湖南省岳阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）岳民初字第1244号
原告岳阳联创热能设备有限公司，住所地湖南省岳阳县麻塘镇洞庭村茶庄组。
法定代表人宋牡玲，执行董事。
委托代理人邓松，湖南唯平律师事务所律师。
委托代理人陈建波，岳阳联创热能设备有限公司员工。
被告河南省浩天铝业有限公司，住所地商丘市开发区方域路与阳光路交叉口东北角（永商五金机电产业园内）。
法定代表人沈某，该公司执行董事兼总经理。
被告沈某，河南省浩天铝业有限公司执行董事兼总经理。
原告岳阳联创热能设备有限公司（以下简称“联创热能公司”）与被告河南省浩天铝业有限公司（以下简称“浩天铝业公司”）、沈某定作合同纠纷一案，本院2014年12月2日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告联创热能公司的委托代理人陈建波、邓松到庭参加了诉讼，被告浩天铝业公司、被告沈某经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告联创热能公司诉称，2014年8月30日，原告与被告沈某经电话、短信、微信等方式反复协商，并通过QQ电子邮箱签订了一份圆形反射铝熔炼炉购销合同，合同主要内容为被告向原告定制2台10吨圆形反射铝熔炼炉及1套喷淋式除尘系统，总价款40万元。结算方式与期限为2014年8月底前，被告支付原告7万元作为预付款，合同即生效。2014年9月底前，被告支付15万元，10月底前支付10万元，余款8万元在2014年11月30日前付清。合同有效期限为2014年8月至2016年12月30日。合同签订后，被告沈某于2014年9月4日，9月22日二次共向原告支付预付款7万元，原告即开始准备材料生产。11月11日，原告按合同要求已完成90％的炉窑安装工作量，期间，原告要求被告沈某付清相应的工程款25万元，被告以资金周转困难为由久拖不付，为此双方发生纠纷。2014年12月2日，原告为维护自身的合法利益，特诉诸本院请求：1、判令被告赔偿原告合同损失33万元，2、判令被告赔偿原告为解决纠纷的损失7万元，3、由被告承担本案的诉讼费。
被告浩天铝业公司未到庭答辩，亦未提交书面答辩意见。
被告沈某未到庭答辩，亦未提交书面答辩意见。
原告为支持其诉讼请求，向本院提交了如下证据，并发表了举证意见：
证据1、QQ邮箱截屏5份，证明原告与被告沈某在合同签订之前，双方通过QQ洽谈合同内容的经过。
证据2、合同书一份，证明原、被告之间签订合同的事实，合同金额40万元。
证据3、记帐回执二份，证明被告沈某预付合同承揽款7万元事实。
证据4、货物运输协议一份，证明原告履行合同的事实，原告已按合同要求，将炉窑运输至被告指定的地点，并进行了安装。
证据5、货物协议一份，证明原告履行合同的事实，原告已按合同要求，将炉窑运输至被告指定的地点，并进行了安装。
证据6、施工现场照片8张，证明原告履行合同的事实，工程已经安装完毕。
证据7、短信三条。第一份短信（2014年9月7日）证明原告已将合同正本通过电子邮箱发给了被告沈某，要求被告沈某查收。第二份短信（2014年10月16日）证明原告技术负责人陈建波到商丘安装设备，要求沈某派人到高速路口接人，以便技术人员到工地现场安装炉窑的事实。第三份短信（2014年11月12日）由于被告未按约支付合同价款，原告发信息准备停工。
证据8、微信二条，就炉窑技术上的一些问题原、被告进行沟通的事实。
证据9、差旅费报销明细表2份及票据，总金额37975元，证明原告因催讨货款的损失。
被告浩天铝业公司未到庭质证，亦未向本院提供证据。
被告沈某未到庭质证，亦未向本院提供证据。
通过庭审举证、辩证，本院对原告提交的证据作如下认证：原告提交的以上证据形式来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以采信。
根据本院采信的证据，结合当事人的庭审陈述、辩论意见，本院确认本案事实如下。
2014年7月初，被告沈某与原告的技术经理陈建波电话联系，要求原告派人到安徽黄山市洽谈定做炉窑业务。7月中旬，原告的法人代表人宋牡玲与技术经理陈建波来到黄山市沈某的乾泰机电制造有限公司与其进行洽谈，沈某称其拟在河南省商丘市经开区永商五金机电产业园新投资开办一家铝业公司，营业执照正在办理中，其拟定制的炉窑设备将安装在商丘市经开区永商五金机电产业园的厂房内。2014年8月30日，双方经电话、短信、微信等方式反复协商，并通过QQ电子邮箱签订了一份圆形反射铝熔炼炉购销合同，合同主要内容为：1、被告向原告定制10吨圆形反射铝熔炼炉2台及喷淋式除尘系统1套，总价款40万元。2、由原告将圆形反射铝熔炼炉等配套设备运输到被告在商丘永商五金机电工业园的厂房内并负责安装调试。3、结算方式与期限为2014年8月底前，被告支付原告7万元作为预付款，合同即生效。2014年9月底前，被告支付15万元，10月底前支付10万元，余款8万元在2014年11月30日前付清。上述付款方式及期限与合同执行时间周期、发货情况、设备调试等因素不相关联。4、原告自收到预付款之后35天内炉壳部件制作完毕具备发货条件，货到买方施工现场具备施工条件后35天内安装施工完毕交付被告使用。此外双方还对炉窑的技术性能与主要经济指标及验收标准及方法等进行了具体的约定。合同有效期限为2014年8月至2016年12月30日。合同签订后，被告沈某于2014年9月4日向原告支付预付款5万元，原告即开始准备材料生产，9月22日原告又收到被告支付的预付款2万元。l0月9日和l0月l6日，原告将制作好的设备和施工耐火材料全部发运到被告的厂房，l0月26日，原告派施工人员到商丘，在被告完善了基础施工条件后，于10月30日正式开工砌炉安装，11月11日，原告已完成炉窑的主要安装工作量，期间，原告要求被告沈某付清应于9月和10月支付的工程款25万元，被告以资金周转困难为由久拖不付，为此原告也停工等待被告付清余款。11月28日，原告再次来到被告的施工现场时见被告己另请人在施工现场安装剩余工程，为此，双方发生纠纷。2014年12月2日，原告为维护其自身的合法利益，特诉诸本院请求判如所请。
另查明，2014年9月25日，被告沈某投资并在商丘市工商行政管理局开发区分局注册登记的“河南浩天铝业有限公司”被正式核准营业。被告沈某在被告浩天铝业公司未注册登记时，系以“河南□□有限公司”的名义与原告签订合同，以个人名义向原告支付的炉窑设备预付款。
本院认为，（一）原告联创热能公司与被告沈某通过QQ电子邮箱签订的《圆形反射铝熔炼炉购销合同》，符合《中华人民共和国合同法》第十一条规定的书面形式签订的合同，且系双方真实意思表示，合同依法成立并合法有效，原、被告双方应诚实守信，按合同约定履行自己的义务。原告按合同约定为被告定作了反射铝熔炼炉设备并履行了交货义务，该合同符合定作合同的特征，被告作为定作人亦应按约履行给付相应款项的义务。根据合同约定，被告应在2014年11月30日前付清全部货款，而被告在支付7万元预付款后，对剩余款项一直拖欠未付，系被告违约，应承担违约责任。原告要求被告给付承揽设备款项的请求，合理合法，应予支持。（二）被告沈某在被告浩天铝业公司未注册登记前，以“河南□□有限公司”的名义与原告签订合同，可认定为被告沈某以公司发起人名义与原告签订的合同。被告浩天铝业公司注册登记后，被告沈某将反射铝熔炼炉纳入被告浩天铝业公司的财产范围。被告沈某与原告签订该合同的权利与义务的实际承受者为注册登记后的被告浩天铝业公司。依照《公司法司法解释三》第二条之规定，被告沈某作为被告浩天铝业公司的投资者和发起人、应与被告浩天铝业公司共同支付上述定作设备款项。（三）对于原告要求被告赔偿原告为解决纠纷的损失7万元，没有法律依据，其中要求被告承担的差旅费部分，合同中没有约定，理由不足，本院不予支持。被告浩天铝业公司、被告沈某经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，可缺席判决;二被告不到庭行使权利视为对本案相应诉讼权利的放弃，由此所产生的不利法律后果应由其自行承担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第十一条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十一条、第二百六十三条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、由被告河南省浩天铝业有限公司、被告沈某于本判决生效后30日内共同支付给原告岳阳联创热能设备有限公司定作圆形反射铝熔炼炉设备款33万元；
二、驳回原告岳阳联创热能设备有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费7300元，由被告河南省浩天铝业有限公司、沈某共同负担6250元，原告岳阳联创热能设备有限公司负担1050元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提供上诉状副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。
审 判 长 龙永雷
人民陪审员 卢中秋
人民陪审员 任岳乾
二〇一五年七月十五日
书 记 员 胥方丽
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第十一条书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）
第二条发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，合同相对人请求该发起人承担合同责任的，人民法院应予支持。
公司成立后对前款规定的合同予以确认，或者已经实际享有合同权利或者履行合同义务，合同相对人请求公司承担合同责任的，人民法院应予支持。