江苏省无锡市滨湖区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）锡滨马商初字第0032号
原告无锡东马锅炉有限公司。
法定代表人鲁建平，该公司董事长。
委托代理人丁颖，江苏宁卿律师事务所律师。
被告曹县中鲁能源热电有限公司。
法定代表人陈健。
原告无锡东马锅炉有限公司（以下简称东马公司）与被告曹县中鲁能源热电有限公司（以下简称中鲁公司）定作合同纠纷一案，本院于2014年5月12日立案受理，依法由审判员胡正建适用简易程序，于2014年6月4日、6月17日公开开庭进行了审理。原告东马公司的委托代理人丁颖到庭参加诉讼，被告中鲁公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告东马公司诉称：其公司根据与中鲁公司签订的合同约定为中鲁公司提供锅炉两台，两台锅炉已调试合格并投入使用，中鲁公司结欠其公司定作款145.3万元。现要求中鲁公司立即给付其公司145.3万元以及利息（利息以145.3万元为基数自2013日1月1日起计算至判决给付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；2、本案诉讼费用由中鲁公司承担。
被告中鲁公司未作答辩。
经审理查明：2010年7月，中鲁公司（甲方）与东马公司（乙方）签订《山东曹县中鲁能源热电有限公司生物质热电工程3×75t／h生物质循环流化床锅炉合同》1份，双方就中鲁公司3×75t／h中温中压循环流化床生物质锅炉事宜达成协议。合同约定本项目三台锅炉总价为3090万元。双方在合同中约定：“……1.1合同签订后10天内，甲方即付乙方二台锅炉总价的30%作为锅炉预付款；1.2合同签订后30天内甲方再付乙方二台锅炉总价的30%作为锅炉生产进度款；1.3锅炉发货前，甲方再付二台锅炉总价的30%作为锅炉设备提货款；1.4留二台锅炉总价的10%作为锅炉质量保证金，在锅炉试运合格后12个月内由甲方向乙方一次性付清。……七、质量保证、期限及售后服务……3、质量保证期：锅炉设备试运行七十二小时后十二个月内或锅炉发货后18个月内，以先到日期为准。……”2011年3月26日，双方签订付款协议1份，内容为3×75t／h生物质锅炉实际结算价款为2180万元，在2台75t／h生物质锅炉发货时应付到90%，即1453.33万元×90%为1308万元。同年4月29日，双方又签订付款协议1份，双方商定先制造二台锅炉，总价为1453万元，二台锅炉安装调试合格后，累计付款达到二台锅炉款总价的90%，即1307.7万元；二台锅炉总价剩余10%（145.3万元）为质保金，安装调试满一年内无质量问题后全额付清。
2011年11月10日，中鲁公司与东马公司签订谅解备忘1份，双方约定中鲁公司支付东马公司仓储及维护费用40万元，东马公司收到该款项即日立即将全部未发货锅炉部件根据中鲁公司的需求顺序陆续发至中鲁公司建设工地，待中鲁公司清点验收后，按合同约定付款至90%，余款按原合同执行。双方同时约定原协议关于违约处罚的条款予以作废。同年11月24日，中鲁公司（甲方）与东马公司（乙方）又签订关于生物质锅炉发货事宜的备忘录1份，内容如下“……1、前期由于甲方的原因延误了乙方的正常发货，并导致了乙方资金周转困难，并增加了乙方的财务费用，在此基础上甲方承诺支付乙方补偿款20万元；2、双方约定，乙方所发部件在不影响锅炉水压的前提下，承诺在2011年12月15日之前将1#炉、2#炉剩余部件全部发清，……3、非乙方原因，甲方保证在2011年12月31日之前将合同所约定的1#炉、2#炉水压试验结束，并承诺在2012年1月15日之前支付乙方货款287.7万元（双方约定，将前期支付的40万元仓储及维护费用作为20万元的补偿款和续付货款20万元），甲方保证不以任何理由来推诿。如果甲方一旦延迟付款给乙方，甲方按照每天千分之五的违约金支付给乙方（如甲方和安装方原因不能按期进行锅炉水压试验，则乙方视同甲方水压试验验收结束）；4、两台生物质锅炉的质保金145.3万元，安装调试一年内无质量问题全额付清；5、……本备忘录未涉及的内容以原合同为准，……”2011年12月15日，中鲁公司出具证明1份，内容为“现无锡东马锅炉有限公司为贵公司（曹县中鲁能源热电有限公司）于2011年承制的两台75t／h生物质锅炉，生产令号为G26-05，06按照图纸清单要求已基本发清（水压试验所需要的设备已到位，具体详情以供货清单为准）。”2012年2月8日中鲁公司与东马公司签订对帐函1份，确认东马公司实际收到中鲁公司货款1040万元。同年2月9日，中鲁公司又付款2877000元，实际结欠东马公司质保金145.3万元未支付。东马公司于2014年5月12日诉至本院，诉请如前。
以上事实，有《山东曹县中鲁能源热电有限公司生物质热电工程3×75t／h生物质循环流化床锅炉合同》、2011年3月26日付款协议、2011年4月29日付款协议、2011年11月10日谅解备忘、2011年11月24日备忘录、证明、对帐函、增值税发票、付款凭证以及当事人的陈述在卷佐证。
本院认为：依法成立的合同，受法律保护。东马公司与中鲁公司签订的《山东曹县中鲁能源热电有限公司生物质热电工程3×75t／h生物质循环流化床锅炉合同》系双方当事人的真实意思表示，且内容不违反相关法律规定，对双方当事人均具有法律约束力。在合同履行中，双方经协商由东马公司为中鲁公司提供两台锅炉，总价为1453万元，另外中鲁公司自愿补偿东马公司仓储费20万元，东马公司已依双方约定履行了合同义务，现中鲁公司实际结欠东马公司质保金145.3万元事实清楚，本院予以确认。东马公司与中鲁公司在备忘录中约定两台生物质锅炉的质保金在安装调试一年内无质量问题全额付清，但双方在合同中约定质量保证期为锅炉设备试运行七十二小时后十二个月内或锅炉发货后18个月内，以先到日期为准；因东马公司未提交相关锅炉的调试报告，故东马公司可在锅炉发货后18个月要求中鲁公司付款，中鲁公司亦理应按约定及时付清价款。综上，东马公司要求中鲁公司支付价款及逾期付款利息，符合法律规定，本院予以支持，利息可自2013年6月15日起计算。中鲁公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，视为其放弃诉讼权利，应承担举证不能的法律后果。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、曹县中鲁能源热电有限公司于本判决发生法律效力后立即支付无锡东马锅炉有限公司145.3万元及利息（自2013年6月15日起至判决生效之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
二、驳回无锡东马锅炉有限公司的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费17877元减半收取8939元，保全费5000元，合计13939元，由曹县中鲁能源热电有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院，同时向该院（开户行：中国工商银行无锡城中支行，账号：11×××05）预交上诉案件受理费。
审判员 胡正建
二〇一四年六月二十四日
书记员 洪光军
本案援引法律条款
《中华人民共和国合同法》：
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》：
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。