北京市第一中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）一中民终字第02182号
上诉人（原审被告）中国人民解放军63916部队，住所地北京市海淀区阜成路26号。
法定代表人刘林山，部队长。
委托代理人李斌，北京市尚元律师事务所律师。
委托代理人王磊，北京市尚元律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司，住所地北京市海淀区畅茜园景宜里7号楼206室。
法定代表人贡亮，总经理。
委托代理人宋岱，男，1975年9月23日出生，该公司法务。
上诉人中国人民解放军63916部队（以下简称63916部队）因合同纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院（2014）海民初字第11537号民事判决，向�院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司（以下简称龙鼎华源公司）在原审法院起诉称：2012年，北京市海淀区建委、63916部队、海淀区发改委、海淀区征收办、海淀供电公司及龙鼎华源公司共同开会就小区用电问题进行了协调，63916部队在会上明确同意按照三方共同测算结果承担相应施工、分摊及利息等相关费用。2012年6月15日，龙鼎华源公司与63916部队签订了《7、8、9号楼正式用电及分摊协议》，约定63916部队需向龙鼎华源公司交付的分摊投资费用为4549616元，其中施工现场具备条件敷设电缆前，63916部队支付3952824元，尾款596792元待工程完工发电无问题后7日内交付。合同签订后，63916部队向龙鼎华源公司支付了前期工程款3952824元。该工程已于2012年8月正式完工，但63916部队一直拒绝交付尾款596792元�经龙鼎华源公司多次催要，63916部队一直不予理睬。为维护自身合法权益，龙鼎华源公司起诉至法院，请求判令：1、63916部队支付合同欠款596792元；2、63916部队支付自2012年9月1日至2014年1月1日期间按照中国人民银行同期贷款利率计算的合同欠款利息53711元；3、本案诉讼费由63916部队承担。
63916部队在原审法院答辩称:不同意支付款项，主要理由有：1、按照协议约定，63916部队付款之前，龙鼎华源公司应当负责办理工程报竣工和验收手续，达到工程验收合格，但是，该项条件目前尚未成就。2、2号配电室至8号楼工程是北京瑞富恒通房地产开发有限公司做的，该款项不应支付给龙鼎华源公司。3、通电之前电力部门要求必须有图纸，63916部队为接通电已经垫付了15万元费用，此费用应由龙鼎华源公司承担。综上，请求驳回龙鼎华源公司的诉讼请求。
原审法院审理查明:2012年3月30日，北京市海淀区住建委、63916部队、区发改委、区征收办、海淀供电公司、龙鼎华源公司召开了小区用电问题专题协调会。会议主要内容是：1、会议听取了海淀供电公司会同63916部队和龙鼎华源公司三方共同对7-9号楼接电现场的勘验测算结果，以及与会各方对实施接电工作的建议。2、龙鼎华源公司认可三方共同对接电现场的勘察测算结果，同意63916部队按原规划使用现有供电设施和配电室为小区接通正式电，同时要求63916部队按照三方共同测算结果承担相应施工、分摊及利息等相关费用。对于龙鼎华源公司上述意见，63916部队表示同意并愿意承担上述费用。3、龙鼎华源公司与63916部队同意会后就接电和分摊费用，以及双方权利义务等内容签订详细协议进行约定，同时将积极配合海淀供电公司尽快完成小区7-9号楼的接电工作，力争在五一用电高峰来临之前接通�式供电，确保部队住户夏季用电安全。
2012年6月15日，龙鼎华源公司（甲方）与63916部队（乙方）签署《7、8、9号楼正式用电及分摊协议》（以下简称《分摊协议》），其上载明，为解决乙方在北京市海淀区田村路住宅项目中的用电问题，使广大住户尽快用上正式电，甲乙双方就甲方投资建设完成的供电设施乙方收益部分，进行友好协商。因该工程工期长、经历情况复杂，本次协商以甲方提供的资料为依据，本着合理分摊谁投资谁受益的原则，并与同类工程平均投资惯例水平进行比对，以减少资料不实依据不全给双方造成的损失。经协商达成以下协议：1、乙方须向甲方交付的分摊投资费用为4549616元。（1）2#配电室为甲乙双方共用，投资费用2338163元，乙方占71.45%，分摊费用为1670617元。（2）2#配电室至开闭站的10kV外电源工程投资费用3783645元，所带变压器容量�6000kVA，依此计算，乙方占23.82%，分摊费用为901264元。（3）开闭站及以上10kV外电源，乙方需分摊4.75%，分摊费用为880943元。（4）从2#配电室到8#楼东侧的低压管井596792元，由总装独立承担。（5）5年贷款利息500000元。2、甲方提出，从2#配电室到8#楼东侧的低压管井工程596792元，是由甲方委托施工完成的，并已支付了工程全款。经现场查看确实已施工完毕，因此乙方同意将此工程款交给甲方，但甲方要负责办理工程报竣工和验收手续，达到验收合格可以直接敷设电缆标准，不再向乙方追加管井建设费用，乙方只需自行购置电缆在管井敷设。若出现投资争议情况由甲方负责与第三方解决，否则将工程款596792元退给乙方。3、本协议生效后，施工现场具备条件敷设电缆前，乙方向甲方交付3952824元，甲方开具正式发票，尾款596792元待工程完工发电无问题后7日内交付。
2012年7月30日，63916部队向龙鼎华源公司支付了3952824元。
2012年8月17日，63916部队向龙鼎华源公司发送《邀请函》，其上载明，定于2012年8月22日下午4点在63916部队举行二期工程正式用电开通答谢座谈会，邀请龙鼎华源公司的有关人员参加。
经查，2号配电室至8号楼的低压管井工程已完成竣工验收工作。
原审法院认定上述事实，有龙鼎华源公司提交的《会议纪要》、《分摊协议》、《进账单》、《邀请函》等证据材料以及法院开庭笔录、《国网北京市电力公司协助调查复函》在案佐证。
原审法院判决认定：龙鼎华源公司与63916部队签署的《分摊协议》，系双方当事人的真实意思表示，且内容未违反国家法律、行政法规的强制性规定，应属有效。
《分摊协议》明确约定，“尾款596792元待工程完工发电无问题后7日内交付”，结合本案查明的事实，正式通电已于2012年8�22日之前完成，付款条件已成就，但是，63916部队未及时支付尾款，其行为构成违约，应向龙鼎华源公司承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。因此，对于龙鼎华源公司要求63916部队支付尾款596792元并赔偿利息损失的诉讼请求，有相应的事实及法律依据，本院予以支持。关于利息损失，龙鼎华源公司所主张的计算期间及计算标准并无不当，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，2012年9月1日至2014年1月1日期间的利息应为49071元，故对龙鼎华源公司超出该金额的诉请部分，法院予以驳回。
对于63916部队提出的各项抗辩理由，法院认为，第一，涉案工程竣工验收手续已办理完毕，63916部队以工程验收合格的前提条件未成就为由拒付尾款，缺少事实依据；第二，根据《分摊协议》的约定，若出现投资争议情况由龙鼎华源公司负责与第三方解决，否则将工�款596792元退给63916部队，该条款已考虑到投资争议情况，并对63916部队的权益作出了保护性的规定，目前，在并无第三方主张投资权益的情况下，63916部队拒付尾款，于法无据；第三，63916部队称其垫付了15万元图纸费用，但并未提交证据证明，且《分摊协议》对此并未约定，其以此为由拒付尾款，缺少事实及法律依据。
综上所述，法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、中国人民解放军63916部队于本判决生效之日起十日内向北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司支付合同尾款五十九万六千七百九十二元，并赔偿自二〇一二年九月一日至二〇一四年一月一日的利息损失四万九千零七十一元；二、驳回北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按照�判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
63916部队不服原审法院判决，向本院提起上诉。上诉请求是：撤销原审法院判决，驳回对方的诉讼请求。上诉理由：双方签订分摊协议的目的没有达到，对方没有履行合同义务，竣工验收是上诉人自己履行的，故上诉人无须付款，且已支付了15万元图纸设计费。
龙鼎华源公司服从原审法院判决，不同意63916部队的上诉请求及理由。
本院经审理查明，原审法院查明的事实属实，本院予以确认。
上述事实，有双方当事人陈述在案佐证。
本院认为：依法成立的合同受法律保护，双方均应依约履行。《分摊协议》明确约定，“尾款596792元待工程完工发电无问题后7日内交付”，现正式发电已于2012年8月22日完工，63916部队理应依约交付尾款，其至今未支付，龙鼎华源公司主张63916部队支付尾款596792元及利息，有合同依据，原审法院予以支持是正确的。63916部队的上诉主张，并未提供相应证据，故其上诉请求，本院不予支持。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费一万零三百零五元（北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司已预交，由其自行负担七十四元）；由中国人民解放军63916部队负担一万零二百三十一元（于本判决生效之日起七日内交纳）。
二审案件受理费一万零二百五十九元，由中国人民解放军63916部队负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审判长 柳适思
审判员 刘秋燕
审判员 王爱红
二〇一五年四月二十二日
�记员赵梦芸