黑龙江省鸡西市鸡冠区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）鸡冠民初字第179号
原告王雅丽，女。
委托代理人岳子棋（与原告系母子关系），男。
被告曲凯强，男。
被告李恩琪，男。
原告王雅丽与被告曲凯强、李恩琪装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年1月8日立案受理。依法由代理审判员张媛适用简易程序于2015年3月18日公开开庭进行了审理。原告王雅丽的委托代理人岳子棋、被告李恩琪到庭参加诉讼。被告曲凯强经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告王雅丽诉称，二被告系合伙关系，共同组建并合伙经营室内装修工程，并取名为鸡冠区“龙祺工作室”，被告李恩琪为该工作室负责人。2014年12月5日，二被告与原告签订一份“龙祺工作室”家装合同，合同中约定工程概况，并约定工程地点为鸡冠区局东委X号楼X单元XX室。原告按合同的约定，按工程总价款23000元，首付给被告曲凯强35%的工程价款，即9000元，后来又付给被告曲凯强6618元，共计给付被告曲凯强15168元，被告曲凯强给原告出具了收条。被告从2014年12月5日即给原告进行室内装修，完成的工程只有卫生间墙砖、地砖安装、顶棚扣板、水箱、热水器、坐便安装、厨房墙砖、地砖安装、室内供热管道连接安装、电路线安装、上水管道安装，剩余的工程及应由被告购买的材料没有完成，未完成的部分工程及材料价值总计9888元，包括在原告已给付曲凯强的15168元之中。2014年12月28日，被告曲凯强谎称有事，将原告的室内装修工程停工，将剩余三分之二的装修工程弃之不管，使原告无法居住，给原告造成巨大的经济损失与精神伤害。原告曾多次找到被告要求尽快完成装修，但被告无理推脱，不履行合同。因二被告系合伙关系，装修合同中盖有被告李恩琪负责的“龙祺工作室”的印章，并且整个装修工程预算、监工由被告李恩琪参与其中。二被告共同施工，因此二被告应承担连带赔偿责任，故原告诉至法院，请求法院判令二被告立即返还原告装修费9888元，并支付原告违约金2000元，由被告承担本案的诉讼费用。
被告李恩琪辩称，被告李恩琪和被告曲凯强不是合作关系，曲凯强只是在被告李恩琪的五金商店购买材料，有时候被告李恩琪会负责安装。原告的预算表不是被告李恩琪作的，被告李恩琪给原告家装修虽然作过预算，但并未拿到原告家的装修实际去用过，也没给其他人看过。被告李恩琪去原告家也只是送材料，并未参与过实际的装修。装修合同中确实有被告李恩琪的名字，但不是被告李恩琪本人签的，签合同过程中被告李恩琪并没有在场。在合同上加盖的公章不是被告李恩琪的公章，因为被告李恩琪的商店没有办理营业执照，这个公章就是私刻的公章，被告曲凯强是如何刻的公章被告李恩琪不清楚。
被告曲凯强未到庭亦未答辩。
经审理查明，原告系位于鸡西市鸡冠区局东委X号楼X单元XX室房屋的所有权人。原告与被告曲凯强签订一份龙祺工作室家装合同，在该家装合同上盖有鸡西市鸡冠区龙祺工作室公章。合同中约定：“甲方：王雅丽，乙方：曲凯强，双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定（订）如下合同：一、工程概况，工程地址：鸡冠区局东委X号楼X单元XX室。二、价格，工费：23000元。三、付款方式，1、施工队进场，付首付款35%。2、瓦工完成，经甲方验收合格，付中期款60%。3、工程竣工，经物业，甲方验收合格，付剩余款5%。……六、工期，从2014年12月5日起至2014年12月26日止，工期为20天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费。……九、劳动力管理，1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、未经甲方许可，工地施工人员及非工地施工人员不得在工地过夜。3、乙方指定由曲凯强为工地现场负责人，李恩琪为替补负责人。……。甲方签字：王雅丽，乙方签字：曲凯强。”在合同第六条工期后，手写填加了部分内容为：“拖延4天，扣除人工费500元／天，共计2000元。乙方：曲凯强。”原告在庭审中称“被告曲凯强在签订合同时未带身份证和公章，故被告曲凯强当天将合同带走。过后，被告曲凯强将加盖鸡西市鸡冠区龙祺工作室公章的合同拿给了原告。合同签订时，被告李恩琪未在场，也未在合同上签字。合同第九条第3款处约定的李恩琪为替补负责人处李恩琪的名字是被告曲凯强签的。”被告李恩琪系鸡西市鸡冠区龙祺工作室的负责人，但该工作室未办理工商登记及营业执照。合同签订后，原告先后给付被告曲凯强装修款共计15168元。被告曲凯强在给原告家装修过程中，在未得到原告同意的情况下，擅自停工，停工后也未返还未装修部分相应的装修款。原告称被告李恩琪在曲凯强停工后给原告家安装了坐便及三组暖气，原告未提交证据证实，被告李恩琪只认可给原告家安装了坐便。因原告与被告曲凯强签订的家装合同上有鸡西市鸡冠区龙祺工作室公章，被告李恩琪系该工作室的负责人，且在家装合同上约定：“李恩琪为替补负责人”，故原告主张二被告系合伙关系，应承担连带赔偿责任，但未提交相应证据证实被告李恩琪与被告曲凯强系合伙关系及在合同上加盖的公章系被告李恩琪工作室的公章。原告通过多种途径找被告曲凯强，要求被告曲凯强尽快完工，被告曲凯强以种种理由推脱，故原告诉至法院，要求二被告立即返还原告装修费9888元，并给付原告违约金2000元。原告起诉后，被告曲凯强给付原告3000元，并于2015年2月7日给原告出具欠条一张，内容为：“欠电工路局东委X号楼X单元XX装修费9000元。欠款人：曲凯强日期：2015.2.7－2015.2.13”。庭审中，原告称9000元中包括剩余的装修费和违约金，并明确诉讼请求为要求二被告立即返还原告剩余装修款和给付违约金，共计9000元。庭审中，李恩琪自称其与被告曲凯强是同一行业的朋友，有时工作上需要雇佣工人时，相互找一下一起干活。被告李恩琪称原告与被告曲凯强签订合同的格式和被告李恩琪与他人签订的家装合同的格式是一样的，区别在于被告李恩琪在签订合同时是机打的，没有手签的。被告李恩琪与他人签订合同时落款都是签名，其工作室不存在公章。
另查，被告曲凯强虽未到庭参加诉讼，但在本院对其送达起诉状及相关开庭材料时，未对其与原告签订的家装合同和原告起诉的事实提出异议，也未向本院提交答辩状。
本院认为，本案的立案案由为装饰装修合同纠纷，经审理，装饰装修合同是指建筑装饰装修企业与发包方订立的明确装饰装修中双方权利义务的协议，而本案系被告曲凯强按照原告的要求完成装修工作，由原告给付被告报酬的合同，原、被告之间成立承揽合同关系，本案案由应为承揽合同纠纷。原告与被告曲凯强签订的龙祺工作室家装合同上虽加盖有鸡西市鸡冠区龙祺工作室的公章，但该公章的加盖过程原告没有看到，系被告曲凯强将合同拿走后自行加盖的，因龙祺工作室未进行工商登记和办理营业执照，不存在合法的备案公章，原告未提交证据证实合同上加盖的公章系龙祺工作室与他人签订合同使用的公章，该家装合同的签订主体应为原告王雅丽与被告曲凯强。故对原告要求被告李恩琪承担连带返还装修费及给付违约金的诉讼请求，本院不予支持。被告曲凯强在与原告签订家装合同后，在原告按合同给付相应装修款的同时，也应当全面履行合同义务，给原告家完成相应的装修工程。被告曲凯强在装修过程中，在未得到原告同意的情况下，擅自停工，也未返还未装修部分的装修款。被告曲凯强虽未到庭参加诉讼，但对原告起诉的事实和要求其返还的装修费数额及要求给付的违约金数额均未提出异议，且在原告起诉后，被告曲凯强向原告给付了3000元，并在2015年2月7日给原告出具了数额为9000元欠条一张，故对原告要求被告曲凯强返还装修费及给付违约金共计9000元的诉讼请求，本院予以支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条之规定，判决如下：
一、被告曲凯强于本判决生效后十日内给付原告装修费及违约金9000元；
二、驳回原告要求被告李恩琪返还装修费及给付违约金的诉讼请求。
案件受理费97元，减半收取48.50元，由被告曲凯强负担，此款原告已预付，被告曲凯强在给付上述款时将此款一并给付原告王雅丽。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省鸡西市中级人民法院。
代理审判员 张媛
二〇一五年三月三十日
书 记 员 明亮