山东省临沂市罗庄区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁1311民初3198号
原告：中国化学工程第九建设公司，住所地：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街。
法定代表人：胡家兴，经理。
委托诉讼代理人：魏志超，男，1963年4月15日出生，汉族，该单位员工，住辽宁省盘锦市双台子区。
被告：久泰能源科技有限公司，住所地：临沂市罗庄区罗八路中段。
法定代表人：张立正，董事长。
委托诉讼代理人：马建国，山东兰亭律师事务所律师。
委托诉讼代理人：朱一丹，山东兰亭律师事务所律师。
原告中国化学工程第九建设公司与被告久泰能源科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年7月27日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中国化学工程第九建设公司的委托诉讼代理人魏志超、被告久泰能源科技有限公司的委托诉讼代理人马建国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告中国化学工程第九建设公司向本院提出诉讼请求：1.请求被告给付工程款3146901.74元及利息；2、被告承担违约金23万元；3.本案费用由被告负担。事实和理由：2008年1月11日原告与被告签订《50万吨/年甲醇装置建设工程施工合同》，合同暂估价格3700万元人民币。工程自2008年3月开工12月停工，并于2014年7月31日正式办理结算。该工程结算价款15729831.56元，被告支付工程款12582929.82元，其中支付工程款9306342.82元，被告转商砼款3276587元，尚欠原告工程款3146901.74元。原告与被告多次索要工程款事宜，被告一直拒绝付款。为此，原告诉至法院，请求法院依法支持原告的诉讼请求。
被告久泰能源科技有限公司辩称，原告所诉无事实和法律依据，请法庭驳回原告的诉讼请求。
原告中国化学工程第九建设公司为证明自己的主张，向本院提交了如下证据：
1.建设工程施工合同，证明原被告之间就被告50万吨甲醇装置是由原告施工的，主要合成工段、精馏工段、公用工程土建部分由原告施工，在合同专用条款第35条约定，被告需要承担违约金，同时执行合同通用条款33.3条规定执行欠款利息。
2.工程造价结算定案表，结算时间为2014年8月1日，决算总金额15729831.56元，证明原被告按照合同施工，并进行结算。
3.久泰能源科技有限公司拨付工程款具体明细表以及原告对拨付款的记账凭证，证明被告截止到起诉之日，共支付工程款9306342.82元，同时转水泥款3276587元，被告共拨付工程款及水泥款12582929.82元，以此计算，被告尚欠原告工程款3146901.74元。
被告久泰能源科技有限公司对原告临沂飞讯电子工程有限公司提供证据质证意见为：
证据1的真实性无异议，但是合同签订并不代表合同履行，且约定违约金过高应予调整，原告同时主张违约金及利息不应超过法律规定；证据2虽加盖被告印章，但是复印件，被告不予质证；证据3是原告单方制作，被告需要落实，现不予认可。
被告久泰能源科技有限公司未提供证据。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的事实和证据，本院认定如下：2008年1月11日，原告中国化学工程第九建设公司作为承包人与被告久泰能源科技有限公司作为发包人签订建设工程施工合同（合成工段、精馏工段、公用工程土建部分），合同第一部分协议书主要约定：“一、工程概况工程名称：久泰能源科技有限公司50万吨/年甲醇装置；工程地点：山东省临沂市罗庄区罗八路中段；工程内容：久泰能源科技有限公司年产50万吨甲醇项目内合成及精馏土建、安装、公用工程的土建部分，包括生产、附属生产的厂房、设备基础、设备安装、工艺管线、电气、仪控系统、防腐绝热工程的土建、安装、试压、吹扫、气密、调试、单机试车等，配合联动试车、投料试车、系统保运工作。三、合同工期开工日期：2008年2月（以开工令下达日期为准）；竣工日期：2008年8月10日；合同工期总日历天数176天。四、工程质量标准：合格。五、合同价款金额人民币（大写）：叁仟柒佰万元（暂估）￥：37000000.00元，其中合成部分：土建估价1000万元，安装估价800万元。精馏部分：土建估价900万元，安装估价700万元。公用工程土建部分：估价300万元。”第三部分专用条款六、合同价款与支付约定“土建：按照施工图预算根据现场进度比例支付，施工队伍进入工地后支付土建合同金额的10％开工后扣除，今后每月按土建形象进度支付实际完成工作量的70％，工程联系单现场鉴证及变更经核定后，待竣工结算后一并支付。工程竣工验收合格符合国家标准并达到合格要求后，支付至施工图预算工程款的80％，整个工程结算经甲方审定承包方提供工程总额发包方当地建筑安装发票后，支付至结算款的90％，留10％的余款作为工程保修金（不计利息），待保修期满一年，在本合同项下工程质量良好，乙方提供良好的维修服务的前提下，甲方支付余款。如保修期内乙方不能按照合同约定提供良好的维修服务，则甲方有权扣留部分直至全部的保修款。安装：约定同上。”第35.1条款约定；“本合同中关于发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款，若违约每日按违约金额的1‰支付违约金，金额不超过合同总价款的5％。”2008年1月23日，原被告又签订三期甲醇项目安装工程补充协议，合同对上述《建设工程施工合同》中的土建工程、安装工程、发包方要求及说明作出补充。
合同签订后，原告组织人员进行施工。工程竣工后，原、被告于2014年8月1日对涉案工程进行结算审计，被告对原告工程造价款进行审核确认，共同出具工程造价结算定案表，载明报审数20369043.97元，初审审定数16580088.48元，复审审定数15729831.56元，核减数850256.92元，审定金额为15729831.56元，该工程结算定案表单由原、被告公司盖章确认。上述工程款，被告已支付原告工程款12582929.82元（其中支付工程款9306342.82元，被告转商砼款3276587元），尚欠原告工程款及保修金3146901.74元。该工程款经原告多次催要未果，为此成诉。
本院认为，原告中国化学工程第九建设公司与被告久泰能源科技有限公司签订的建设工程施工合同及补充协议，符合相关法律、法规的规定，系双方当事人真实意思的表示，合法有效，对双方均具有法律约束力，双方均应按约定履行合同义务。原告承建的涉案工程现已竣工验收合格并投入使用，被告应当依约履行付款义务。涉案工程款的数额及被告已付款项，有原、被告双方盖章确认的工程结算定案表及原告收到被告工程预付款的记账凭证为证，能够证实被告尚欠原告剩余工程款及保修金3146901.74元的事实，本院对此予以确认。原告依约履行自己义务，被告未按约定期限履行支付工程款义务，其行为违反了合同约定构成违约，且涉案工程已过质保期，现原告要求被告支付剩余工程款3146901.74元，事实清楚，理由正当合法，本院依法予以支持。被告经原告催要至今未能履行其付款义务，已构成违约，依法应承担违约责任，原告要求被告支付违约金23万元，该金额未超出合同对违约金的约定，亦不违反法律规定，本院予以支持。原告主张的违约金已具备弥补其经济损失的功效，故原告主张的利息损失不予支持。
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十六条之规定，判决如下：
一、被告久泰能源科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告中国化学工程第九建设公司工程款3146901.74元；
二、被告久泰能源科技有限公司于本判决生效后十日支付原告中国化学工程第九建设公司违约金23万元；
三、驳回原告中国化学工程第九建设公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行所给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费33815元、保全费5000元，合计38815元，由被告久泰能源科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。
审 判 长 董明君
审 判 员 陈黎明
人民陪审员 吕全军
二〇一七年八月十四日
书 记 员 咸瑞升