，经一方催告后，超过一个月以上仍不能正常施工或者不能实现目的的，一方可以解除合同，并有权要求赔偿损失；第十四条：违约责任（二）、因乙方原因未按时完工的，每延误一天按合同总金额的1‰向甲方支付违约金；由于乙方原因造成的工程质量问题，由乙方负责维修、更换、达到合同约定和相关技术要求，由此产生的费用由乙方承担；乙方未经甲方签字认可的情况下，擅自改变设计、更换设备及材料并经甲方提出后拒不改正的，由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。《中央空调安装工程合同书》附件约定安装3台空调主机，品牌为约克，单价87000元，合价261000元；配置约定为其他品牌，工程总造价669348元，最终优惠价650000元。
同时查明，合同签订后，原告向被告支付了货款420000元，主机安装方面被告为原告经营的广安某店安装2台格力空调主机及其他附件。
上述事实，有原告身份信息、被告营业执照、负责人身份证明、原告提供的某店主机照片、中国农业银行信用卡交易明细查询回单、电话通话流水单、《中央空调安装工程合同书》及附件以及原、被告的陈述等证据予以证实。
本院认为，原告张俊峰与被告达州市双源机电工程有限公司签订的《中央空调安装工程合同书》系双方真实意思表示，合法有效，均应遵守并切实履行。原告履行了支付主要货款的义务，被告在主机安装方面用两台格力牌主机替代了合同约定的三台约克牌主机，被告虽没有完全按照合同约定履行安装空调义务，但合同已经大部分履行完毕，且仍然能够实现合同目的，不符合《中华人民共和国合同法》第九十四条解除合同的条件，也不符合《中央空调安装工程合同书》中约定的合同解除条件，故原告要求解除合同的诉讼请求，本院不予支持，但被告应承担继续履行或采取补救措施的责任。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定，原告可对其主张违约金或损失赔偿费，因原告并未举出证据证明原告因被告的违约行为遭受的损失，故对原告要求被告支付经济损失费的诉讼请求，本院不予支持。被告未按合同约定的品牌和数量为原告安装空调，属于违约行为，原告要求被告支付50000元违约金的请求，本院予以支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条第一款、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条第一款、《最高人民院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告达州市双源机电工程有限公司向原告张俊峰支付违约金50000元；
二、驳回原告张俊峰的其他诉讼请求。
上述款项，限义务人于本判决生效后二十日内履行完毕，如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费10050元，减半收取5025元，由被告达州市双源机电工程有限公司负担，并向四川省广安市广安区人民法院交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人人数提出上诉状副本，上诉于四川省广安市中级人民法院。同时上缴上诉案件诉讼费，逾期未预交又不提出缓交申请的，依法按自动撤回上诉处理。
代理审判员 刘 竞
二〇一七年七月二十七日
书 记 员 张维川
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则、根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。
第一百零七条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定、和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定、和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付延迟履行金。
《最高人民院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。