江西省抚州市临川区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）赣1002民初193号
原告江西明正电力工程设备有限公司。住所地：江西省抚州市高新技术产业园区钟岭大道。统一社会信用代码：91361003688544187T。
法定代表人孙燕华，执行董事。
被告广昌县ＸＸ实业科技有限公司。住所地：江西省抚州市广昌县旴江镇清水村揭家排。统一社会信用代码：913610306724069003。
法定代表人严冬。
原告江西明正电力工程设备有限公司与被告广昌县ＸＸ实业科技有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员邱锋适用简易程序公开开庭进行了审理，原告江西明正电力工程设备有限公司的委托代理人陈维新、被告广昌县ＸＸ实业科技有限公司委托代理人陈祖林到庭参加诉讼。本案现己审理终结。
原告江西明正电力工程设备有限公司诉称：原、被告签订一份广昌县莲城国际小区供电扩容工程施工委托合同，被告将广昌县莲城国际小区供电一户一表工程委托给原告办理施工，总建筑面积128195平方米，工程包工包料，每平方米50元，工程总费用6409750元，付款方式分四次，如不能按时支付工程款，则每拖延一天，支付违约金1000元。原告施工工程完工后于2015年10月15日经供电部门验收合格且正式移交广昌县供电公司进行管理，而被告仅分七次向原告支付工程款4429000元，尚欠1980750元未给付，原告催要工程款被告拖着不给，故原告要求判令被告支付拖欠工程款1980750元，支付违约金492000元（从2015年10月18日起计算至2017年2月21日止，此后至还清之日止的违约金另计）。
被告广昌县ＸＸ实业科技有限公司辩称：合同约定由承托方提供所有的报批材料，被告至今未收到材料导致工程至今未验收结算，按合同约定应赔偿被告违约金641000，从2011年11月1日至2013年8月6日641天每天1000元。原告主张的施工面积和实际施工面积不符，合同注明按实际面积计算。最终施工面积是125972.72平方米，其中1号和3号楼属于商业楼，里面8172.93平方米要扣除，实际面积为117799.79平方米，总价款5889989.5元。原告主张的违约金没有事实和法律依据，原告违约导致工程未结算自身存在违约责任，故请求驳回原告诉讼请求。
经审理查明：2011年6月10日原告江西明正电力工程设有限公司（作为乙方、承托方）与被告广昌县ＸＸ实业科技有限公司（作为甲方、委托方）签订一份广昌县莲城国际小区供电扩容工程施工委托合同，主要内容为：甲方将广昌县莲城国际小区高、低压供电一户一表工程委托给乙方办理施工，总建筑面积约计128195平方米（最终按实际竣工面积结算），从广昌县莲城国际小区旁高压电源至小区箱变，再从箱变到各栋楼单元集表箱为止（表后线甲方负责），由乙方负责按规定办理供、用电报批及施工的全部手续（包括办理好一户一表使用手续等），工程竣工后须经供电部门及甲方验收合格，至正常通电、用电为止。工程包工包料，按建筑面积每平方米50元，总工程费用约计人民币6409750元，工程款支付方式，一期工程建筑面积约4.5万平方米（按实际建筑面积计算）合同签订后乙方在用电申请以及用电设计方案在供电公司办理后两天甲方支付给乙方工程总造价的20%作为工程预付款，工程设备材料到位后两天内甲方向乙方支付一期工程总价的30%作为工程进度款，在通电前甲方向乙方支付工程一期工程款总价的30%，在一期工程经供电公司验收合格抄表通电到户后两天内甲方一次性向乙方付清工程款。二期工程建筑面积约8.3万平方米（按实际建筑面积计算）合同签订后乙方在用电申请以及用电设计方案在供电公司办理后两天甲方支付给乙方工程总造价的20%作为工程预付款，工程设备材料到位后两天内甲方向乙方支付二期工程总价的30%作为工程进度款，在通电前甲方向乙方支付工程二期工程款总价的30%，在二期工程经供电公司验收合格抄表通电到户后两天内甲方一次性向乙方付清工程款。确保按照供电部门认可的供电方案及相关资料进行施工，施工中所用的材料设备等必须达到国标，必须经当地供电部门认可。工程竣工期限：一期工程在2011年10月30日之前验收竣工通电到户，二期工程通电时间在接到甲方通知后四个月内通电到户。如因乙方原因造成工期拖延，则每拖延一天支付违约金1000元，违约金按实际天数计算。如因甲方不能按时支付工程款，则每拖延一天支付违约金1000元，违约金按实际天数计算。合同签订后，原告按约对被告委托的广昌县莲城国际小区高、低压供电一户一表工程组织施工，工程竣工后，于2015年10月15日经国网江西广昌县供电公司验收合格，被告在项目建设单位栏盖章，一户一表工程通电，该工程设备正式移交给国网江西省电力公司广昌县供电分公司进行管理。根据广昌县房产测绘队测量的莲城国际小区住宅面积平面图计算，原告所施工的莲城国际小区一户一表工程一、二期竣工总面积为125972.72平方米。按合同单价每平方米50元计算总工程款为6298636元，被告分别于2011年12月7日给付原告工程款600000元，于2012年6月21日给付工程款400000元，于2012年11月16日给付工程款1000000元，于2013年2月5日给付工程款500000元，于2013年12月11日给付工程款500000元，于2014年1月7日给付工程款429000元，2015年9月25日给付工程款1000000元，以上共计4429000元，被告尚欠工程款1869636元未付。原告经催索欠款未果，遂诉至本院，在审理本案过程中，原告表示对被告支付违约金的计算从2015年10月18日截至诉讼请求申请日即2017年2月21日止。
以上事实，有原、被告陈述、原告营业执照、被告企业信息、广昌县莲城国际小区供电扩容工程施工委托合同、国网江西广昌县供电公司受电工程竣工验收单、拟接收资产审批表、国网江西省电力公司广昌县供电分公司证明、付款凭证、汇款记录、莲城国际小区住宅平面图、面积表、欠条等证据，经庭审举证、质证，予以认定。
本院认为：原告江西明正电力工程设有限公司与被告广昌县ＸＸ实业科技有限公司依法、自愿签订的广昌县莲城国际小区供电扩容工程施工委托合同有效。原告按合同约定对被告委托的广昌县莲城国际小区高、低压供电一户一表工程组织施工，一、二期实际竣工面积为125972.72平方米，按合同单价每平方米50元计算总工程款为6298636元，被告已付工程款4429000元，尚欠工程款1869636元未付，被告应承担偿付该尚欠工程款的责任。原告提出要求被告承担逾期付款的违约责任。经查，被告未按合同约定的一期工程款支付进度给付原告工程款，而是在合同约定一期工程竣工期限届满后才陆续给付原告工程款，构成违约。原告在被告未按期支付工程款的情况下，仍继续施工至工程竣工。原告未按合同约定及时提交全部竣工验收的相关文件，但原告所施工工程经供电部门验收合格，且被告在项目建设单位栏盖章，表明被告对原告所施工工程竣工验收的情况明知，被告至今仍拖延支付原告工程款，构成违约。按合同约定在二期工程经供电公司验收合格抄表通电到户后两天内甲方一次性向乙方付清工程款。不能按时支付工程款，则每拖延一天支付违约金1000元，违约金按实际天数计算。对一期工程被告拖延支付工程款的违约行为，原告表示不要求被告支付违约金，本院予以确认。对二期工程被告拖延支付工程款的违约行为，原告要求被告从二期工程验收合格后第三天即2015年10月18日开始按每日1000元计算支付违约金，本院予以支持，在审理本案过程中，原告表示同意对被告支付违约金的计算截至诉讼请求申请日即2017年2月21日止，共计492天，违约金合计492000元，本院予以确认。被告辩称该工程中1号楼为商业楼，面积为8172.93平方米，该商业楼无需安装一户一表，不应计算竣工面积，但被告未提供相关证据证明其主张，故本院对被告辩解不予支持。被告辩称合同约定由承托方提供所有的报批材料，被告至今未收到材料导致工程至今未验收结算，经查，二期工程竣工后，经供电部门验收合格，原告提供国网江西省电力公司广昌县供电分公司出具的竣工验收单予以证实。且该竣工验收单的项目建设单位栏有被告盖章，表明被告对工程竣工验收的情况明知。被告提出要求原告承担拖延工期的违约责任，因该主张系独立请求，应另行主张解决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十三条之规定，判决如下：
一、被告广昌县ＸＸ实业科技有限公司在本判决生效后三日内给付原告江西明正电力工程设备有限公司工程款1869636元。
二、被告广昌县ＸＸ实业科技有限公司在本判决生效后三日内支付原告江西明正电力工程设备有限公司违约金492000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费22627元减半收取11313.5元，由被告广昌县ＸＸ实业科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江西省抚州市中级人民法院。
本判决发生法律效力后，当事人必须履行，一方当事人不履行，对方当事人可以依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定，在二年内向本院申请执行。
审判员 邱 锋
二〇一七年七月十一日
书记员 邓有梅