湖北省荆门市掇刀区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）鄂掇刀民二初字第00196号
原告荆门市建筑工程总公司，住所地荆门市东宝区海慧路25号，组织机构代码18011891-0。
法定代表人刘荣，总经理。
委托代理人马超（特别授权），湖北法之星律师事务所律师。
被告荆门市辰明触控科技有限公司，住所地荆门经济技术开发区龙井大道9号。
法定代表人张士权，职务不详。
原告荆门市建筑工程总公司（以下简称建筑公司）与被告荆门市辰明触控科技有限公司（以下简称辰明公司）建设工程施工合同纠纷一案。本院于2014年8月8日受理后，因被告辰明公司无法直接送达，本院依法向其公告送达了相关诉讼文书。原告于2014年9月4日提出财产保全申请，本院于2014年9月10日以（2014）鄂掇刀民二初字第00196-1号民事裁定对被告辰明公司名下的位于荆门高新区福耀一路以南，杨树港路以西的一宗土地予以查封。本院依法组成合议庭，于2014年12月4日公开开庭进行了审理。原告委托代理人马超到庭参加诉讼，被告辰明公司经本院依法传唤，未到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。
原告诉称，2013年5月20�，原、被告签订了《建设工程施工合同》，工程名称为5000万片电容式触摸屏生产基地1号厂房，开工日期2013年6月8日，竣工日期2013年11月8日，合同价款9121700元。合同签订后，原告进场进行平整场地、通水通电，修建施工板房，组织人力和机械设施全部进场到位，积极做好开工前准备工作。后因被告资金没有到位，迟迟不通知原告开工，导致原告组织的人工及机械出现窝工，板房、场地已经闲置。为此，原、被告于2013年12月10日达成协议并签订了《解除合同协议书》，约定双方解除建设工程施工合同，被告于2014年1月15日前一次性给付原告30万元，作为原告已投入前期费用的补偿，若到期不能全额支付上述款项，被告将按欠款额的日万分之八承担利息，直至付清全部款项。支付期限届满后，原告多次催要，被告均不予理睬，故请求判令被告向原告一次性给付欠款30万元�并按欠款额30万元的日万分之八向原告支付罚息（从2014年1月16日计算至生效判决确定给付之日止），诉讼费由被告承担。
原告提供了下列证据：
1、原告营业执照、组织机构代码证（复印件）各1份，证明原告主体身份情况；
2、湖北省建设工程施工合同（复印件）1份，证明被告将5000万片电容式触摸屏生产基地1号厂房承包给原告施工建设；
3、5000万片电容式触摸屏生产基地1号厂房木工班组施工协议书、5000万片电容式触摸屏生产基地1号厂房钢筋工班组施工协议书、5000万片电容式触摸屏生产基地1号厂房瓦工班组施工协议书、5000万片电容式触摸屏生产基地1号厂房钢结构施工安装协议书各1份，证明原告与被告签订施工建设合同后，积极做好前期开工准备工作；
4、施工现场照片3张，证明原告平整场地，修建板房，已经做好开工准备工作；
5、解除合同协议书1份，证明原、被告双方解除建设工程施工合同，被告应于2014年1月15日前一次性补偿原告30万元整，逾期未付，按欠款额日万分之八承担利息，直至付清全部款项。
被告辰明公司在法定期限内未提出答辩意见，亦未提供证据，视为其放弃举证、质证和辩论的权利。
经审查，原告提供的证据1-5来源合法，客观真实，能够证明本案相关事实，本院对上述证据予以采信。
本院根据采信的证据，结合当事人的陈述，确认以下事实：
2013年，原、被告就承包5000万片电容式触摸屏生产基地1#厂房基础及±000以上1.2m高女儿墙、室内地坪、钢结构制作及安装达成口头协议，原告遂组织人员进行施工，2013年4月15日，原告分别与金原亮签订了《辰明公司5000万片电容式触摸屏生产基地1#厂房木工班组施工协议书》1份，与段维民签订了《辰明公司5000万片电容式触摸屏生产基地1#厂房瓦工班组�工协议书》1份，与罗长斌签订了《辰明公司5000万片电容式触摸屏生产基地1#厂房钢筋工班组施工协议书》1份。2013年4月18日，原告与石百安签订了《辰明公司5000万片电容式触摸屏生产基地1#厂房钢结构工程施工安装协议书》1份。2013年5月20日，原、被告签订了1份正式书面《湖北省建设工程施工合同》，约定了工程名称为5000万片电容式触摸屏生产基地1#厂房，工程地点掇刀经济开发区，工程规模为钢结构厂房，面积22067平方米，工程承包范围为1#厂房基础及±000以上1.2m高女儿墙、室内地坪、钢结构制作及安装，开工日期2013年6月8日，竣工日期2013年11月8日，合同价款9121700元等事项。合同签订后，原告为被告平整场地、修建施工板房、购买建筑模具、为场地供水通电。2013年12月10日，原、被告签订了《解除合同协议书》，与本案有关内容为：2013年5月20日，辰明公司（甲方）与建筑公司（乙方）签订了“湖北省建设工程施工合同”，因种种原因，合同一直没有履行，2013年12月10日，经甲、乙双方协商一致，双方同意解除合同，甲方于2014年元月15日前一次性给付乙方30万元整，作为乙方已投入前期费用的补偿，若到期甲方不能全额支付上述款项，甲方将按欠款额的日万分之八承担利息，直至付清全部款项，时间最长不超过六个月，超过六个月乙方有权向人民法院提起诉讼。被告至今未支付款项。
本院认为，原、被告订立了合法有效的《湖北省建设工程施工合同》后，因履行原因协商解除了该施工合同，并签订了《解除合同协议书》。该《解除合同协议书》的内容系双方就建设工程合同已经履行的部分对原告损失的补偿，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合�性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，协议书中30万元补偿费作为合同解除的损失补偿，应为有效，故本院对原告主张被告一次性给付30万元的诉讼请求予以支持。关于违约金，因双方约定逾期后按欠款额的日万分之八承担利息，该利息利率超过了中国人民银行同类贷款利率的4倍，故本院仅对按中国人民银行同类贷款利率的4倍自2014年1月16日计算至生效判决确定给付之日止的利息予以支持，对超出的部分不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告荆门市辰明触控科技有限公司于本判决生效之日起10日内向原告荆门市建筑工程总公司支付30万元及违约金（按中国人民银行同类贷款利率的4倍自2014年1月16日计算至生效判决确定给付之日止）；
二、驳回原告荆门市建筑工程总公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费6200元，保全申请费2020元，由被告荆门市辰明触控科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省荆门市中级人民法院。上诉人提起上诉的应在提交上诉时按照上诉标的额预交上诉案件受理费。
审 判 长 邹艳丽
代理审判员 黄明月
人民陪审员 付华军
二〇一四年十二月十二日
书 记 员 曾 光
附本案适用的法律条款：
《中华人民共和国合同法》
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》
第六条民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍（包含利率本数）。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。